理财合同九篇。
随着人们对法律越来越了解,人们在职场都开始使用合同。签订合同是具有法律效力的文书形式。根据你的需要,泡泡演讲稿小编精心整理了“理财合同”,动人的文章待您来品味!
理财合同(篇1)
甲方:_________________
乙方:_________________
根据甲方______________与客户_____________签订的委托理财协议(编号:_________),本着友好互利、共同发展的原则,甲、乙双方经友好协商,达成以下协议:
一、甲方委托乙方作为甲方与客户_________签订的委托理财协议的第三方——证券的监管方,乙方接受甲方的委托。
二、甲方将客户的资金(或股票)在乙方开户,须向乙方提供的文本协议
1.甲方与客户签定的委托理财协议书;
2.客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书;
3.客户同意资金划转结算书。
三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。
四、双方的责任和义务
1.甲方的责任和义务
(1)甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务;
(2)甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利;
(3)在确认达到理财目标后,甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利;
(4)甲方将指定专员为甲方唯一授权人。
2.乙方的责任和义务
(1)乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务;
(2)在监管期内,乙方不得受理所监管帐户内证券进行再融资、押贷款等操作。客户资金帐户发生异常情况,乙方有告知甲方的义务;
(3)在资金监管期内,未经甲方授权人签字盖章,乙方不得为客户办理资金支取、转帐、消帐及_________证券交易所的撤消指定交易业务和_________帐户的转托管业务。若擅自授权须向对方赔偿经济损失,受害方有权解除本协议书;
(4)乙方有责任随时应甲方的要求提供资金及证券变化的状况以确保甲方对客户资料的操作权;
(5)乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。
五、登记结算
乙方依据甲方提供的文本协议,确认达到理财标准后,允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。
六、双方因协议书的履行或解释发生争议时,应协商解决。如协商不妥,可到制订本协议的地方仲裁机构裁决。
七、发现本协议有未尽事项或需要更改的条款,由双方另行商定解决。
八、本协议自_________年_________月_________日起生效,有效期为_________年。
1.在本协议有效期间达到理财标准后,甲方划转资金结算后次日(遇节假日顺延)为本协议有效期截止日期;
2.未达到理财目标的情况,任何一方要延长本协议期限的,应在本协议期满前三个月通知对方,并另行商定延长期限及有关事宜。
九、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)______________
授权代表人(签字)________
电话:______________________
传真:______________________
帐号:______________________
_________年_________月____日
乙方(公章)______________
授权代表人(签字)________
电话:______________________
传真:______________________
帐号:______________________
_________年_________月____日
拓展阅读
委托理财合同的效力
一、什么是委托理财类合同纠纷
(一)什么是委托理财类合同纠纷委托理财类合同纠纷是指因委托人和受托人约定,委托人将其资金、证券等金融性资产委托给受托人,由受托人在证券等金融市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资、管理活动所引发的合同纠纷。
(二)委托理财纠纷案件的主要特点
1、从协议的名称看,有委托投资、合作经营、合伙经营、借款等,但其实际内容大都约定了保本、支付固定收益等条款。尽管协议所用名称不一样,但协议的内容基本为委托理财。
2、从协议签定的主体看,有委托双方签定的协议,有委托双方加监管人或者担保人三方签定的协议。委托人,有法人、自然人;受托人有既有民间的委托理财如自然人、一般的有限公司、各类投资管理公司、投资咨询公司、私募基金等等,也有金融机构的受托理财,如证券公司、信托投资公司、期货公司、商业银行等等。
3、从协议约定的内容看,有委托人将资金交付受托人,由受托人代理全权操作的;也有委托人自行开立资金帐户、股票帐户,购买证券或注入资金,委托受托人操作。前者,委托人对其交付的资产没有控制权;而后者,委托人享有资产证券的控制权,受托人只有操作的权利。
4、从这类案件起诉判决的案由看,有借贷纠纷,有信托合同纠纷,有委托合同纠纷,有合伙纠纷,有委托资产管理合同纠纷。
(三)委托理财的性质严格地讲,委托理财并非是一个正式的法律术语,而仅仅是一个约定俗成的术语。在中国证监会颁布的一些规范性文件中,也从未出现过委托理财的字样,而是使用了“委托资产管理”、 “受托投资管理”和“资金信托”等术语。但是,委托理财已经成为投资领域的习惯叫法,因此法院也一般以委托理财进行审理。
最高法院在其召开的`《关于审理金融市场上委托理财合同纠纷案件的若干规定》的司法解释起草工作第二次研讨会上,对这类纠纷,根据当事人在合同中关于权利义务的约定,将其分为四种:
1、凡是约定本息保底,超额归受托人所有的,与民间借贷无异,应将其认定为借贷纠纷;
2、凡是约定委托人直接将资金交付给受托人,由受托人以自己的名义进行投资管理的,应将其认定为信托合同纠纷;
3、凡是约定委托人自己开立资金帐户和股票帐户,委托受托人进行投资管理的,应将其认定为委托合同纠纷;
4、凡是约定双方共同出资,利益共享、风险共担的,应将其认定为合伙合同纠纷。
二、委托理财合同效力的界定《合同法》规定,依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。最高法院出台的关于《合同法》的司法解释规定,认定合同的效力,应以法律、行政法规为依据,法律的颁布机关为全国人大及其常委会,行政法规的颁布机关为国务院。
目前对于委托理财,只有《证券法》及证监会的一些规章、文件。而《证券法》并未对委托理财的主体作出规定。因此,只要委托双方签定的合同不存在《合同法》第52条规定的合同无效的情形,委托理财合同应认定为有效合同。
同时,由于委托理财合同保底条款无效,应根据《合同法》第56条的规定“合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效”。因此,认定委托理财合同的效力时,除了保底条款无效外,合同其他部分仍然是有效的。
理财合同(篇2)
甲方:_______________ 身份证号:____________________
乙方:_______________ 身份证号:____________________
甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议,并郑重声明共同遵守。
一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________开设的资金账户,资金账号为_________________ 。交易密码甲乙双方共享,乙方可以查询,但不能操作,不得以任何形式指挥和干扰甲方操作。
二、委托期限为 年,起始日期___________,截止日期____________ ,期初资产_____________ 元(人民币或美元)。
三、利润定义:(乙方账户)期末资产 – 期初资产 – 期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)利润率=利润/期初资产*100%乙方希望甲方完全信任乙方,并且在本协议执行期间甲方不得干预乙方任何操作,以免扰乱乙方精心设计的严密而科学的投资策略和计划及步骤。
四、结算
1.委托期满后,如果已平仓单子利润率为正数,乙方付给甲方30%作为佣金。 如果已平仓单子利润率为负数,当(亏损金额/期初资产≤30%)时,乙方不付给甲方佣金,亏损由乙方自己承担。如果已平仓单子利润率为负数,且当(亏损金额/期初资产>30%)时,乙方不付给甲方佣金,超过期初资产30%的那部分亏损由甲方双方共同承担,甲方承担30%,乙方承担70%。举例说明,如果资金100万,到期利润10万,乙方应付给甲方佣金10万*30%=3万元,如果到期亏损30万以内,乙方不付给甲方佣金,亏损由乙方自己承担。如果亏损超过30万,假设亏损了40万,乙方不付给甲方佣金,超过30万那部分为10万,甲方赔偿乙方3万元,而乙方自己承担亏损37万。在结算日或委托期满时,未平仓的单子不能参与利润或亏损的计算,未平仓的单子是赢是亏都不拿来参加核算利润和亏损,只用平仓后的单子的赢亏情况来核算。
2.未到委托结束日期,乙方要存、取款或终止协议的,如果此时利润为正数,乙方付给甲方利润的30%作为佣金。如果利润为负数,全部由乙方自己承担亏损。
3.甲乙结算金额精确到百元,百元以下舍去不计。
五、协议期内如果亏损大于30%,乙方有权终止协议,未到委托结束日期”的结算方法进行结算。协议期内如果利润大于30%,甲方有权终止协议,并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。
)安富:理财服务品种,指“安全而富有”,乙方负风险全责,享利75%;甲方享利25%及保底收益(等同协议期银行存款定期年息两倍)。
六、每次结算后,账户期初资产值应变更为结算后重新委托时的资金量,相当于结算后的再次委托视为新的一次委托,其赢利与亏损都与结算前的金额无关,新的账户资金量作为该次的期初资金。
本协议一式两份,甲、乙各一份,签字/盖章后生效,请仔细阅读后,请确认完全认可时方可签字。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
理财合同(篇3)
甲方(出借人)
身份证号码:
住址:
电话:
乙方(借款人)
法定代表人:
公司地址:
营业执照号注册号:
电话:
丙方(担保人)
法定代表人:
地址:
电话:
营业执照号码:
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定,当事人在平等自愿、诚实信用的基础上,经协商一致,签订本合同。
第一条:
甲方(出借人)_________出借人民币_________万元,期限___个月,自______年___月___日至______年___月___日止。借款期限届满日为法定节假日、休息日的,顺延至节假日、休息日后的第一个工作日,利息按实际占有天数计算。
第二条:
借款利率为月息 ‰,从出资人实际交付借款之日起计息至本金结清之日。
第三条:
乙方借款用途为投资理财。乙方承诺合法使用借款,不得用作违法活动。
第四条:
甲方应在合同签订后当日,一次性向乙方交付全部借款。具体借款金额和借款时间以支付凭证为准。
第五条:
乙方还款方式为:按月还息,每月20日为乙方的付息终结日。在每月1日至20日(含20日)期间借款的借款人需将第一个月利息直接交给出借人;20日之后借款的借款人应在次月的20日之前(含20日)支付第一个月利息。本金分期归还或到期后一次性归还,具体归还办法见还款计划书。
第六条:
根据乙方之请求,丙方愿对本合同项下甲方对乙方的全部债权承担连带保证责任。在借款到期之日起三日内如乙方未能足额将借款本金偿还甲方时,丙方保证将应付款项(包括借款本金、利息)偿付给甲方。
第七条:
因乙方不履行还款义务,丙方为乙方代为偿还借款后,甲方即将本合同项下的包括借款本金和利息等在内的所有债权转让给丙方,丙方即成为乙方新的债权人,丙方享有本合同中甲方对乙方享有的所有合同权利。
第八条:
本合同如须办理公证,乙方承担公证费用。
第九条:
甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方提交的资料、文件的合法性、真实性进行调查。
2、合同履行期间,甲方不得提前解除合同,抽回资金。
3、借款交付后,配合丙方对乙方使用借款进行管理和监控。
第十条:
乙方的权利和义务
1、按照本合同的约定使用借款,不得将借款转作他用,更不得用于违法行为。
2、乙方应根据丙方的要求提供相应的文件及资料,并保证所提供资料、文件的真实性与合法性。
3、按照约定向丙方支付担保服务费 元。
4、乙方应按本合同约定按时足额偿还借款本息。
5、乙方的居住地、联系方式、单位的变迁等发生变更,必须在变更后三日内书面通知甲方及丙方。
6、乙方服从丙方的贷后管理与风险监控。
7、自甲方实际向乙方发放贷款当日,乙方应向丙方缴纳人民币______万元保证金。
第十一条:
丙方的权利和义务
1、对乙方提交的资料、文件的合法性、真实性进行调查,对乙方的资信、资产状况进行调查。
2、按照约定承担保证责任后,丙方成为乙方新的债权人,享有原债权人的所有权利和义务。
3、受甲方委托对乙方使用借款情况进行监督、管理、催收,并对借款风险进行监控。
第十二条:
违约责任
1、乙方未按照合同约定期限每月20日(含20日)之前支付利息,由丙方于三日内代为偿付(节假日顺延),同时乙方应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。
2、乙方未按照合同约定期限偿还本金的,应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向甲方支付违约金。
3、因乙方未按期、足额向甲方履行还款义务而导致丙方向甲方垫款的,乙方应自丙方垫款之日起,向丙方支付垫款金额40%的违约金。若丙方垫付之后,乙方仍未偿还垫付款,自逾期之日起,按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。丙方有权在不通知乙方的情况下通过报纸、电台、电视台、网络等媒体发布乙方的具体违约行为等信息。
4、在借款期间,若借款人预留在xx信用投资担保公司的'联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与借款人取得联系,而借款人明知还款义务和期限却不主动和xx信用投资担保公司联系,也不按期还款,最终导致丙方公司进行催收的,上述行为每发生一次,乙方应向丙方公司支付1000元的违约金。
5、在借款期间,乙方拒不履行还款义务或无力清偿欠款,而导致丙方公司采取相关措施的,除支付采取相关措施而支出的全部费用外(包括律师费),乙方还应向丙方公司支付5000元的违约金。
6、借款合同签订后,若甲方不按时、足额将借款交付给乙方,由此给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
7、自甲方实际向乙方发放贷款当日,乙方应向丙方缴纳保证金。在乙方按时付清本息后,丙方无息全额退还保证金。若乙方发生上述任何一项违约行为,则丙方有权直接从乙方所交纳保证金中扣除相应违约金和滞纳金,且在保证金金额不足以支付当前违约金和滞纳金的情况下,丙方保留向乙方追索的权利。
8、若丙方违反上述第七条约定,则丙方应赔偿甲方违约金,即每超过一日赔偿甲方人民币100元并承担相应法律责任。
第十三条:
乙方提前偿还借款的,除按照实际用款期间支付利息外,还应当向甲方再支付一个月的利息作为提前还款的违约金。
第十四条:
因本合同发生纠纷,由丙方住所地所在法院管辖。乙方自愿接受有管辖权的人民法院的强制执行。
第十五条:
本合同一式____份,甲、乙、丙三方各执一份。自甲方实际向乙方发放贷款之日起生效。
第十六条:
声明条款
1、甲方、乙方已详细阅读本合同所有条款。应甲方、乙方要求,丙方已经就本合同做了相应的条款说明。甲方、乙方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部知晓并充分了解。
2、甲方、乙方、丙方有权签署本合同。
甲方(签章) 乙方(签章) 丙方(签章)
法定代表人: 法定代表人:
合同签订地:
合同签订日期: 年 月 日
理财合同(篇4)
一、2014理财规划师三级考试专业能力考点:保险合同概述
(一)保险合同的定义
(二)保险合同的特点
1、保险合同是双务合同。
2、保险合同是附和合同。
保险合同条款由保险人事先拟定,投保人只需填写投保申请,由保险人确认,保险合同即成立。因此我们说保险合同是一种(附和性)合同。
3、保险合同是射幸合同
保险合同的履行是建立在事件可能发生也可能不发生的基础上的,这体现的是保险合同的(射幸性)。
4、保险合同是最大诚信合同
5、保险合同是有偿合同
6、保险合同是要式合同。保险合同采用特定形式订立,强调协议的格式,因而是一种(要式合同)。
(三)保险合同的种类
1、按保险标的的性质划分
(1)财产保险合同
(2)人身保险合同
2、按保险合同的经济性质划分
(1)补偿性合同
(2)给付性合同
3、按保险金额与保险价值的关系为标准来划分
(1)足额保险合同
(2)不足额保险合同
(3)超额保险合同
4、以保险标的的`价值是否事先在保险合同中约定来划分
(1)定值保险合同
(2)不定值保险合同
5、按保险责任范围不同来划分(新增)
(1)特定风险合同
(2)综合风险合同
6、根据订立合同的主体划分(新增)
(1)原保险合同
(2)再保险合同
二、2014理财规划师三级考试专业能力考点:保险合同的主体、客体、内容及形式
(一)保险合同的主体
1、保险合同的当事人
(1)投保人
(2)保险人
2、保险合同的关系人
(1)被保险人
(2)受益人
没有指定受益人,被保险人死亡时,由其继承人领受保险金。
(二)保险合同的客体
(三)保险合同的内容
1、保险合同的主要条款
(1)当事人的姓名和住所
(2)保险标的
(3)保险金额
(4)保险费以及支付办法
(5)保险责任和责任免除
(6)保险期间和保险责任开始时间
(7)保险价值
(8)保险金赔偿或者给付办法
(9)违约责任和争议处理
(10)订立合同的年、月、日
2、保险合同的特约条款
(1)附加条款
(2)保证条款
(3)协会条款
3、保险合同的解释 P176也有类似内容
(1)附加条款优于标准合同条款原则
(2)文字解释原则
(3)当事人真实意图解释原则
(4)专业解释原则
(5)“疑义的利益”的解释原则
(四)保险合同的形式
1、投保单。投保人向保险人申请订立保险合同的书面要约。
2、暂保单。暂保单有效期较短,并在正式保险单签发时自动失效。
3、保险单。保险单是指保险合同成立以后,保险人向投保人签发的正式书面凭证,通常有多个组成部分,包括:声明事项、保险事项、责任免除和条件事项。
4、保险凭证
小保单的法律效力与保险单相同,但若小保单的内容与正式保单的内容相抵触的,以(保险凭证的特约条款)为准。
5、批单
6、其他书面形式
工作要求
工作程序
第一步:分析保险合同的订立、生效、无效及履行wj62.com
(一)保险合同的订立
1、要约与承诺
2、保险合同的订立过程
保险合同订立时应当遵循平等互利、协商一致、自愿订立、合法的原则。保险合同的订立过程通常包括:填写投保单、交付投保单、保险人承诺后合同成立。
(二)保险合同的生效
1、保险合同生效的含义
2、保险合同生效的要件
行为人具有相应民事行为能力、意思表示真实、不违反法律和社会公共利益。
(三)保险合同无效
1、认定保险合同无效的条件
(1)因具备《保险法》上的无效原因而无效
①超额保险
②无保险利益
(2)保险合同因其他的法定无效原因而无效
①内容违反法律、行政法规的强制性规定的
②无权代理
③损害国家利益和社会公众利益
(3)保险合同因合同当事人约定的原因而无效
2、无效保险合同是否应退还保险费
(四)保险合同的履行
1、投保人应当履行的义务
2、保险人应当履行的义务
理财合同(篇5)
委托方(甲方):
营业执照号码(身份证号码): 发证机关:
联系电话:
受托方(乙方):
身份证号码:
联系电话:
一、兹有甲方将自有资金参于证券市场的操作而签订本合同。
二、乙方在甲方指定的账户内操作,甲方随时监督操作过程和结果,对任何不认可的乙方动作可随时提出异议,若双方意见不一致时可随时终止委托。(委托操作时,若是甲方舍不得换股,乙方就在该品种上做差价。
该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益0%——100%段,对属于受托方的分配在其投资帐户的资金净值中的分配部分,委托方与受托方的分配比例为6:4
三、对盈利部分进行二、八分成,即甲方得80%、乙方得20%,每月底结算壹次,结算后三天内付清。
四、若当月没有利润则不分成,若产生亏损由甲方承担,乙方除了不收取工资之外不承担赔偿责任。
五、本合同自委托之日起生效,适用于任何网上操作的股民,只要把甲方帐户和操作密码通知乙方即能双方同时管理同一帐户,若试行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤销本合同并且乙方不收取盈利分成;若试行后甲方正式委托乙方操作。
该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益100%以上——200%段,对属于受托方的分配在其投资帐户的资金净值中的分配部分,委托方与受托方的分配比例为5:5。
六、本合同未尽事项可补充完善,若有与相关法规相悖之处可随时予以纠正,对不违规内容则持续有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
理财合同(篇6)
甲方(投资者):______________
乙方(理财服务机构):______________
鉴于甲乙双方同意共同参与投资理财活动,为明确双方的权利和义务,特订立本合同:
一、投资金额
甲方同意向乙方投资人民币______元整,投资期限为______年。
二、投资方式
双方约定采用以下投资方式:
(请在此处选择投资方式)
三、收益分配
1. 双方约定采用以下收益分配方式:
(请在此处选择收益分配方式)
2. 收益分配的时间安排:
(请在此处填写收益分配的时间安排)
3. 风险承担:在投资期限内,乙方承诺按照约定方式承担投资风险,但如因甲方原因导致风险增加的除外。
四、合同解除与终止
1. 本合同在以下情况下解除:
(请在此处填写合同解除的条件)
2. 本合同在以下情况下终止:
(请在此处填写合同终止的条件)
五、违约责任
1. 如一方违反本合同的约定,应承担以下违约责任:
(请在此处填写违约责任)
2. 双方约定违约金为投资金额的______%。如违约金不足以弥补实际损失的,违约方还应承担赔偿责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第______种方式解决:
(请在此处选择争议解决方式)
七、其他约定事项
(请在此处填写其他约定事项)
甲方(签字):______________ 乙方(盖章):______________
日期:______________ 日期:______________
理财合同(篇7)
委托方:____________________________________
地址:______________________________________
邮码:______________________________________
电话:______________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
居间方:____________________________________
地址:______________________________________
邮码:______________________________________
电话:______________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
根据《_合同法》规定,居间方受委托方的委托,双方就________委托事项协商一致,签订本合同。
第一条委托事项
______________________________________________________
(需具体约定所委托的是提供订约机会,还是媒介合同的成立,以及委托事项的具体要求)
第二条居间报酬的计算方法与支付时间和方式
____________________________________________________________
第三条保密内容
___________________________________________________________
第四条违约责任
__________________________________________________________
第五条本合同有效期自__________年____月____日至__________年____月____日
委托方:________________
代表人:________________
_______年______月_____日
居间方:________________
代表人:________________
_______年______月_____日
理财合同(篇8)
甲方: (公司/个人),以下简称甲方;
乙方: (客户),以下简称乙方。
甲方是 ,乙方是
有限公司的签单客户。乙方是按照客户协议书的规定作上述代理。乙方确认在签署此代理协议前,已阅读过本协议的全部各条款的规定,并承担本协议规定的应承担责任。甲乙双方完全确认所有的投资风险和相应的权利!并确认此代理协议受青岛欧中商务中心有限公司客户协议书各条款规定约束。
甲、乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则,经充分协商一致,就本合同委托投资事宜订立此协议:
1、乙方基于对甲方理财操作水平的完全信任,全权委托甲方操做 乙方账户,甲方负责对乙方账户进行全权操做。
2、账户的起始金额: 乙方提供给甲方的账户起始资金为________美元:大写________________美元。
3、服务期限:委托期限为____个月,自 年 月 日至 年 月 日止。
4、账户操作规则: 乙方全权委托甲方代操作其账户,账户号码为______________。
在甲方为乙方服务的期限内,甲方对乙方账户有全权操做权,乙方保证在任何情况下不干涉甲方操做也不参与操做,如有干涉或参与而没有事先通知甲方,甲方将自动退出该账户的操做,由此而形成的后果,甲方不承担任何责任。
账户的资金由乙方控制,甲方负责账户操做。
甲方将保证账户操作的稳健性,不急于求成,也不违反操做规则。甲方要经常与乙方联系告之账户操做进展情况。 甲方有权利知道乙方的账号和密码,以便买卖操做,中途甲乙任意一方因特殊情况需更改密码必须通知对方,甲方须为账户保密(不得告知第三方)。
甲方保证乙方稳定收益。 净入金伍万($—拾万($美元,保证每月最低收益美元,账户获利为贰仟($美元 ,获利部分捌佰( $美元于结算日后。
三、其他条款:
乙双方对协议的具体内容负有保密责任,任何一方不得将协议内容透露给第三方。
2、未尽事宜,由双方协商解决,如有争议,则在甲方所在地人民法院提起诉讼。
乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
理财合同(篇9)
对于合同能源管理公司必需获得国家财政部和国家发展改革委的备案,才能够获得财政奖励和税收优惠。下面是小编为大家整理的合同能源管理财税优惠基本知识,欢迎大家阅读浏览。
1. 合同能源管理财政奖励和节能服务公司备案暂停后,税收优惠政策还能继续申请和享受吗?
可以。
2. 不是备案节能服务公司可以合同能源管理申请税收优惠政策吗?
只要符合财税[2010]110号对于节能服务公司的要求即可申请,是不是备案公司与能否申请合同能源管理税收优惠政策没有关系。
3. 申请合同能源管理税收优惠的相关依据政策有哪些?
财政部国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)、国家税务总局国家发改委《关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告(国家税务总局国家发改委公告 2013年第77号)》。
4. 具体优惠政策是什么?
对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,取得的营业税应税收入,暂免征收营业税。(营改增后,暂免征收增值税)
节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企业,暂免征收增值税。
符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照25%的'法定税率减半征收企业所得税。
5. 节能量保证型和能源费用托管型的合同能源管理项目能申请税收优惠吗?
不能。只有符合条件的节能效益分享型合同能源管理项目可以申请。
6. 节能服务公司提供合同能源管理服务取得的效益分享收入,应开具何种发票?
如果希望根据财税[2010]110号文件享受增值税(原营业税)减免,应开具增值税普通发票。
节能服务公司也可选择放弃免税,依照《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)规定缴纳增值税。放弃免税、减税后,36个月内不得再申请免税、减税。放弃免税后,可以抵扣进项税。
7. 财税[2010]110号文第一条第二款规定,节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企业,暂免征收增值税,该如何理解?
合同期满,设备所有权转让给用能企业时免征增值税。
8. 符合条件的节能服务公司实施的符合条件的合同能源管理项目,从何时开始享受企业所得税优惠?
符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起。
9. 如节能服务公司节能效益分享型合同约定的分享期短于6年,按什么时长享受优惠?中间可以间断吗?
按实际分享期享受优惠。享受优惠期不可间断,应连续计算。
10. 何时申请企业所得税优惠?
合同能源管理项目优惠实行事前备案管理。节能服务企业享受合同能源管理项目企业所得税优惠的,应向主管税务机关备案。涉及多个项目优惠的,应按各项目分别进行备案。节能服务企业应在项目取得第一笔收入的次年4个月内,完成项目享受优惠备案。
11. 节能服务服务公司应向哪个税务机构申请税收优惠?
应向节能服务公司注册地主管税务机关申请。
12. 哪些机构可以出具《合同能源管理项目应纳税所得额计算表》?
国家发展改革委、财政部公布的第三方节能量审核机构负责确认,并出具《合同能源管理项目情况确认表》。也可由政府节能主管部门出具合同能源管理项目确认意见。
13. 办理备案手续时应准备哪些材料?
1) 减免税备案申请;
2) 能源管理合同复印件;
3) 国家发展改革委、财政部公布的第三方机构出具的《合同能源管理项目情况确认表》(见《国家税务总局国家发改委公告 2013年第77号》附件1),或者政府节能主管部门出具的合同能源管理项目确认意见;
4) 《合同能源管理项目应纳税所得额计算表》(见《国家税务总局国家发改委公告 2013年第77号》附件2);
5) 项目第一笔收入的发票复印件;
6) 合同能源管理项目发生转让的,受让节能服务企业除提供上述材料外,还需提供项目转让合同、项目原享受优惠的备案文件。
精选阅读
理财合同(集合8篇)
在用心写一篇发言稿时,我们对发言材料的选择必不可少,发言材料是为了确保发言稿的丰富性,你是否在找寻发言材料呢?经过收集,小编为您献上理财合同(集合8篇),欢迎学习和参考,希望对你有帮助。
理财合同(篇1)
湖南省合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法
第一条 为推进合同能源管理,促进我省节能服务产业发展,进一步做好节能降耗工作,根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》(财建[2010]249 号)的要求,特制定本实施细则。
第二条 财政奖励资金按照公开、公平、公正的原则,重点支持实施节能效益分享型合同能源管理项目且节能效果显著的节能服务公司。
第三条 申请财政奖励资金的合同能源管理项目应符合以下条件:
(一)节能服务公司投资 70% 以上,并在合同中约定节能效益分享方式;
(二)单个项目年节能量(指节能能力)在 10000 吨标准煤以下、100 吨标准煤以上(含),其中工业项目年节能量在 500 吨标准煤以上(含);
(三)用能计量装置齐备,具备完善的能源统计和管理制度,节能量可计量、可监测、可核查。
第四条 申请财政奖励资金的节能服务公司应通过国家发展改革委审核备案。第五条 符合国家合同能源管理财政奖励资金要求的项目,按照实施合同能源管理项目后年实
际节能量奖励 300 元 / 吨标准煤,其中:中央财政奖励 240 元 / 吨标准煤,省级财政奖励 60 元 / 吨标准煤。
第六条 节能服务公司应在项目签订合同后 1 个月内,向项目所在地市(州)发改委和财政局进行备案。市州发改委、财政局于每季度第一个月的 20 号前,将备案项目情况汇总后联合上报省发改委和省财政厅。
第七条 项目完工后,节能服务公司向项目所在地市州发改委和财政局提出财政奖励资金申请。市州发改委、财政局于每季度第一个月的 20 号前,将申请财政奖励的项目汇总后联合上报省发改委和省财政厅。省发改委会同省财政厅对申报项目进行集中审核,并委托第三方节能量审核机构现场核查。审核 通过后,由省财政厅按奖励标准下达奖励资金。
第八条 申请财政奖励资金的节能服务公司应当提供以下材料:
1、节能服务公司情况表(见附件 1);
2、合同能源管理项目财政奖励资金申请表(见附件 2);
3、申报单位对所附材料真实性的承诺声明(见附件 3);
4、资金申请报告。申请报告应包含以下主要内容:(1)申报单位基本情况;(2)项目建设的必要性和依据;
(3)项目的资金情况,包括资金来源及到位情况;
(4)项目建设规模、主要购置设备、采用的节能技术和措施;(5)项目节能效果、节能量计算方法及实测数据;(6)项目实施后的经济、环境效果评价。
5、合同能源管理项目合同正本复印件;
6、合同双方的工商营业执照复印件。
第九条 节能服务公司以不正当手段骗取合同能源管理奖励资金的,由财政主管部门全额追缴奖励资金,取消其财政奖励资金申报资格,同时按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第247 号)等有关规定追究有关单位和个人的责任。
第十条 专项资金必须专款专用,任何单位和个人不得以任何形式骗取、截留、挪用专项资金。
第十一条 省发改委、省财政厅应不定期对项目资金使用情况进行检查,了解项目进展、资金使用情况以及项目实施后的实际效果。节能服务公司应按有关财务规定妥善保存有关原始票据及凭证备查,对主管部门的专项检查,应主动配合做好相关工作,并提供相应的文件资料。
第十二条 本实施细则由湖南省财政厅会同省发改委负责解释。第十三条 本实施细则自发布之日起施行,有效期 5 年。
理财合同(篇2)
甲方委托乙方加工复制光盘,经双方协商,在平等互利的基础上达成如下条款,以兹共同遵守。
甲方委托乙方加工的产品、数量、单价、质量要求等,详见下表:(单位:元、张)
1. 应负责提供复制光盘产品的节目源和印刷插页等材料。
2. 应保证拥有上述委托复制的节目的合法处分权,不存在侵害第三人的权利,包括不侵害他人的著作权、商标权等的瑕疵。
3. 中途需要变更复制加工要求的,应以书面的形式通知乙方。
4. 应按合同规定接收加工物, 按合同规定付款。
1. 乙方保证所加工产品质量达到双方所确定的产品质量检验标准,否则,乙方负责免费重新加工同等数量的产品。该批光盘的废品率在3‰内,交货标准为甲方提供的样盘。
2. 应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作。并按照甲方的要求保守秘密。
甲方支付给乙方的加工费总金额为_____________(单位:人民币),先预付定金 ____________, 工厂即安排生产,生产完毕余款 __________ 结清即安排发货。
1. 乙方负责商品包装,且包装必须足以保全商品。
2.甲方对商品包装如有特殊要求,双方应在订单中注明,增加的包装费用,由甲方负担。
1. 交货时间:_____________ ,如因不可抗拒和非乙方人为所能控制的原因除外(如自然灾害、停电、设备故障等)。
2. 杭州市内由甲方免费送货,异地客户运费由甲方承担。
1. 验收时间;甲方收到货物后的2个工作日内。
2. 对货物提出异议的时间和办法:
甲方在验收过程中,如发现货物不符合规定的质量标准,应妥善保管货物;应在3天内向乙方提出书面质量异议;甲方提出的书面异议中,应说明不符合规定的产品名称、规格、检验情况;提出不符合规定的产品的处理意见等。
3. 甲方如未按照本合同的规定时间对货物进行验收,视为甲方交付的货物符合要求。
双方在履行合同期间所获得对方资料包括但不限于经营资料、技术资料、产品信息等一切资料均属商业秘密,双方必须承担保密责任,未经对方书面许可,任何一方不得以任何形式向第三方透露。
1. 因甲方提供的节目存在的权利瑕疵致使乙方承担法律责任,应赔偿乙方所受到的全部损失。
2. 中途变更加工物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。
3. 中途解除合同,应偿付乙方酬金总额的50%作为违约金。
4. 超过合同规定日期付款,每逾期一天,按酬金总额的千分之五偿付违约金。
5. 无故拒绝接收加工物,应当赔偿乙方因此造成的损失,且乙方有权将加工物变卖。
1. 未按合同规定的质量交付加工品,甲方同意利用的,应按质论价,酌减价款。
2. 交付加工物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐。
3. 超过合同规定日期交货,每逾期一天,按酬金总额的千分之五偿付违约金。
1. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
2. 如双方通过协商不能达成一致时,除《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖另有规定以外,以乙方所在地的人民法院为管辖法院。
1. 本合同的执行中,对其条款的任何变更、修改和增减,都须经双方协商同意并签署书面文件,作为合同的组成部分,与合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份,两方各执壹份,具有相同的法律效力,并于双方签字盖章后生效。
3. 本合同适用中华人民共和国有关法律。
甲方:________________________ 乙方: ________________________
法定代表人(授权代表人):________ 法定代表人(授权代表人):________
理财合同(篇3)
甲方:____________
身份证号码:________________
电话:________________
通信地址:________________
邮编:________________
乙方:____________
身份证号码:________________
电话:________________
通信地址:________________
邮编:________________
甲方委托乙方为其进行代理操作在________________________开立的;户名为_______;帐号为_______________;起初资金为_____________________的投资账户。经过双方协商约定在________年____月____日到________年____月____日期间按照以下条款规定对以上账户进行有偿代客理财。
一、交易账户
1、乙方拥有独立的下单操作权,但没有资金调拨权;甲方拥有资金调拨权,即只有甲方可以取出资金。
2、甲方有义务对自已的资金转帐密码保密,确保交易账户的资金安全
3、开户后甲方把账户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码),由乙方进行交易。
4、本协议执行期间除可以将投资盈利部份资金转出外,甲方不得转出本金。
5、乙方希望甲方完全信任乙方,在交易时间内不甲方不得登陆自已的账户以免乙方不能正常操作,影响投资策略及交易计划。甲方只需在非交易时间内随时查看并监控自己的资金情况即可。
6、经过甲乙双方本着自愿、友好的磋商按以下方式进行利润分配。
A、四六分成型:即将投资利润的六成分给甲方,乙方享受投资利润的四成,并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失5%以内,如果资金损失超过投资额的5%,由乙方承担投资亏损的超额部份。
B、二八分成型:即将投资利润的八成分给甲方,乙方享受投资利润的二成,并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失10%以内,如果资金损失超过投资额的10%,由乙方承担投资亏损的超额部份。
二、利润(亏损)分配及责任:
1、任何投资都是有风险的,如果按A类投资造成的超额亏损部份,乙方按相应承担的额度在每月五日前将上月亏损金额足额转入甲方开立交易账户的银行卡内,如果按A类投资所带来的利润,由甲方在每月五日前将上月利润额的'40%划入乙方指定账户内。
2、如果按B类投资造成的超额亏损部份,乙方应在每月五日前将应承担的亏损部份金额转入甲方开立交易账户的银行卡内,如果按B类投资所带来的利润,由甲方将其投资利润的20%划入乙方指定账户内。
乙方的指定银行账户:
开户行:________________________
户名:________________________
帐号:________________________
三、协议的终止:
1、本协议期满后自动终止。
2、若出现甲方单方面提前停止委托或者甲方未与乙方协商在本协议执行期间出金等违约,
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):____________________
签字:________________________
日期:____________________
乙方(签章):________________
签字:____________________
日期:____________________
理财合同(篇4)
江苏省合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法
中国合同能源管理网-2012-1-31 15:17:10
江苏省合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法
第一章 总 则
第一条 为推进我省合同能源管理工作,规范和加强合同能源管理项目财政奖励资金管理,根据《财政部国家发展改革委关于印发〈合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》(财建 [2010]249号),并结合我省实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法所称合同能源管理项目财政奖励资金(以下简称财政奖励资金)包括中央财政奖励资金和含省财政配套奖励资金。
第三条 本办法所称合同能源管理,是指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司投入及其合理利润。本办法支持的主要是节能效益分享型合同能源管理。节能服务公司,是指提供用能状况诊断和节能项目设计、融资、改造、运行管理等服务的专业化公司。
第二章 部门分工与职责
第四条 财政奖励资金的使用管理由省财政厅和省经信委共同负责。省财政厅负责省级配套资金的预算安排和财政奖励资金的使用拨付管理,并会同省经信委对资金使用情况进行绩效考核和监督检查。省经信委负责确定每财政奖励资金的使用方向,对专项资金支持项目的进展情况实施监督、跟踪服务与绩效评估。会同省财政厅在财政部、国家发展改革委确定的奖励资金规模内组织专项资金项目的申报、评审,并审核确认项目年节能量。市县经信部门会同同级财政部门负责对申报财政奖励资金项目初审、上报,对所确定的扶持项目进行检查、验收,并对项目实施效果进行总结评价。
第三章 财政奖励资金支持对象、范围和方式
第五条 支持对象。财政奖励资金支持的对象是实施节能效益分享型合同能源管理项目的节能服务公司。
第六条 支持范围。财政奖励资金用于支持采用合同能源管理方式实施的工业、建筑、交通等领域以及公共机构节能改造项目。已享受国家及我省其他相关补助政策的合同能源管理项目,不纳入本办法支持范围。
第七条 符合支持条件的节能服务公司实行审核备案、动态管理制度。节能服务公司向公司注册所在地市级节能主管部门提出申请,市级节能主管部门会同财政部门进行初审,汇总上报省经信委、财政厅。对符合国家支持条件的节能服务公司,由省经信委会同财政厅上报国家发展改革委、财政部,由国家审定公布。
第八条 财政奖励资金补助形式及标准。财政对合同能源管理项目按年节能量和规定标准给予一次性奖励。奖励资金主要用于合同能源管理项目及节能
服务产业发展相关支出。奖励资金由中央财政和省级财政共同负担,其中:中央财政奖励标准为240元/吨标准煤,省级财政配套奖励标准为 60元/吨标准煤。项目所在市县可视情况适当提高奖励标准,所需资金由市县财政承担。
第四章 申报条件
第九条 申请财政奖励资金的合同能源管理项目须符合下述条件:
(一)节能服务公司投资70%以上,并在合同中约定节能效益分享方式;
(二)单个项目年节能量(指节能能力)在10000吨标准煤以下、100吨标准煤以上(含),其中工业项目年节能量在500吨标准煤以上(含);
(三)用能计量装置齐备,具备完善的能源统计和管理制度,节能量可计量、可监测、可核查。
第十条 属于下列情形之一的项目不予支持。
(一)新建、异地迁建项目。
(二)以扩大产能为主的改造项目,或“上大压小”、等量淘汰类项目。
(三)改造所依附的主体装置不符合国家政策,已列入国家明令淘汰或按计划近期淘汰的目录。
(四)改造主体属违规审批或违规建设的项目。
(五)太阳能、风能利用类项目。
(六)以全烧或掺烧秸杆、稻壳和其它废弃生物质燃料,或以劣质能源替代优质能源类项目。
(七)煤矸石发电、煤层气发电、垃圾焚烧发电类项目。
(八)热电联产类项目。
(九)添加燃煤助燃剂类项目。
(十)2007年1月1日以后建成投产的水泥生产线余热发电项目,以及2007年1月1日以后建成投产的钢铁企业高炉煤气、焦炉煤气、烧结余热余压发电项目。
(十一)已获得国家其他相关补助的项目。
第十一条 申请财政奖励资金的节能服务公司须符合下述条件:
(一)具有独立法人资格,以节能诊断、设计、改造、运营等节能服务为主营业务,并通过国家发展改革委、财政部审核备案;
(二)注册资金500万元以上(含),具有较强的融资能力;
(三)经营状况和信用记录良好,财务管理制度健全;
(四)拥有匹配的专职技术人员和合同能源管理人才,具有保障项目顺利实施和稳定运行的能力。
第五章 资金申请和拨付程序
第十二条 节能服务公司在实施财政奖励专项资金项目前,需将项目实施方案和合同文本复印件经项目所在市县节能主管部门报省经信委备案。
第十三条 合同能源管理项目完工后,节能服务公司向项目所在市县节能主管部门、财政部门同时报送“江苏省合同能源管理项目专项资金申请报告”,及项目所需的其他材料和相关凭证。资金申请报告应包括内容:公司概况、近
两年工作实绩;合同能源管理项目建设方案、主要设备、项目总投资;项目实施前后能效对比分析、项目形成的效果和节能量等。相关材料和凭证:江苏省合同能源管理项目申请表(格式见附1);企业法人营业执照复印件;项目合同(符合《合同能源管理技术通则》要求);项目竣工验收材料;项目节能效果检测报告或用户报告;项目实施发票(服务公司购买设备等发票和被服务单位付款发票)。
第十四条 市县节能主管部门、财政部门联合对申报项目进行审核、汇总,并正式行文上报省经信委和省财政厅。项目申报单位为省属的,经其主管部门同意后向省经信委、财政厅申报。省经信委和省财政厅组织有关专家对上报的项目进行评审,对通过专家评审的项目,委托有资质的第三方机构对项目实施情况和节能量进行核查,依据审核意见,确认项目年节能量。
第十五条 省财政厅根据审核结果,据实将中央财政奖励资金和省财政配套奖励资金拨付给节能服务公司,并在季后10日内填制《合同能源管理财政奖励资金安排使用情况季度统计表》(格式见附2),报财政部、国家发展改革委。
第十六条 每年2月底前,省财政厅会同省经信委根据上合同能源管理项目实施及节能效果、中央财政奖励资金安排使用及省财政配套资金等情况,编制《合同能源管理中央财政奖励资金清算情况表》(格式见附3),以文件形式上报财政部、国家发展改革委。
第六章 监督管理及处罚
第十七条 省经信委会同省财政厅组织对合同能源管理项目实施情况、节能效果、资金使用以及合同执行情况等进行检查。并适时组织对地区推行合同能源管理情况及资金使用效益进行综合评价,评价结果作为下一资金安排的依据之一。
第十八条 各市县财政部门、节能主管部门要建立健全监管制度,加强对合同能源管理项目和财政奖励资金使用情况的跟踪、核查和监督,确保财政资金安全有效。
第十九条 节能服务公司对财政奖励资金申报材料的真实性负责。应按有关财务规定妥善保存有关原始票据及凭证备查,对主管部门的专项检查,应主动配合做好相关工作,并提供相应的文件资料。对弄虚作假、骗取财政奖励资金的节能服务公司,除追缴扣回财政奖励资金外,将取消其财政奖励资金申报资格,并追究法律责任。
第二十条 财政奖励资金必须专款专用,任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。对违反规定的,按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等有关规定进行处理处罚。
第七章附则
第二十一条 本办法由省财政厅、省经信委负责解释。
第二十二条 本办法自下发之日起施行。
理财合同(篇5)
甲方: (公司/个人),以下简称甲方;
乙方: (客户),以下简称乙方。
甲方是 ,乙方是
有限公司的签单客户。乙方是按照客户协议书的规定作上述代理。乙方确认在签署此代理协议前,已阅读过本协议的全部各条款的规定,并承担本协议规定的应承担责任。甲乙双方完全确认所有的投资风险和相应的权利!并确认此代理协议受青岛欧中商务中心有限公司客户协议书各条款规定约束。
甲、乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则,经充分协商一致,就本合同委托投资事宜订立此协议:
1、乙方基于对甲方理财操作水平的完全信任,全权委托甲方操做 乙方账户,甲方负责对乙方账户进行全权操做。
2、账户的起始金额: 乙方提供给甲方的账户起始资金为________美元:大写________________美元。
3、服务期限:委托期限为____个月,自 年 月 日至 年 月 日止。
4、账户操作规则: 乙方全权委托甲方代操作其账户,账户号码为______________。
在甲方为乙方服务的期限内,甲方对乙方账户有全权操做权,乙方保证在任何情况下不干涉甲方操做也不参与操做,如有干涉或参与而没有事先通知甲方,甲方将自动退出该账户的操做,由此而形成的后果,甲方不承担任何责任。
账户的资金由乙方控制,甲方负责账户操做。
甲方将保证账户操作的稳健性,不急于求成,也不违反操做规则。甲方要经常与乙方联系告之账户操做进展情况。 甲方有权利知道乙方的账号和密码,以便买卖操做,中途甲乙任意一方因特殊情况需更改密码必须通知对方,甲方须为账户保密(不得告知第三方)。
甲方保证乙方稳定收益。 净入金伍万($—拾万($美元,保证每月最低收益美元,账户获利为贰仟($美元 ,获利部分捌佰( $美元于结算日后。
三、其他条款:
乙双方对协议的具体内容负有保密责任,任何一方不得将协议内容透露给第三方。
2、未尽事宜,由双方协商解决,如有争议,则在甲方所在地人民法院提起诉讼。
乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
理财合同(篇6)
违约责任
1、乙方未按照合同约定期限每月20日之前支付利息,由丙方于三日内代为偿付,同时乙方应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。
2、乙方未按照合同约定期限偿还本金的,应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向甲方支付违约金。
3、因乙方未按期、足额向甲方履行还款义务而导致丙方向甲方垫款的,乙方应自丙方垫款之日起,向丙方支付垫款金额40%的违约金。若丙方垫付之后,乙方仍未偿还垫付款,自逾期之日起,按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。丙方有权在不通知乙方的情况下通过报纸、电台、电视台、网络等媒体发布乙方的具体违约行为等信息。
4、在借款期间,若借款人预留在xx信用投资担保公司的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与借款人取得联系,而借款人明知还款义务和期限却不主动和xx信用投资担保公司联系,也不按期还款,最终导致丙方公司进行催收的,上述行为每发生一次,乙方应向丙方公司支付1000元的违约金。
5、在借款期间,乙方拒不履行还款义务或无力清偿欠款,而导致丙方公司采取相关措施的,除支付采取相关措施而支出的全部费用外,乙方还应向丙方公司支付5000元的违约金。
6、借款合同签订后,若甲方不按时、足额将借款交付给乙方,由此给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
7、自甲方实际向乙方发放贷款当日,乙方应向丙方缴纳保证金。在乙方按时付清本息后,丙方无息全额退还保证金。若乙方发生上述任何一项违约行为,则丙方有权直接从乙方所交纳保证金中扣除相应违约金和滞纳金,且在保证金金额不足以支付当前违约金和滞纳金的情况下,丙方保留向乙方追索的权利。
8、若丙方违反上述第七条约定,则丙方应赔偿甲方违约金,即每超过一日赔偿甲方人民币100元并承担相应法律责任。
理财合同(篇7)
委托理财合同参考范本
甲方:_______________ 身份证号:____________________
乙方:_______________ 身份证号:____________________
甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同,并郑重声明共同遵守。
一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________(证券营业部)开设的资金账户,资金账号为_________________ 。交易密码甲乙双方共享,乙方可以查询,但不能操作。
二、期限一年,起始日期___________,截止日期____________,期初资产_____________ 元。
三、利润定义:(乙方账户)期末资产 - 期初资产 - 期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)
利润率=利润/期初资产*100%
四、结算
* * 0.25=1.25万元,如果利润在-5万与5万之间,乙方自己承担/享有。
取款,如果此时利润为正数,乙方付给甲方利润的`25%作为佣金。
3.甲乙结算金额精确到百元,百元以下舍去不计。
五、合同期内如果亏损大于 %,乙方有权终止合同,并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于 %,甲方有权终止合同,并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后,可重新签定合同。 本合同一式两份,甲、乙各一份,签字/盖章后生效
理财合同(篇8)
委托代理人______电挂______XX编码______委托代理合同根据《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规,甲乙双方经协商一致,签订本合同。
第一条 甲方愿意就下述拍卖物委托乙方依法公开拍卖:
第四条 拍卖方式:
一、甲方应保证对拍卖物拥有无争议的处分权,并向乙方提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时,乙方可随时向甲方要求提供咨询,甲方不得拒绝。
二、甲方可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;乙方不得以低于该底价的
价格进行拍卖,但因此而造成不能成交的,由甲方承担责任。
三、甲方在交付拍卖物时,应向乙方提出其知道或应当知道睥拍卖物瑕疵。否则,由此造成的后果由甲方负责。
四、甲方应向乙预付受理费___元,用于拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保险和公告、广告等项费用开支,由乙方按实际开支多退少补。属于规定情况的,由乙方先行垫付;其金额在拍卖成交后,从所得价款中扣除。
五、甲方应按成交总金额的 %向乙方支付佣金;该款项也可由乙方负赔偿责任。
六、乙方应对拍卖物的底价保密,不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。
七、乙方对其占管的拍卖物负适当保管责任,并应将拍卖物的变动情况及时通知甲方;确因乙方的过错而造成拍卖物损失的,由乙方负赔偿责任。
八、拍卖过程结束,乙方在收齐全部应收款项后,应通过其银行帐户,将拍卖所得价金一次全部付给甲方,不得延误。
九、对需要征税的拍卖物,由甲方交付税金;经税务机关同意,税金可从拍卖所得价款中取得。
十、拍卖成交后,由乙方按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。
第七条 有关拍卖程序的中止和终止问题,根据之规定予以处理。
第八条 合同经双方签字后生效,不得违约。否则,由违约方向他方拍卖的底价的 %支付违约金。因合同履行产生纠纷时,任何一方均可向 仲裁委员会申请仲裁,或向人民法院起诉。
________________________________________________________________________
第十条 本合同有效期自________年____月____日止。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规,双方经协商一致,签订本合同:
第一条委托人愿就下述拍卖物委托拍卖人依法公开拍卖:
第二条拍卖物的交接方式:_______________________
第三条拍卖物的估价和底价:______________________房屋买卖委托书
1、委托人应保证对拍卖物拥有无争议的处分权,并向拍卖人提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时,拍卖人可随时向委托人要求提供咨询,委托人不得拒绝。
2、委托人可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;拍卖人不得以低于该底价的价格进行拍卖,但因此而造成不能成交的,由委托人承担责任。
3、委托人在交付拍卖物时,应向拍卖人指出其知道或应当知道的拍卖物瑕疵。否则,由此造成的后果由委托人负责
4、委托人应向拍卖人预付受理费 元,用于对拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保验和公告、广告等项费用开支,由拍卖人按实际开支多退少补。
5、委托人应按成交总金额的__%向拍卖人支付佣金;该款项也可由拍卖人从拍卖所得价款中扣除。
6、拍卖人应对拍卖物的底价保密,不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。
7、拍卖人对其占管的拍卖物负适当保管责任,并应将拍卖物的变动情况及时通知委托人;确因拍卖人的过错而造成拍卖物损失的,由拍卖人负赔偿责任。
8、拍卖过程结束,拍卖人在收齐全部应收款项后,应于____日内通过其银行帐户,将拍卖所得价金一次全部付给委托人,不得延误。
9、对需要征税的拍卖物,由委托人交付税金;经税务机关同意,税金可以从拍卖所得价款中取得。
10、拍卖成交后,由拍卖人按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。
第七条合同经双方签字后生效,不得违约。否则,由违约方向他方按拍卖物底价的%支付违约金。因合同履行产生纠纷时,双方同意由苏州仲裁委员会仲裁
第八条其他需要约定的事项_________________________
________________________________________
第九条 本合同有效期自年____月____日始,至________年____月____日止。
购车合同九篇
随着法律的进步和发展,合同已经成了我们生活中最关键的一样东西了。签订合同的双方都有各自的经济目的,写好合同里至关重要的内容是什么?泡泡演讲稿编辑为您收集了一些与“购车合同”相关的重要信息,请多多关注我们的网站感谢您的支持!
购车合同 篇1
甲方(卖方):
乙方(买方):
鉴于甲方拥有 _______车辆的所有权,乙方有意购买该车辆,双方遵循公平、公正、诚实信用原则,经友好协商,达成如下协议:
一、车辆基本情况
品牌型号:____________
车牌号码:____________
发动机号:____________
车架号:____________
车辆类型:____________
出厂日期:____________
二、车辆交易价款
人民币(大写):____________
(小写):____________
三、付款方式
1. 乙方应按照以下方式向甲方支付购车款:
(1)本合同签订后,乙方应向甲方支付____%的定金,即______元。
(2)车辆过户手续完成后,乙方应向甲方支付剩余______%的购车款,即______元。
2. 甲方应在收到乙方支付的购车款后,向乙方出具收据。
四、车辆过户手续
1. 甲方应协助乙方办理车辆过户手续,相关费用由乙方承担。
2. 在车辆过户手续完成前,车辆所有权归甲方所有。
3. 双方应在本合同签订后______天内,共同前往相关车辆管理部门办理车辆过户手续。
五、违约责任
1. 若乙方未按照本合同约定的时间和方式支付购车款,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按照本合同约定的时间和方式协助乙方办理车辆过户手续,乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 若因不可抗力原因导致本合同无法履行,双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
购车合同 篇2
供车方(以下简称甲方):_______________
购车方(以下简称乙方):_______________
甲、乙双方本着公平、自愿的原则,经协商一致就乙方以分期付款方式购买车辆达成如下协议。
第一条甲方根据乙方要求,同意将汽车壹辆(发动机号,车架号:___________________________)和半挂汽车壹辆(车架号:___________________________)出售给乙方。
第二条以上车辆售价总额人民币_______元(¥_______元),乙方在签订本合同时首付_______元(¥_______元),余款_______元(¥_______元),从本合同签订次月起分_______个月付清,每月归还车款_______元(¥_______元),利息从购车之日起计算,月利率为,息随本逐月递减按月支付。根据双方协商,自购车日期起,需归还本金_______元。
第三条在乙方付清全部车款及相关款项前,甲方为乙方所购车辆保留所有权的登记车主,乙方为实际车主。在此期间,乙方依法自主经营,自负盈亏,因乙方经营活动所产生的一切民事法律责任,均由乙方承担,与甲方无关。
第四条为维护双方合法权益,减少损失,乙方在车款未付清之前,须在甲方指定的保险公司办妥以甲方为第一受益人的交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险及其他相关的附加险。
第五条乙方支付甲方代缴的各项税、费及服务费等共计_______元荐(¥_______元)。
其中服务费_______元(¥_______元)。若遇国家税费征收标准和项目发生变化,则乙方上述缴费定额另行核定。
第六条所购车辆如出现质量问题,乙方应自行到厂家指定的特约维修服务单位或直接与厂家进行交涉处理,甲方亦可协助乙方向他方主张权益,但乙方不得以此为借口停止或拖延向甲方归还车款、支付利息和缴纳各项费用。
第七条合同期内,乙方根据经营需要,按照国家有关法律规定自行雇佣驾驶员及辅助人员,承担其工资和相关费用,并承担其相关民事责任。乙方所雇人员与甲方无劳动关系。
第八条乙方如有下列情形之一,按本合同第九条规定处理:
1、乙方逾期支付各种款项(含甲方代缴的费用),超过15天
2、乙方借口车辆质量问题,拒不按期付款;
3、发生乙方财产被申请执行、诉讼保全或其他方面原因致使乙方不能按期付款的;
4、车款未付清之前,不在指定的保险公司购买本合同第四条所规定的各类车辆保险;
5、乙方未经甲方同意,擅自将车辆转让、变卖、抵押。
第九条乙方承诺,不论任何原因发生第八条规定情形之一时,甲方有权行使以下权利:
1、甲方有权要求乙方立即付清全部车款,并有权向双方约定有管辖权的人民法院申请强制执行。乙方自愿接受人民法院的强制执行。
2、甲方有权收回车辆,折底欠款。扣回车辆所产生的费用,由乙方出资_______元,15日内,乙方不清偿欠款,即视为默认,甲方有权予以变卖车辆,变卖所得用以清偿欠款。如果出售所得的价值(扣除必要费用外)不足付清全部欠款的,甲方有权向乙方继续追偿,如果出售所得超过欠款,甲方应将超过部分返还给乙方。
3、甲方有权要求乙方支付逾期款项外,并按月利率计收逾期款项的利息。
第十条在分期付款过程中,乙方所购车辆若发生机动车辆保险责任范围内的事故,乙方应立即通知甲方和保险公司,并提供全部事故资料。事故造成的一切损失由乙方承担,保险公司赔偿款应首先支付甲方车款本息及相关费用。
第十一条合同期间,甲乙双方不得擅自解除合同,违约者,承担违约金_______元。
第十二条双方发生纠纷,协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同按合同条款履行完毕时,合同即行终止。
第十四条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:____________________乙方:_______________
法定代表人:_____________住址:_______________
委托代理人:_____________身份证号码:_______________
签约地点:_______________
签约时间:_______________
购车合同 篇3
全款购车合同注意事项
注意事项一:贷款买车,销售人员口头承诺自己能力范围之外的事情
成都王先生去4S店买车,销售人员口头告知只要身份证就可以办理最低利息购车贷款。当天签下购车合同,但并不签贷款合同,过了几天4S店销售告知王先生,因为王先生没有税单和工资银行流水,因此推荐的贷款无法办理。接着又给王先生推荐另一款购车贷款,但是总的算下来利息要高出8000元,王先生当即表示不认可,要求退还定金。4S店经理当面告知,如果王先生配合的话,可以退一半定金,如果王先生要去投诉的话,随便去哪里投诉,一分钱也不退。鉴于没有任何书面文字能证明4S店承诺要帮王先生办理贷款,王先生再三衡量,只能接受了一半定金。
注意事项二:签好购车合同,4S店找各种借口不当场把合同给消费者,事后私自在合同中加入其他条款
陈小姐在4S店购买车辆后,4S店当场没有把签好的合同给她,找了一些借口说过两天快递给她。结果在接到快递过来的合同后,赫然发现合同条款中增加了一万八千元的汽车装饰费用。刘先生也遇到了类似的问题,现在合同还在4S店手上,担心等拿到手不知道又会多出什么不平等条款。
在消费者的投诉中主要包括订金、预付款变定金、高配车型变相加价变“高价车”、提车后迟迟不提供发票或合格证和骗消费者在空白合同上签字等四大类注意事项。其中,诱导消费者签订空白合同问题尤为严重。少数不良经销商,蒙骗消费者在空白合同上签字后,在合同上添加不利于消费者的条款,在消费者不能履行购车合同或贷款手续办完后,消费者往往面对的是不平等的合同条款或贷款费用比先前承诺的价格要高很多。消帮网提醒购买汽车的消费者注意防范汽车消费领域的陷阱,保护好自己的权益。特别对合同的空白项和备注条款要写清或标注“无”。如果发现汽车经销商的购车合同条款涉嫌“霸王”条款的,要理直气壮地提出,必要时可以向被投诉方所在地消协或律师咨询求助。
注意事项三:4S店隐瞒出售的车已经做过油漆,甚至可能是试驾车的事实
宁波李先生买了一辆新车,被修车场的朋友一眼看出车身好几处重新做过油漆,甚至有些部位都用的不是原厂油漆。4S店对于注意事项不否认也不承认,只同意把油漆再做一遍,送几次保养。花了十几万,竟然买来的车已经多出做过油漆,李先生心里像吃了只苍蝇。消帮网提醒消费者,车辆只有在非常严重的质量问题下才能退换,因此验车一定要小心,最好带好懂车的朋友一起去验车,否则买到吃药车容易退车可是难上加难。
全款提车时注意事项
全款提车就是消费者选择以一次性结清车款的方式购买自己喜爱的新车。如果消费者选择了定金购车的话,在订车的时候需要支付给车商一笔定金,如果在等现车的过程中,消费者想要退车,车商并不会把这笔定金退还给消费者;如果现车到的时间比定购合同中晚,消费者可以向车商提出双倍返还定金的要求;而如果一切顺利,在现车到后,选择全款提车的车主就可以在付清全款后,提到一辆全新的车了。经过等待,终于可以提车了,车主们的心里一定感到万分的喜悦。那么全款提车注意事项有哪些呢?注意哪些细节才可以让这样的喜悦一直延续下去呢?
需要新车车主注意的全款提车注意事项大致有两点。第一、在提车的时候,新车车主应该对新车的各方面性能进行仔细的检查,也就是我们常说的验车;第二、为了可以尽快的驾驶新车上路行驶,新车车主应该尽早的进行车辆保险如交强险及税费的缴纳如车船使用税,在购买了保险后再上路行驶,一旦发生了事故,也可以获得正常的赔付。以上就是车主应仔细了解的全款提车注意事项的两大类。更详细的如验车应该如何进行的全款提车注意事项消费者可以上网进行更多的了解。
提到了新车固然是一件好事,但是在道路行驶的过程中,一不小心就有可能跟发生交通事故。根据法律购买的交强险的赔付原则是对第三方赔偿,难道发生交通事故后本车的车辆维修及人员伤亡就没有办法获得赔偿,必须由自己承担了吗?其实并不是这样的,平安保险公司是有赔付本车损失的保险的,以平安保险公司提供的保险为例,平安保险公司充分考虑了车主们的需求及心理设计了各类商业险,种类各异的商业险险种为车主提供了细微如车灯、倒车镜、发动机损害到司机、乘客座位责任险等提供人员伤亡所产生的医疗费用的赔偿的各项险种。这些险种有效的帮助车主在安全的行驶过程中不必因“发生了交通事故怎么办?没得赔”等问题而时刻心怀忐忑,可以放心的在道路上行驶,享受驾车的乐趣。
购车合同 篇4
购房购车合同三篇
购房合同
卖方(甲方):
买方(乙方):
根据中华人民共和国房屋买卖相关法律,就甲方将所有权所属的房屋出售给乙方等相关事宜,双方经协商一致,达成协议如下:
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方,房屋具体状况如下:房屋座落在_______,面积为_________平方米。房屋为砖混结构商品房,布局结构平方米,门面为________。
第二条房屋所有权证编号:_______________________,房产证号:_________________,土地所有权号:____________________。
第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责,室内装饰统一为水泥地面,墙壁为防水白色涂料,乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解,自愿购买上述房地产。
第四条乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写):元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为:本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元;___年___月___日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。
第五条 甲、乙双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于___年___月___—日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)。
第六条 上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第七条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。
第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务。
第九条 甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第二天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算,逾期乙双方同意按下列之一处理。
1、乙方除应支付利息外,还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金,合同继续履行。
2、甲方有权通知乙方单方解除合同,甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的`违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起10日内向甲方支付,若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
第十一条除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的,应按已收款向乙方支付利息,利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止,利息按银行同期利率计算。逾期乙双方同意按下列之一处理。
1、甲方除应支付利息外,还应按已收款的3%向乙方支付违约金,合同继续履行。
外,还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
第十二条经甲、乙双方协商一致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
第十三条 本合同自甲、乙双方签订之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利、义务清楚明白,并按本合同规定履行。
第十四条 本合同适用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,房地产交易管理机构一份,房地产登记机构一份。
甲方:__________(签章) 乙方:_____________(签章)
年 月 日 年 月 日
福州旧机动车买卖合同
签订地点:_______________________________
卖方(以下简称甲方):___________________
住所:___________________________________
证件名称及号码:_________________________
联系电话:_______________________________
代理人:_________________________________
身份证号码:_____________________________
联系电话:_______________________________
买方(以下简称乙方):___________________
住所:___________________________________
证件名称及号码:_________________________
联系电话:_______________________________
代理人:_________________________________
身份证号码:_____________________________
联系电话:_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定和旧机动车现状及交易的实际情况,经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
第一条 旧机动车基本情况
车主名称:_________;
车牌号码:_________;
厂牌型号:_________;
初次登记日期:_________;
发动机号:_________;
车架号:_________;
养路费缴付有效期从_________至_________;
最近一次年检时间:_________;
行驶公里数:_________;
车辆使用性质:□客运、□货运、□出租、□租赁、□非营运、□其他,其他状况:_________。
第二条 车辆交易约定事项
。付款方式:乙方应于_________年______月_____日在________(地点)同甲方当面验收车辆及审验相关文件无误后,于_______年______月______日以(现金、支票、汇票)的方式向甲方支付车款的_________%,计_________元;待交易车辆过户转籍手续办理完成,且车辆及其证件交付完毕之日起_________日内,支付交易车辆的所有余款,计人民币_________元,大写:_________。
转籍手续。相关证件包括:□机动车行驶证、□机动车登记证书、□车辆购置附加费凭证、□税讫证明、□车辆年检证明、□养路费缴付凭证、□机动车辆保险单、□销售旧机动车委托书、□其它证件,证件总计_________件。
转籍过程中发生的税、费负担方式为:_________。
第三条 双方权利义务
转籍手续。
真实,不存在隐瞒或虚假成分。
规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由甲方承担;___年___月____日之后,该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由乙方承担;
地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件,并按照约定支付车款。
5。甲方收取车款后,应出具收款凭证。
转籍手续。
转籍过程中,因车辆使用发生的问题由使用者负责处理,并承担相应的法律责任。
第四条 违约责任
1。第三人对本合同所交易的车辆主张权利并有确实证据的,甲方应承担法律责任并赔偿由此给乙方造成的损失。
转籍手续的,乙方有权解除合同,甲方应向乙方返还已付车款并承担由此造成的损失。因乙方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,甲方有权解除合同,退还已付车款并由乙方承担由此造成的损失。
3。甲方未按照约定交付车辆或相关证件的,逾期每日按车款总价_________%的标准支付违约金给乙方。乙方未按照约定支付剩余车款的,逾期每日按车款总价_________%的标准支付违约金给甲方。
第五条 合同争议的解决办法
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请_________主持调解解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
1。提交_________仲裁委员会仲裁;
2。依法向有管辖权的人民法院起诉。
第六条 其他约定事项_________。
第七条 本合同一式肆份,甲方、乙方、备案机关、相关市场方各执壹份。本合同经双方签字之日起生效。合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式并作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):__________________
___________年_______月________日
乙方(签章):__________________
___________年_______月________日
合同备案签字(盖章):__________
二手房买卖合同
卖方:________(简称甲方)身份证号码:_________________
买方:________(简称乙方)身份证号码:_________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_____市_____区______拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为____平方米。(详见土地房屋权证第______号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币_____元/平方米,总价:人民币______元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_____元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币_______元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币_______元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将______等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由____方承担,中介费及代办产权过户手续费由____方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1。甲方是_____共___人,委托代理人____即甲方代表人。
2。乙方是________,代表人是______。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、_____公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):___________ 购买方(乙方)______________
身份证号码:______
_______ 身份证号码:_______________
地 址:________________ 地 址____________________; 邮 编:________________ 邮编____________________
电 话:________________ 电 话:___________________
代理人(甲方):___________ 代理人(乙方):_____________
身份证号码: ____________ 身份证号码:_______________
见证方: 鉴证机关:
地 址:
邮 编:
电 话:
法人代表:
代 表: 经办人:
购车合同 篇5
借款人:(以下简称甲方)
贷款人:(以下简称乙方)
根据国家有关法律法规,各方当事人经协商一致,订立本合同;本合同是借款合同和抵押、担保合同的集合,各方表示接受并保证严格执行。
第一条借款金额
贷款人向借款人提供汽车消费借款人民币(大写):_______
第二条借款用途
借款用于购买___(汽车品牌),所购汽车资料要素如下:
车价:_______ ;
型号:_______
发动机号:_______ ;
车架号码:_______;
颜色:_______。
第三条借款期限
借款期限自__年_月_日起至__年_月_日止。实际借款期限以借款凭证记载为准。借款凭证为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第四条贷款利率、罚息
(一)贷款利率
本合同项下的贷款利率为(年/月)利率,利率为下列第种:
1.固定利率,即,在借款期限内,该利率保持不变;
2.浮动利率,即在基准利率水平上(上浮/下浮) %。并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止。如遇中国人民银行人民币贷款基准利率调整,借款期限在一年以内(含一年)的,执行本合同利率直至借款到期日;借款期限在一年以上的,自利率调整后的次年1月1日起,贷款人按调整后相应期档次的基准利率和本合同约定的借款利率浮动幅度确定新的借款执行利率,不另行通知借款人和保证人。
(二)罚息利率
1.甲方未按合同用途使用贷款的,罚息利率为贷款利率上浮%,贷款利率按照本条第一款第2项调整的,罚息利率根据调整后的贷款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。
2.本合同项下贷款逾期的罚息利率为贷款利率上浮%,贷款利率按照本条第一款第2项调整的,罚息利率根据调整后的贷款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。
3.同时出现逾期和挪用情形的贷款,应择其重计收罚息和复利。
第五条下列条件之一未满足的,贷款人有权不提供本合同项下借款:
1、借款人、担保人根据贷款人要求提供有关文件、资料和单据并办妥相关手续;不得有弄虚作假。
2、本合同项下借款有抵押担保的,有关登记和车辆保险等法律手续按贷款人要求办妥且该抵押、保险持续有效。
3、借款人、担保人未出现足以影响借款安全的重大不利情形。
4、相关合作方合作责任明确,合作未间断且履职到位。
第六条借款人在此选择以下第种划款方式
l、贷款人将本合同项下借款划入借款人在贷款人处开立的帐户(帐号:____)。
2、贷款人将本合同项下借款人支付购车款的名义一次性全额划入立的帐户(帐号):,开户行:。
第七条还款
1、借款人与贷款人约定按以下第种方式还本付息:
(1)实行利随本清方式还款,到期一次性归还借款本息。
(2)分期还款的,实现按月还款,从借款发放的次月开始还款;还款日为每月的20日前。可采用以下第A种方式还款,计算公式如下:
A、等额本息还款法:
借款本金×期利率×﹙1+期利率﹚借款期数
每期还款额= ——————————————————————
(1+期利率)借款期数-1
B、等本递减还款法:
借款本金
每期还款额= ——————+(借款本金-累计还本金额)×期利率
借款期数
(3)其他还款方式:
2、借款人(或代理人)应在贷款人处开立还款帐户,帐号/银行卡号为__________ 。借款人应于每期还款日前在上述帐户内存入足以偿还当期借款本息的款项,贷款人可直接从该帐户中划收借款本息。该帐户内资金不足以清偿当期借款本息,贷款人有权决定是否划收。贷款人不划收的,该期全部借款本金作逾期处理;贷款人划收的,不足部分作逾期处理。合同履行期间借款人要求变更指定还款帐户,须经贷款人同意。
第八条借款人权利和义务
l、在符合条件时,按照本合同约定取得和使用借款。
2、按时足额归还借款本息。
3、按贷款人要求如实提供与本合同项下借款有的文件、资料和单据。
4、借款人住所地、通信地址、联系电话、工作单位及收入状况等发生变动时,应及时书面通知贷款人。
5、借款人因购车事宜与汽车销售商、挂靠单位发生的任何纠纷,均不影响借款人在本合同项下的还款义务。
6、本合同项下汽车发生重大事故或借款人出现重大不利情形足以影响借款安全的,借款人应立即告知贷款人。
第九条贷款人权利和义务
1、有权了解并检查借款人基本情况、借款使用情况、保证人状况及抵押物情况。
2、借款人未按期还期款或出现足以影响借款安全的重大不利情形,贷款人可以停止发放借款,提前收回借款本息。
3、按照本合同约定收回或提前收回借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、差旅费、律师费以及其他实现债权的费用时,贷款人均可直接从借款人任何帐户中划收。
4、借款人未按期履行还款义务(汽车按揭借款人连续三期未归还借款)或担保人未履行担保责任,贷款人可以就借款人或担保人的违约行为对外进行公开披露和采取必要的债权保护措施。
5、借款人归还的款项不足以清偿本合同项下应付数额的,贷款人可以选择将该款项用于归还本金、利息、罚息、复利或费用。
6、依据本合同约定按时足额向借款人发放借款。
7、当本合同项下借款本息全部还清、抵/质押权消灭后,将应退还的抵押物的权利证明、质物或质押权利凭证交还给抵/质押人。
第十条提前还款
1、借款人提前还款,应征得贷款人同意,贷款人同意借款人提前还款的,还款时对提前还款部分按以下第___ __种方式计收利息:
(1)按本合同约定借款期限和约定执行利率计收利息。
(2)按实行借款期限在本合同约定执行利率基础上上浮百分之__(大写)计收利息。
2、提前还款,已计收的借款利息还作调整。
3、分期还本付息提前还款的,先归还当期借款本息,再归还其他款项。部分提前还款的,重新计算剩余借款的每期还款额和还款期限。
第十一条借款担保
本合同项下借款的担保方式为以下第1种担保方式。
1、保证担保+抵押担保
借款人以所购汽车为本合同项下借款本金、利息及其他为实现债权所产生的费用提供抵押担保,并由保证人提供连带保证担保,其他约定从本条第2、3、4项。
2、保证担保:
(1)保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对贷款承担连带责任。
(2)担保范围包括本合同项下借款本金、利息,罚息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、差旅费以及律师费等贷款人实现债权的费用。
(3)一次性还款的,保证期间为借款到期日起二年;分期偿还的,保证期间为每期还款之次日起二年。若发生法律、法规规定或合同约定的事项,导致合同债务被贷款人宣布提前到期的,保证期间自贷款人确定的合同债务提前到期之日起二年。
(4)保证人还按本合同约定履行保证责任的,贷款人有权直接从保证人任何帐户中划收。
(5)借款人提供了物的担保的,保证人同意根据贷款人的选择,愿就所担保的全部债务先于物的担保履行保证责任。
(6)保证人出现足以影响其担保能力的重大不利情形的,或保证人法定代表人、住所地、通信地址、联系电话、工作单位及收入状况等发生变动的,应立即书面通知贷款人。
3、抵押担保:
(1)抵押人同意以下列财产(具体载明汽车并附:销售发票、购置税凭证、保险单、机动车登记证书)(详见抵押登记清单)作为抵押物为本合同项下借款提供抵押担保,上述抵押清单为本合同组成部分。
合同项下借款所购汽车设置抵押的,登记法定车主为抵押人,借款人无论是否实际车主均表示认可。
(2)上述抵押物暂作价为人民币(大写)___________抵押物的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物的净收入为准。
(3)抵押担保范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金损害赔偿金以及律师费、抵押物处置费、过户费、差旅费等贷款人实现债权的费用。
(4)抵押权的效力及于抵押物的从物、从权利、代位权、混合物、附合物、加工物和孳息。
(5)抵押物由抵押人暂管。抵押人对抵押物负有妥善管理的义务,并随时接受贷款人对抵押物的监督检查;若因经营管理失误造成损失,抵押人应负全责。
(6)未经贷款人书面同意,抵押人不得对抵押物作出赠与、转让、出售出租或其他任何方式的处分。经贷款人同意转让、出租、出售抵押物所得价款,应用于提前清偿本合同项下债务或向贷款人和抵押人商定的第三人提存。
(7)抵押物毁损、灭失或被征用的,抵押人应及时采取有效措施防止损失扩大,并立即书面通知贷款人;抵押人由此所获得的保险金、赔偿金、补偿金等任何款项优先用于偿还本合同项下债务。抵押物价值减少的,贷款人有权要求抵押人恢复抵押物的价值或提供贷款人认可的担保;抵押人拒绝恢复或者不提供担保的,贷款人可以要求借款人履行债务,也可以提前行使抵押权。
(8)抵押人应在本合同签订后5日内到有关登记机关申办抵押登记手续,并将抵押物的他项权利证书、抵押登记文件的正本原件及其他权利证书交贷款人保管。
(9)抵押人须按贷款人要求对抵押物办理有关保险,并指定贷款人为该保险的第一受益人。保险单正本交贷款人保管。在本合同项下债务未清偿前,抵押人不得以任何理由中断或撤销保险。如保险中断,贷款人有权代为或委托办理保险手续,有关费用由抵押人承担。因中断或撤销保险造成的一切损失,由抵押人承担。抵押物发生保险事故的,抵押人应立即通知贷款人,并采取有效措施防止损失扩大,获得的保险金应优先用于偿还本合同项下债务及相关费用。
(10)抵押人为两人以上的,贷款人行使抵押权时有权处置任一或各含抵押人的抵押物。
4、特别约定:登记法定车主若不是借款人但列为担保人的,在借款人违约时,愿先于其他担保人履行全部连带还款责任。当担保人履行了担保义务后,有权向债务人追偿。
第十二条汽车保险
1、本合同项下汽车车主(或借款人)应向贷款人认可的保险公司以贷款人为第一受益人连续投保交强险、车损险(足额)、盗抢险、三者责任险(50万元)、乘坐险(20万元/座)、不计免赔、自然险、无过失责任险等险种。
2、借款人向贷款人认可的保险公司投保履约保证保险的,保险单为_______________。保险单正本由贷款人保管。
3、涉及上述险种的保险事故发生时,有关保险金应依法用于清偿本合同项下借款本息及费用,不论借款到期与否。如保险金不足以清偿本合同项下借款本息及费用,借款人和抵押、担保人应继续履行本合同项下义务。
4、贷款期限内,若因抵押车辆脱保或保额不足出现事故无法赔付时,其全部损失由抵押人承担,贷款方有权要求抵押人以其他资产偿债。
第十三条汽车转让
借款人转让汽车,应事先征得贷款人的书面同意。转让款项首先用于归还本合同项下债务。
第十四条违约责任
l、贷款人未按本合同约定按期足额向借款人发放借款,造成借款人损失的,应按违约数额和延期天数付给借款人违约金,违约金数额的计算与同期逾期借款的利息计算方式相同。
2、借款人未按本合同约定期限归还借款本金的,贷款人对逾期借款从逾期之日起在本合同约定的借款执行利率基础上上浮百分之伍拾(大写)计收罚息,直至本息清偿为止。逾期期间,如遇中国人民银行同期人民币贷款基准利率上调,罚息利率自基准利率调整之日起相应上调。贷款人可随时采取法律手段实现债权。
3、借款人未按本合同约定用途使用借款的,贷款人对违约使用部分从—违约使用之日起在本合同约定的借款执行利率基础上上浮(大写)计收罚息,直至本息清偿为止。在此期间,如遇中国人民银行同期人民币贷款基准利率上调,罚息利率调整之日起相应上调。
4、对应付未付利息,贷款人依据中国人民银行规定计收复利。
5、借款人违反本合同项下义务,贷款人有权要求借款人限期纠正或提前收回已发放借款,有权宣布借款人与贷款人签订的借款合同项下借款立即到期和依法采取实现债权的措施。
6、本合同项下借款的任一担保(抵押)人违反本合同项下义务,贷款人有权对借款人采取停止发放借款、提前收回已发放借款或其他资产保全措施
7、本合同某一担保(抵押)人若提供虚假购车发票、上户资料等,致使借款人违规取得借款的,在借款人不按期还款时,该担保人应对本合同项下借款承担全部还本付息及相关费用清偿责任。贷款人亦随时有权要求本合同各方无条件履行连带偿债责任,任何一方不得以任何理由拒绝。
8、因借款人、担保(抵押)人违约致使贷款人采取诉讼或仲裁方式实现债权的,借款人、担保(抵押)人应当承担贷款人为此支付的律师费、差旅费及其他实现债权的费用。
9、抵押人如有下列行为之一,给贷款人造成损失的,应给予全额赔偿
(1)隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被监管、被扣押、重复抵押出租、拖欠税款或工程款等情况。
(2)未经贷款人书面同意擅自处理抵押物。
(3)其他违反本合同约定或影响贷款人实现抵押权的行为。
第十五条费用的承担
与本合同有关的公证费、保险、抵押登记费、评估费、鉴定费、运输费保管费、律师费以及其他贷款人实现债权的费用均由借款人承担。
第十六条争议的解决
双方约定,本合同履行中发生争议,可由各方协商解决,若发生诉讼、仲裁,由贷款人或担保人所在地人民法院管辖。在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议的条款必须履行。
本协议经公证处公证赋予强制执行力。借款人未按期归还借款的,贷款人、担保人有权依据本合同规定的条款,由公证处出据强制执行证书、向有管辖权的人民法院申请强制执行。执行标准包括:贷款人的债权,约定的违约金以及借款人因其违约所产生的代理费、诉讼费、执行费和为实现债权而产生的其他费用,借款人承诺,自愿承担被强制执行的法律后果,无异议。
第十七条其他事项
1、本合同所称“到期”包括贷款人按照本合同约定或国家法律、法规定宣布债务提前到期的情形。本合同所称“车主”为登记法定车主。
2、本合同所称重大不利情形包括但不限于以下情形:借款人已全部或部分丧失还款能力,担保人财务状况恶化或因其他原因导致担保能力明显下降;抵押物价值减少、毁损、灭失、被征用或出现权属争议足以影响贷款人实现抵押权。
第十八条本合同经各方签字或盖章之日起生效。
第十九条本合同一式份,各方各执一份,共份。
第二十条提示
贷款人已提请借款人和担保(抵押)人注意对本合同各印就条款作全面、准确的理解,并应借款人和担保(抵押)人的要求作了相应的条款说明。签约各方对本合同的含义认识一致。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购车合同 篇6
双方约定事项的内容要仔细阅读,看看其中有没有霸王条款或者对己方不利的约定,这里要特别提醒“定金”和“订金”的区别,别吃了哑巴亏没地方诉苦(“定金”指为保证合同的履行,消费者预先向销售者(卖方)交纳一定数额的钱款。合同上是 “ 定金 ” 的,依据《合同法》相关规定,一方违约时,双方有约定的按照约定执行;如果无约定,销售者违约时,“定金”双倍返还;消费者违约时,“定金”不返还。“定金”的总额不得超过合同标的的 20%);车型和约定交车时间的约定,尤其车型一定要看清楚再签,如型号、车架号、发动机号、排气量等;如果是货车,尤其要注意吨位的标注,避免产生提车后发现吨位不符的尴尬境地;在备注栏一般会有些特别的约定,大部分会把装潢的内容写在那里,你要看清楚规格、型号、品牌,另外,保留好清单,已备提车时查验,同时也为以后出现质量问题提供证据。
这中间还有要注意的是保险的约定或者其他特殊约定。有些徘徊在牛A和牛C之间的销售商,会提出你不希望由自己承担的条件,比如:你必须在4S购买保险或者增加其它附属装饰品,否则车子是不能卖给你的,更有甚者,你还要加价才有可能提到车。我个人对这种品牌会退避三舍,什么样的市场了,同级别车型多得是,有必要一棵树上吊着吗?当你静下心来,用更多理性的眼光来分析的话,你就不会去做那个冤大头了。我有朋友想买一款SUV拉狗用,他在某两款车中拿不定主意,而其中一款是要加价3万才能提车,当时我就对他说了一句话:有那3万买条狗好不!当然,有人不差钱,就是喜欢,那我们也不多做评价。
说到装潢想跟大家聊点我个人的看法。车内放置香水要慎重,一般的香水都是化学制剂,可能有人不喜欢闻那种味道,可以选择比较柔和的水果味,尤其到了夏季,香水瓶多放在仪表台上,容易造成过度挥发,要及时补充和检查瓶体,如果发现破裂要及时清理,避免液体腐蚀仪表台,甚至对车上成员造成伤害;纯私家车也可以不用铺地胶,一般地胶多为皮革,会含有一些毒素,使车内气味难闻,也有可能对人身产生危害,可以选择厂家提供的专用脚垫,再加一个便于打理的塑胶脚垫(要选购那种没有异味的)就可以了,不要垫的太厚,否则可能影响离合器行程和刹车性能;挂件尽量选择不遮挡视线或者影响驾驶的物品,并保持后风窗处不要有太多的物品,曾经见过某些女士的座驾后风窗满满的布艺玩具,这样会影响后视线;隔热膜尽可能选择一线品牌,颜色不要太深,尤其是前挡一定要选择透光性好的,在选择时,可以闻闻气味,好的膜不会有刺鼻的化学制剂的味道。若还有其他装饰件赠送,可以选择如竹炭包、防盗锁等。
购车合同 篇7
卖方(以下简称甲方):
身份证号:
买方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用之原则,就车辆交易事宜,双方协商一致,签订本协议。
一、甲方同意将川SU4370三轮车出售给乙方。
该车基本情况如下:
厂牌型号车身颜色发动机号
车牌号码首次落籍时间车架号
二、甲方同意将此车以人民币(大写:)转让给乙方。
三、甲方将相关手续,随车证件一起交给乙方。
四、车辆过户由乙方负责办理,过户费用由乙方负责,甲方协助乙方办理。
五、过户后才能把车匙交给乙方,未过户前乙方不能使用本三轮车,否则造成的一切后果概由乙方自行负责。
六、此协议从签字之日起生效,以后此车所有交通违章事故、所欠费用及经济纠纷等一切责任全部由乙方负责。
七、本协议一式两份。甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购车合同 篇8
合同编号:__________
借款人:________________________________________
身份证号码:____________________________________
贷款人(抵押权人):中国银行__________分(支)行
抵押人:________________________________________
有效证件号码:__________________________________
保证人:________________________________________
有效证件号码:__________________________________
特别提示
借款人、保证人、抵押人请认真阅读本合同项下的全部条款,尤其是用黑体字表明的条款,对于不理解的条款,可以向贷款人征询,贷款人将进行解释。借款人、保证人、抵押人一旦签订本合同,即认为借款人、保证人、抵押人已理解并同意本合同的所有条款。
本合同各方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本合同,并保证共同遵守执行。
借贷条款
第一条贷款金额。贷款人根据借款人的申请,经审查同意向借款人发放汽车消费贷款(以下称贷款),金额为人民币(大写)____________________元,(小写)___________元。
第二条贷款用途。贷款用于购买__________汽车______辆;型号:______;颜色:______;发动机号:____________;车架号码:____________;车辆号码:____________ 。借款人不得以任何理由将贷款挪作他用。如借款人未按本合同约定的用途使用贷款,贷款人有权就挪用贷款部分自挪用之日起按本合同约定的贷款利率上浮____%计收罚息。若遇本合同约定的贷款利率调整,则分段计收罚息。
第三条贷款利率。按照人民银行有关规定,确定贷款利率为月利率______‰,利息从贷款放款之日起开始计算并按月结息。借款期限在______年(含)以下的,前述贷款利率为固定利率,无论法定利率是否调整,均执行本合同的约定利率,不分段计息;借款期限在______年以上的,前述贷款利率一年一定,于每一年度的贷款发放日根据当天的法定利率确定应执行的利率,贷款人将在营业场所对法定贷款利率调整情况进行公告。
购车合同 篇9
卖方(甲方):
代表人:
买方(乙方):
身份证号:
为明确双方的权利义务,甲乙双方就乙方购买甲方汽车的事宜进行协商,现达成如下协议,供双方遵守。
一、汽车概况
1、车号:
2、颜色:
3、产地:
4、型号:
5、数量:
6、发动机号:
7、底盘号码:
二、合同价款与支付
1、甲乙双方确定,本款车的单价为:____________元,总价为:____________。
2、付款方式和期限:本合同生效当日付定金:____________元,____________日内再支付第一笔车款现金____________元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
3、乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及相关文件,并协助乙方在__________个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税费负担方式为:__________。瑕疵保证期为自车辆交付之日起____________个月。并且保证第三人对该车无任何权利要求。
三、质量要求
1、甲方向乙方出售的汽车,其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、甲方向乙方出售的汽车,必须是经过交通管理部门认可的汽车。
四、风险负担
1、汽车交付之前,若因不可抗力之事由,致使轿车丢失或毁损,其责任由甲方负担。
2、车辆交付后办理过户、转籍过程中,因车辆使用发生的问题由使用者负责,但质量问题还是由甲方负责。
五、甲方权利义务
1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权,且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。
3、甲方在乙方购买车辆时必须向乙方提供:
售车方:(以下简称:乙方)
根据《合同法》的相关规定,甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就乙方将其所有的该车车辆转让给甲方的相关事宜,达成如下协议,以兹共同遵守:
第一条乙方将其所有的(车牌号:)转让给甲方。
第二条价款及支付方式
1、本合同项下该车车辆转让价款为元(大写:)。
2、支付方式:甲方于本合同签订时一次性支付元(大写:)。
第三条年月日前,乙方配合甲方办理该车车辆登记过户手续。登记过户之日,乙方将转让该车车辆交付甲方。
第四条乙方应保证其对转让该车车辆享有完整的所有权。乙方在交付汽车时应当提供完整的该车车辆手续,包括但不仅限于汽车购置发票、使用说明、该车车辆行驶证等,并说明该车的现状。
第五条甲方在购车时应认真检查乙方所提供的该车车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购该车车辆的功能及外观进行认真检查、确认。甲方在购买该车后,负责该车车辆的维修,及相关规费的缴纳。
第六条自本合同签订之日起,乙方不得自己使用或授权他人使用该该车车辆。
第七条基于该车产生的一切纠纷包括但不限于交通事故、交通违法等,该车车辆交付前,其责任由乙方自行承担;该车车辆交付后,由甲方承担。
第八条本合同项下转让该车车辆的转让过户费由方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由甲方负责购买(包括年审费及保险费等)。同时,双方共同到保险公司办理保险变更手续,如有费用,由方承担。
第九条本协议一式两份,自签字之日生效。
购车方(甲方):售车方(乙方):
身份证号码:身份证号码:
地址:地址:
用工合同九篇
什么样的才叫合同?合同的地位越来越不容忽视。我们签署合同的时候要看清楚任何一项条款,对于您的需求泡泡演讲稿编辑尽心尽力精心编写了一篇“用工合同”,如果您想要更详细了解这个话题请关注我们的网站!
用工合同 篇1
目 录 第一章 合同期限
第二章 试用期
第三章 工作内容和工作地点
第四章 劳动报酬
第五章 工作时间和休息休假
第六章 社会保险与其他福利
第七章 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第八章 合同的解除与终止
第九章 经济补偿
第十章 赔偿责任
第十一章 争议解决
第十二章 补充条款
第十三章 附则
附件一 工作岗位描述
附件二 工资
附件三 保密协议 附件四 竞业限制义务协议劳动合同续订书 劳动合同变更书
本劳动合同(下称“本合同”)由以下双方签订:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等自愿、协商一致及诚实信用的基础上订立本合同。
第一章 合同期限
第一条 本合同的合同期限按照以下第______项执行:
1. 固定期限。本合同的期限自[ 日期]起至[ 日期]止。
2. 无固定期限。本合同的期限自[ 日期]起直至本合同依法解除或终止。
3. 以完成一定工作任务为期限。本合同的期限自[ 日期]起至工作任务完成之日止。为本合同之目的,工作任务是指[ ]。工作任务完成之日以甲方向乙方发出的书面通知为准。
第二章 试用期
第二条 试用期为[ ]个月,自[ 日期]起至[ 日期]止。[或本合同不设试用期。] 第三条 在试用期内,甲方将对乙方的工作能力、工作表现及其他方面进行评估,以决定乙方是否符合录用条件。乙方不符合录用条件的,甲方有权依法解除本合同。
第四条 上述第三条所规定的不符合录用条件包括但不限于以下情形:1. 乙方不符合其工作岗位的任职要求;
2. 乙方的身体健康情况不符合其工作岗位的要求;
3. 乙方在甲方规定的期限内不提供或者提供虚假的用于办理用工手续的相关材料的。
第三章 工作内容和工作地点
第五条 乙方的工作内容及工作地点应按照附件一工作岗位描述中的规定执行。 第六条 除本合同约定的工作内容外,乙方还应当听从甲方不时提出的合理工作指令,完成其他工作。 第七条 甲方可以根据经营需要、乙方的工作表现或身体状况等因素,依法调整乙方的工作内容;也可以依据甲方的规章制度,调整乙方的工作内容(包括调整工作岗位或调整工作职责)。乙方应服从甲方的调整决定。
第八条 甲方可以根据经营需要不时地安排乙方至工作地点以外的地区出差。乙方应当服从甲方的前述安排。
第四章 劳动报酬
第九条 乙方的工资构成及工资标准应按照附件二工资中的规定执行。 第十条 在乙方提供正常劳动的前提下,甲方应在每月[ ]日前以人民币形式支付乙方上[或当]月的工资,并通过转账方式付至乙方的工资账户。如发薪日恰逢法定节假日或休息日,甲方可提前至相近的工作日支付。甲方的薪酬制度中对特定类型的工资组成部分的支付时间有其他规定的,则应按照该等规定执行。第十一条甲方有权根据甲方的经营情况、薪酬制度、乙方的工作表现或者乙方的工作内容的变化(包括工作岗位变化或工作职责变化)等因素相应地依法调整乙方的工资构成、工资标准、支付方式或支付时间。
第十二条 乙方应依法缴纳个人所得税。甲方将依法按月从乙方的工资里代扣个人所得税,并以乙方的名义向税务机关缴纳。
第五章 工作时间和休息休假
第十三条甲方实行以下三种工时制度。乙方应执行其工作岗位所适用的工时制度。1. 标准工时工作制,即乙方的工作时间每日不超过八小时,每周不超过四十小时。具体的上下班时间应按照甲方的相关规章制度执行。如果劳动行政主管部门批准甲方对乙方的工作岗位执行综合计算工时工作制或不定时工作制,乙方的工作岗位应适用相应的特殊工时制度。2. 综合计算工时工作制,即以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间,但其平均日工作时间和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。甲方将根据劳动行政主管部门的有关批复,制定具体的计算周期及上下班时间,并另行告知乙方。3. 不定时工作制,即因经营特点、工作特殊需要或职责范围的关系,无法按标准工作时间衡量或需要机动作业而所采用的一种工时制度。除相关法律法规另有规定外,甲方不会向适用不定时工作制的乙方支付加班工资或安排调休。
第十四条如果乙方的工作岗位发生变更,则乙方应执行变更后的工作岗位所适用的工时制度。
第十五条由于工作需要,甲方可以依法安排乙方加班。乙方应按照甲方的相关规章制度的规定办理相应的加班审批和确认手续。对于已办理前述手续的加班乙方,甲方将根据其适用的工时制度支付加班工资或安排调休。
第十六条乙方有权依据法律法规的相关规定和甲方的规章制度,享受法定节假日、带薪年休假和其他休假。
第六章 社会保险与其他福利
第十七条甲方应根据国家及参保地的法律法规的相关规定,为乙方缴纳社会保险和住房公积金。乙方应根据相关法律法规的规定缴纳有关社会保险和住房公积金中的个人缴费部分。甲方将按月从乙方的工资里做出相应的扣除,并以乙方的名义向有关主管机构缴纳。
第十八条甲方还将向乙方提供以下福利:1. [ 福利名称];
2. [ 福利名称]。
第七章 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十九条甲方应当向乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件,和必要劳动保护用品,第二十条甲方应依据乙方的工作内容向乙方提供必要的劳动条件。
第二十一条如果乙方的工作内容涉及职业危害,则甲方应向乙方如实告知该等职业危害及可能发以保证乙方在安全健康的环境下工作。并且应当依法采取相应的防护措施。
第八章 合同的解除与终止
第二十二条双方协商一致,可以解除本合同。 第二十三条当出现下述任一情形时,甲方可以解除本合同,但应提前三十日书面通知乙方或者额
外支付乙方一个月工资:1. 乙方因病或非因工负伤,在法律法规规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;2. 乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位后,仍不能胜任工作的;3. 本合同订立时所依据的客观情形发生重大变化,致使本合同无法履行,经双方协商不能就变更本合同达成协议的。
第二十四条当乙方出现下述任一情形时,甲方可在不提前通知乙方的情况下解除本合同:1. 在试用期内被证明不符合录用条件的;
2. 被依法追究刑事责任的;
3. 严重违反甲方的规章制度的;
4. 严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
5. 同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方交办的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
6. 以欺诈、胁迫手段或乘人之危使甲方违背真实意思订立本合同,从而导致本合同无效的(欺诈手段包括但不限于对甲方隐瞒或谎报学历、工作经历、资历、健康状况或者提供虚假的学历学位证书、资质等级证书以及其他不实材料等情形)。
第二十五条乙方在试用期内解除本合同的,应当提前三日书面通知甲方。乙方在试用期结束后解除本合同的,应当提前三十日书面通知甲方,法律法规或规范性文件另有规定或者双方另有约定的情形除外。
第二十六条当出现下述任一情形时,本合同终止:
1. 合同期限届满;
2. 乙方开始依法享受基本养老保险待遇或达到法定退休年龄的;3. 乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
4. 甲方解散、被吊销营业执照或者责令关闭、撤销的;5. 甲方被依法宣告破产的;
6. 有法律、行政法规规定的其他情形的。
第二十七条当甲方出现下述任一情形时,乙方可在不提前通知甲方的情况下解除本合同:1. 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
2. 未按照本合同的约定及时足额支付劳动报酬的;
3. 未依法为乙方缴纳社会保险费的;
4. 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
5. 以欺诈、胁迫手段或乘人之危使乙方违背真实意思订立本合同,从而导致本合同无效的;
6. 以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的;7. 甲方在本合同中免除自己的法定责任、排除乙方权利的;
8. 甲方违反法律、行政法规强制性规定的;
9. 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
第二十八条当出现下述任一情形时,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占甲方职工总数百分之十以上的,甲方在依法履行法定程序后,可以实施裁员:
1. 依照企业破产法规定进行重整的;
篇三:用工合同
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本劳动合同(以下简称合同),共同遵守。
第一条合同期限
本合同期限经双方协商一致,采取下列第项形式:
第二条 岗位及酬福利
(一)甲方根据工作需要,安排乙方在岗位工作,具体工作内容和职责以甲方有关制度规定及甲方制定的各岗位职务工作规范为准。甲方有权根据乙方的工作能力和本公司实际需要重新安排乙方到其它岗位工作。 (二)甲方安排乙方执行/综合计算工时工作制度/不定时工作制度)工时制度。甲方根据生产经营变化和工作需要,可调整乙方的工时制度,乙方同意服从甲方的安排、调整。 (三)甲方每月日前以法定货币足额支付乙方工资,基本工资为 (不低于当地最低工资标准)。如因双方财务核算、银行转帐等原因延迟不视为甲方未支按时支付。 (四)甲方为乙方提供符合规定的工作(生产)安全条件和必需的劳动保护用品。
(五)甲方按照国家法律法规、当地政府及甲方依法制定的规章制度,为乙方提供相应劳动保障及社会福
利。
(六)乙方自愿接受甲方依甲方制定的规章制度对乙方进行工作考核,同意按甲方制定的规章制度进行工资考评。
(七)乙方应及时向甲方提供其办理社会保险所必须的手续、资料和证件,否则,甲方对不能(或延误)为乙方办理社会保险不承担任何责任。
(八)乙方如因模范遵守或违反公司的规章制度、国家法律法规的,甲方将根据公司及国家的相关制度和政策对乙方工资收入做出调整,包括但不限于提升、减少、停发甚至追溯等。
(九)乙方在劳动合同期内,患职业病或因工负伤,按国家和重庆市有关规定办理。
第三条 规章制度
(一)乙方应遵守甲方制定的劳动纪律和规章制度,遵守操作规程、工作规范以及劳动安全卫生制度;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高自身素质。
(二)乙方自愿接受甲方根据法律、法规和本企业规章制度对乙方进行奖惩。乙方若违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方有权根据规章制度对乙方进行处理,直至解除本合同并要求乙方承担违约责任。
(三)在试用期内,甲方组织乙方参加重庆移动公司组织的代维上岗资格认证考试(初级、中级),乙方应认真复习、备考,遵守考试纪律,并在试用期内通过代维上岗资格认证。乙方在试用期内通过代维上岗初级认证的,视为乙方试用合格,可提前转正;如乙方在试用期内经过2次以上初级认证考试仍不能通过的,为试用不合格,甲方可按《劳动合同法》的相关规定及本合同的约定,解除与乙方签订的劳动合同。 第四条 商业秘密
(一)乙方必须保守甲方的有关商业秘密,其包含且不限于:甲方的制度设计、工程图纸、客户资料、价格资料、产品工艺、技术、经营渠道、战略规划、资金运作方式、各种方案以及其它情报等。
(二)乙方不得私自泄露、出卖、转让甲方专有技术、专利技术等商业秘密。
(三)乙方在工作期间或劳动合同中止、终止、解除后,因过失或故意泄露甲方的商业秘密或 未经有关领导批准散播、外借甲方的内部资料的,或使用甲方上述资料或客户关系为他方或本人从事与甲方业务相同或相近的经营活动的,乙方除赔偿甲方所受损失外还应向甲方支付违约金。
第五条有下列情形之一的,甲乙双方可以变更或解除本合同:
(一)甲方变更经营项目、调整生产经营任务或者由于生产经营形势发生变化的;
(二)合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的;
(三)由于不可抗力因素致使本合同无法履行的;
(四)甲乙双方一致同意变更或解除本合同。
第六条 有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,并有权根据甲方所受损失及情节轻重追究乙方赔偿责任和相关违约责任。
(一)严重违反劳动纪律,根据甲方的《员工手册》、《员工考勤管理办法》等规章制度规定,应对乙方
予以开除或除名的;
(二)乙方依法被追究刑事责任或依规章制度的规定被开除的;
(三)其他严重违反公司规定或损害公司利益的情形;
(四)乙方不得擅自在外从事与甲方生产经营相关的经营活动或第二职业。未经甲方同意不得利用甲方提
供的工作条件或利用工作之便从事非甲方收入的营利性活动及其他兼职行为。 第七条乙方有下列情形之一的,甲方有权解除劳动合同,但应提前三十日书面通知乙方:
(一)患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的工作;
(二)经考核不合格的;
(三)乙方不能胜任工作,经过培训后仍不能胜任工作或完不成工作任务;
(四)本劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法继续履行,经甲乙双方协商后 仍不能就合同内容达成变更协议的;
(五)法律、行政法规规定可以解除劳动合同的其他情形。
第八条 有下列情形之一的,乙方可以解除合同:
(一)甲方未按照本合同约定支付乙方劳动报酬的;
(二)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。
第九条 甲乙双方约定劳动合同终止的条件如下:
(一)因生产经营变化、工作需要或乙方工作能力原因,甲方需调整乙方工作岗位或工作内容,双方不能达成一致时,甲方可提前一个月通知乙方终止合同。
(二)本合同有效期满,双方未续签聘用合同,本合同自然终止,有其它特别约定的从其约定。
(三)乙方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,甲方应予以办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕或因其他问题正在被审查期间的情况除外。乙方未提前三十日通知或有其他擅自离职情形时,甲方有权将其应结算的工资作为违约金处理。 第十条乙方与甲方签订有《保密合同》的,乙方提出解除劳动合同的时间按《保密合同》的约定处理。
第十一条 乙方利用在甲方工作期间的条件,冒用甲方的名义进行非法交易和违法行为,甲方有权解除本合同。乙方一切与公司无关的业务活动和行为由乙方自行承担一切责任,甲方不承担任何责任。如因此给甲方造成了损失的,甲方有权要求乙方赔偿。
第十二条 乙方离职时,未按甲方规定办理交接手续、给甲方造成损失尚未处理完毕的,乙方不得解除劳动合同,甲方可以不予办理解除劳动合同手续。
第十三条 乙方单方解除合同而未办理工作交接等离职手续就擅自离职的应赔偿甲方因此受到的损失并向甲方支付违约金。
第十四条 乙方须如实提供与他方未有劳动关系或已解除劳动合同的证明,如因此而造成甲方损失的,乙方除负担自己应承担的相应责任外,还应承担甲方的连带责任。
第十五条 在劳动合同执行期间和结束后,乙方均有维护公司利益、声誉的义务,不得有任何有损甲方利益、形象、声誉的言行,违反此约定者,除应承担相应赔偿责任外,还应支付甲方违约金。 第十六条 乙方身体状况应符合国家卫生防疫部门规定的食品服务业从业人员应具备的健康条件。
第十七条 未经甲方同意,乙方不得介绍、安排自己的亲属(指三代以内的直系血亲及旁系血亲,如配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其子女以及配偶的父母、兄弟姐妹及其子女等
第十八条 其他约定:
第十九条本合同一经签订,甲乙双方必须严格执行。任何一方违反本合同的任一约定的均是违约,并承担违约金;如违约方给对方造成经济损失的,还应予以赔偿。
第二十条本合同期满或合同约定的终止条件出现,本合同即行终止。第二十一条 合同期满,经双方同意后,可以续签。
第二十二条 甲乙双方因履行本合同发生争议,可向本单位人事部门申请调解;调解不成可依法提请仲裁和诉讼。
第二十三条 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第二十四条 本合同一式肆份,经甲方盖章和乙方签字并盖手印后生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(签字): 法定代表人(或委托代理人):
年 月 日年月日
用工合同 篇2
目录
第一章 合同期限4
第二章 试用期 4
第三章 工作内容和工作地点 4
第四章 劳动报酬4
第五章 工作时间和休息休假 5
第六章 社会保险与其他福利 5
第七章 劳动保护、劳动条件和职业危害防护5
第八章 合同的解除与终止 6
第九章 经济补偿7
第十章 赔偿责任8 第十一章 争议解决 8 第十二章 补充条款 8 第十三章 附则 8 附件一 工作岗位描述 10 附件二 工资11 附件三 保密协议 12 附件四 竞业限制义务协议13劳动合同续订书 14 劳动合同变更书 15
本劳动合同(下称“本合同”)由以下双方签订:
甲 方:银行 公司
法定代表人:
住 所:
乙 方:
证件类型:
证件号码:
性 别:
户籍所在地及邮编:
经常居住地及邮编:
联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等自愿、协商一致及诚实信用的基础上订立本合同。
第一章 合同期限
第一条 本合同的合同期限按照以下第______项执行:
1.固定期限。本合同的期限自 年 月 日起至年 月 日止。
2.无固定期限。本合同的期限自年 月 日起直至本合同依法解除或终止。
3.以完成一定工作任务为期限。本合同的期限自 年 月 日起至工作任务完成之日止。为本合同之目的,工作任务是指 。工作任务完成之日以甲方向乙方发出的书面通知为准。
第二章 试用期
第二条 试用期为 个月,自年 月 日起至年 月 日止。
第三条 在试用期内,甲方将对乙方的工作能力、工作表现及其他方面进行评估,以决定乙方是否符合录用条件。乙方不符合录用条件的,甲方有权依法解除本合同。
第四条 上述第三条所规定的不符合录用条件包括但不限于以下情形:
1.乙方不符合其工作岗位的任职要求;
2.乙方的身体健康情况不符合其工作岗位的要求;
3.乙方在甲方规定的期限内不提供或者提供虚假的用于办理用工手续的相关材料的。
第三章 工作内容和工作地点
第五条 乙方的工作内容及工作地点应按照附件一工作岗位描述中的规定执行。
第六条 除本合同约定的工作内容外,乙方还应当听从甲方不时提出的合理工作指令,完成其他工作。
第七条 甲方可以根据经营需要、乙方的工作表现或身体状况等因素,依法调整乙方的工作内容;也可以依据甲方的规章制度,调整乙方的工作内容(包括调整工作岗位、工作地点或工作职责)。乙方应服从甲方的调整决定。
第八条 甲方可以根据经营需要安排乙方至工作地点以外的地区出差。乙方应当服从甲方的前述安排。
第四章 劳动报酬
第九条 乙方的工资构成及工资标准应按照附件二工资中的规定执行。
第十条 在乙方提供正常劳动的前提下,甲方应在每月 28 日前以人民币形式支付乙方当月的工资,并通过转账方式付至乙方的工资账户。如发薪日恰逢法定节假日或休息日,甲方可提前至相近的工作日支付。甲方的薪酬制度中对特定类型的工资组成部分的支付时间有其他规定的,则应按照该等规定执行。
第十一条 甲方有权根据甲方的经营情况、薪酬制度、乙方的工作表现或者乙方的工作内容的
变化(包括工作岗位变化或工作职责变化)等因素相应地依法调整乙方的工资构成、工资标准、支付方式或支付时间。
第十二条 乙方应依法缴纳个人所得税。甲方将依法按月从乙方的工资里代扣个人所得税,并以乙方的名义向税务机关缴纳。
第五章 工作时间和休息休假
第十三条 甲方实行以下三种工时制度。乙方应执行其工作岗位所适用的工时制度。
1.标准工时工作制,即乙方的工作时间每日不超过八小时,每周不超过四十小时。具体的上下班时间应按照甲方的相关规章制度执行。
2.综合计算工时工作制,即以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间,但其平均日工作时间和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。
3.不定时工作制,即因经营特点、工作特殊需要或职责范围的关系,无法按标准工作时间衡量或需要机动作业而所采用的一种工时制度。除相关法律法规另有规定外,甲方不会向适用不定时工作制的乙方支付加班工资或安排调休。
第十四条 如果乙方的工作岗位发生变更,则乙方应执行变更后的工作岗位所适用的工时制度。
第十五条 由于工作需要,甲方可以依法安排乙方加班。乙方应按照甲方的相关规章制度的规定办理相应的加班审批和确认手续。对于已办理前述手续的加班乙方,甲方将根据其适用的工时制度支付加班工资或安排调休。
第十六条 乙方有权依据法律法规的相关规定和甲方的规章制度,享受法定节假日、带薪年休假和其他休假。
第六章 社会保险与其他福利
第十七条 甲方应根据国家及参保地的法律法规的相关规定,为乙方缴纳社会保险和住房公积金。乙方应根据相关法律法规的规定缴纳有关社会保险和住房公积金中的个人缴费部分。甲方将按月从乙方的工资里做出相应的扣除,并以乙方的名义向有关主管机构缴纳。
第十八条 甲方还将向乙方提供以下福利: 1.; 2.。
第七章 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十九条 甲方应当向乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件,和必要劳动保护用品,以保证乙方在安全健康的环境下工作。
第二十条 甲方应依据乙方的工作内容向乙方提供必要的劳动条件。
用工合同 篇3
甲方:
地址:
负责人:
乙方:
性别:
年龄:
籍贯:
电话:
住址:
身份证号码:
甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,签订本合同,以便共同遵守。
第一条劳动合同期限
一、劳动合同期
甲、乙双方商定,采取下列第种形式确定劳动合同期:
1、有固定期限:本合同期限为年,自年月日起至年止。
2、无固定期限:本合同期限自年月日开始履行,至法定条件出现时终止履行。
二、试用期
双方同意按以下第种方式确定试用期(试用期包含在劳动合同期内)
1、无试用期。
2、试用期从自年月日起至年月日止。
第二条工作岗位
一、乙方的工作岗位(部门、职务)为:
二、甲方有权根据经营需要及乙方的能力表现,可以合理调整乙方的工作岗位(包括部门、工种或职务)乙方应按时、保质完成甲方安排的任务。
第三条工作条件和劳动保护
甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生条件的工作环境,保证乙方在身体不受危害的环境条件下从事工作。
第四条教育培训
在乙方被聘用期间,甲方负责对乙方进行职业道德、业务知识和各种规章制度的教育和培训。
第五条工作时间
甲方实行每周五天,每天8小时工作制。
乙方享有国家规定的法定节假日、婚假、丧假、计划生育假等有薪假日。
第六条劳动报酬
一、甲方按照本市最低工资结合本单位工资制度支付乙方工资报酬。
乙方试用期工资为元/月。转正后工资为基本工资+绩效工资。
二、甲方每月5日支付乙方上月工资,实行先工作后付薪。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
第七条劳动保险和福利待遇
甲方按照国家和太原市的有关规定按期为乙方缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险金及住房公积金。乙方应缴纳的部分由甲方从乙方的工资中代为扣缴,统一办理有关手续,所扣缴款项在工资单中列出。
乙方因病不能上班,可凭医院出具的有关证明,享受甲方规定病假工资。
第八条劳动纪律
用工合同 篇4
用人单位名称
应聘者姓名
宁波市人事局印制
使 用 说 明
一、-本合同适用于本市事业单位和编制外职工。
二、双方签订合同时,应仔细阅读合同书,本合同一经签订即具有法律效力,双方必须严格执行。
三、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人和职工(乙方)本人签名(盖章),并加盖单位印章有效。
四、本合同中的空栏,是需要双方协商确定的相关内容,必须填写清楚。没有约定的要注明“无”。
五、本合同用蓝、黑墨水填写,字迹工整、清晰,涂改处须加盖双方印章,否则合同无效。
甲 方: 乙 方:
性 别:
所在地址: 文化程度:
所有制性质: 身份证号码:
法定代表人: 现居住地址:
甲方招(聘)用乙方为劳动合同制职工,双方根据《中华人民共和国劳动法》、《宁波市劳动合同条例》(以下简称)等有关法律、法规和规章的规定,经双方平等协商,订立本合同,并共同遵守履行。
一、合同期限
劳动合同期限按下列第( )项确定。
(一)本合同为固定期限的劳动合同,合同期从 年月 日起至 年 月 日止。
(二)本合同为无固定期限的劳动合同,合同期从年月 日起至法定或约定的终止条件出现为止。
(三)本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同,合同期从之日起至 之日止。
在合同期内,其中试用期为 个月,即从年 月
日起至 年 月 日止。
二、工作内容及要求
甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在 岗位(工种)
工作。乙方应完成该岗位(工种)所承担的生产 (工作)内容,具体要求是:
三、劳动保护和劳动条件
甲、乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、劳动卫生等规定。甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施、设
备和劳动防护用品及其他劳动保护条件。
乙方应严格遵守各项安全操作规程和甲方依法制定的各项规章制度。
四、劳动报酬
(一)乙方试用期内的工资为 元;
(二)乙方试用期满后,月岗位工资为元;工资形式为 ;甲方在合同期内为乙方调增 (减)的月工资作为本合同规定的工资。
(三)甲方应以法定货币形式按月、按时、足额支付给乙方应得的工资报酬。
(四)甲方发给乙方在岗月工资不得低于当地政府公布的最低工资标准。
(五)乙方的加班加点工资、节假日工资、津贴、补贴、奖金的确定和发放,以及特殊情况下的工资支付,劳动合同解除后有关经济补偿金等费用的支付均按有关法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度执行。
五、社会保险和福利
(一)甲、乙双方必须依法参加社会保险,按时足额缴纳养老、失业等各项法定社会保险费用。乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。
(二)乙方依法享受国家规定的各种假期和女职工的孕期、产期、哺乳期及其相应的待遇。
(三)乙方患职业病或因工(公)负伤(死亡)的待遇,患病或非因工负伤(死亡)的待遇,解除劳动合同时经济补偿金、医疗补助费等的发放,均按有关法律、法规和规章的规定执行。
六、工作时间与休息休假
工时制度按下列第( )项确定:
(一)标准工时工作制;
(二)不定时工作制;
(三)综合计算工时工作制。
甲、乙双方必须严格执行国家有关工作时间的规定,并且乙方每周至少休息一天。需要加班的,须经甲、乙双方和工会协商一致,且一般每天不得超过一小时,因特殊原因,在保障乙方身体健康的条件下每天不得超过3小时.但每月不得超过36小时。
乙方按国家和省(市)的规定享受年休假。
七、劳动纪律
甲、乙双方应严格遵守法律、法规、规章以及甲方依法制定的各项管理制度。
八、教育与培训
用工合同 篇5
甲方姓名:
身份证号码:
乙方姓名:
身份证号码:
一、根据有关规定, 经协商甲、乙双方共同签订本协议, 共同执行。
二、本协议期限为 :自年 月日起至年 月日止。
三、工作任务
1 甲方安排乙方在 岗位,从事该岗位职责范围内的工作;
2 乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有关规定执行;
3 乙方应按时完成工作任务,执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德; 4 因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排和调配。
四、劳动报酬
按工作任务情况发给工资,任务未完成之前每月发一半工资,任务按时完成后补发全部工资,每月标准为人民币 元。
五、劳动纪律
1 乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度。同时,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。
2 乙方违反劳动纪律, 甲方可对其进行批评教育, 直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。
六、施工现场考勤制度
1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。上班作息时间上午7:30~12:00,下午1:30~18:00,工作时间为9小时。 不迟到,不早退、不旷工。迟到20分钟以上者罚款50元,一个月累计五次作旷工处理。早退按旷工处理,旷工一天罚款200元,一个月累计三次者自愿离岗处理。
2、工作人员外出执行任务需要向负责人请示,填写外勤任务单,获准后方可外出。
3、病假需出示病假证明书。请假一天扣除当天工资,10天以上每月减少发给标准工资。
4、因工程进度需要加班时,所有工作人员必须服从。由负责人组织工作人员值班,工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务,需要加班的,不计加班工资。如值班人员擅离职守的,罚款50元。
7、无故旷工三次或连续三天者除名。
8 、上班时间不准干与工作无关的事,发现一次罚款50元/次 七、协议的终止、变更、续签和解除
1 本协议期限届满时即终止, 由于生产工作需要, 在双方同意条件下,可续签协议,并应提前两个周办理续签协议手续。
2 经双方协商同意,可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。 3 甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
4 任何一方提前解除协议,均应提前 15天通知对方。
5 任何一方违反本协议规定,给对方成经济损失, 应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
6 协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的, 按有关规定执行;凡属国家没有规定的, 甲、乙双方可协商修订、补充;如不能解决,可以由三都县中和镇法院进行仲裁。
7 本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
用工合同 篇6
因甲方需要,聘用乙方为甲方火工仓库保管员,双方本着公平、公正、合理的原则,共同协商,特订立本劳务协议,供双方共同遵守执行。
一、 用工期限:由双方协商,一方需终止协议时提前一个月通知对方。
二、 工作内容:负责看管炸药库及火工产品的保管、接收、发放、台帐登记及其它零星工作。
三、 劳务报酬标准:
劳务报酬:按全勤1200元/月,此费用包含乙方工资、保险、及其它所有费用。当缺勤时,按缺勤天数乘以每天平均劳务费用(平均劳务费:月工资总额除以当月实际日历天数)在结算时扣除。
四、双方责权
甲方责权:
1、 负责送乙方进行相关培训并支付培训费,进行工作交底。
2、 负责向乙方进行本单位的各种规章制度交底。
3、 负责按时向乙方支付劳务报酬。
4、 负责向乙方提供必要的值守条件。
5、 负责安排乙方工作并进行监督,对乙方违反甲方规章制度的行为或本协议之处,按照有关规定进行处理,并有权进行处罚。
6、 若乙方工作不能满足本岗位工作要求时,甲方有权随时解除本协议。
乙方责权:
1、 遵守甲方的各种规章制度,严格履行本协议。
2、 服从甲方安排管理,严格按照甲方的工作时间上、下班,不准迟到、早退;工作时间内忠于职守、不准擅自离岗。按质按量完成甲方交给的工作任务,并承担由于自己的工作失误或失职责任给甲方带来经济损失,且甲方有权解除本协议并进行罚款。
3、 工作中注意安全,警惕和防止各种不安全事故的发生。由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自负。
4、 在履行劳务期间,若需请假,必须提前一周向所在的甲方部门领导提出申请,并经项目经理批准后方可执行,否则,按旷工处理。
5、 火工产品属国家严格控制的物品,乙方必须细心看管,严格按照火工产品管理办法进行接收、发放,并按月进行盘点,如发现库存与帐面不符,及时通知甲方进行清查、处理;如因乙方工作失误或失职造成火工产品流失,情节较轻时,甲方有权对其进行处罚,情节严重造成社会影响及危害时,乙方承担相应的经济、法律责任。
6、有权要求甲方按照本协议支付劳动报酬。
7、伙食费自负。
五、劳务报酬劳支付:
1、统计时段:为每月1日至本月31日,每月5日前由甲方劳务使用部门开具劳务人员出勤情况表报经营部。
2、经营部在次月5日进行结算,甲方财务部在次月6日至8日支付乙方劳务费用。
六、附则及其它
1、本协议自甲乙双方签字后生效,使用期结束,甲方支付完劳务报酬后终止。
2、本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,每份具有同等法律效力。
3、甲方为乙方提供必要的职业培训并支付培训费,培训证书归甲方所有,解除本劳务合同时,证书不得带走。
甲方代表: 乙方:
盖章: 签字:
年 月 日 年 月 日
用工合同 篇7
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方友好协商,就乙方_____________土石方工程承包一事,达成以下协议:
一、工程名称
甲方位于 ,用地面积约____________平方米,因地势高低,需挖除和回填部份土石方,不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工,将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区,尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。
二、甲方责任
1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸,负责委托测量场地红线坐标及控制高程,交由乙方放样及施工;
2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;
3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。
4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系,费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。
5、合同签定后三天内,甲方向乙方提供工程施工场平图,通讯及水电至施工现场。
三、乙方责任
1、 乙方应严格按设计图纸组织施工,不管开挖或回填土方的地质变化,应全部按期挖填完成,并符合设计要求,否则甲方有权取消合同、拒付工程款,乙方应自动退场;
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点
5、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全;机械设备进出场,应事先与甲方项目负责人联系。
6、乙方应在现场设立安全警示标志牌,防止学生及闲散人员进入施工现场,严防施工现场不安全隐患。
7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料,并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。
8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求,交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求,并拆除全部临时搭设。
9、调遣费到帐后进行机械、人员进场,预付款到帐后工程开工。
四、工程量的计算方法、价格及付款方式
1、经双方协商,本工程不计填方部份的费用,仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为______万立方米,实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察,并复核工程量,工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸,具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。
2、 经双方协商,挖土不论运距远近包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等);遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算,以上价款为不含税价款,本合同须经政法部门公正,费用由甲方承担。
3﹑工程款支付方式:双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费,乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的 为预付款,工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的 乙方每月25向甲方上报当月完成工程量,甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款,验收合格后再支付进度款的 ;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。
五、工期
开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后 日内完成。如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时,工期经甲方签证后顺延。
六、违约责任
__________________________________________。
七、其他约定
1﹑本合同未尽事宜,经甲﹑乙双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效,甲﹑乙方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。
3、本合同正本贰份,双方各存壹份,副本陆份,甲方肆份,乙方贰份。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
发包人(以下简称甲方):_______________________
承包人(以下简称乙方):_______________________
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格
开挖、运输土方_________元/m3(石砂)。
四、工期要求
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。免费公文网版权所有
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
甲方(以下简称甲方):________________________
乙方(以下简称乙方):________________________
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关,法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,双方表示共同遵守。
一、工程概况
工程名称:________________________。
工程地点:________________________。
二、工程承包范围及内容
1承包范围: 本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土,还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班。
2承包内容:土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用),因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调,机械作业及车辆运输过程中的安全,乙方施工所涉及项目外的各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。
三、合同工期
合同工期按工程项目总进度同步,如因下雨或其他不可抗力,工期顺延。
四、工程质量(验收标准)
由项目部根据图纸设计要求确定。
五、双方责任
甲方责任
1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。
2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。
3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。
4、甲方负责协调周边关系,保证施工过程中无阻工、闹事现象,确保工程正常施工。
乙方责任
1、乙方负责按照甲方的工期要求,合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输,按时按量完成工作内容。
2、施工期间,一切安全责任均由乙方自行负责,且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工,所涉及费用由乙方负责。
3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供,确保施工机械及车辆能正常运转。
4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业,导致自身或第三方遭受人身或财产损失的,所造成的一切责任由乙方负责。
六、单价及付款方式
1、要求所涉及的土方量及零星项目,按____________元一次性包干。
2、付款方式:________________________。
七、违约责任
本合同签定后,如任何一方不按照本《合同》履行义务,除赔偿给对方所造成的经济损失外,需另行赔偿对方______万元人民币的违约金。
八、本合同未尽事宜,经双方协商后,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
九、本合同签定后,如任何乙方对合同存有异议,可先由甲乙双方自行协商解决,若协商无果,可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清工程价款后自动失效。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
用工合同 篇8
第一条 工程项目
(一)工程名称:
(二)工程编号:
(三)工程地点:
(四)工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
(五)工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条 工程期限
(一)根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表
一)。
(二)开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
(三)在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者;
5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
(四)工期提前。 施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容:
1、提前的时间;
2、乙方采取的赶工措施;
3、甲方为赶工提供的条件;
4、赶工措施的经济支出和承担;
5、提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条 施工准备
(一)甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
(二)乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条 物资供应
(一)由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________
(二)除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
(三)发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
(四)本工程材料和设备差价的处理办法:____________
第五条 工程质量
(一)本工程质量经双方研究要求达到:____________
(二)承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条 工程价款的支付与结算
(一)本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额________。
(二)发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
(三)工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
(四)如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
(五)确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
第七条 施工与设计变更
(一)乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
(二)要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
第八条 安全施工
(一)乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
(二)发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
(三)非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第九条 工程分包
(一)乙方可按协议条款约定分包部分工程。
(二)乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第十条 违约责任 承包方的责任:
(一)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
(二)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任:
(一)未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
(二)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
(三)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
(四)承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
(五)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十一条 纠纷解决办法 建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:
(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,
(2)直接向人民法院起诉。
第十二条 合同的生效与终止 (
一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。
(二)本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
(三)本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 甲方:____ 法定代表人:___ 乙方:____ 法定代表人:___ 合同签订日期:_____ 签约地点:________ 工程资料承包合同阅读 发包方(甲方): 承包方(乙方):
1、承包事项:
2、承包方式:平米包干,元2,总建筑面积为: 2,总价款为: 元。大写: 。
3、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。
4、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。
5、工作分工 乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。
①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
6、结算 地下室顶板结构封顶后付全部资料费的30%,主体结构封顶后付全部资料费的40%,竣工验收备案后付全部资料费的30%。
7、资料整理要保证验收合格。
8、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 表达工程资料承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《经济民法典》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。
一、乙方承包 工程,建筑面积 平方米。
1、承包范围:乙方承包该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构(其中:钢结构、道路等为甲方分包项目,资料由分包单位编制,乙方有督促检查、收集归档的义务)。该工程包括的工作内容:乙方负责该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构、安全、经济资料编制工作,按照现行施工规范和城建档案馆及《____省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》版的要求进行收集、编制、整理。
2、合同工期60天。
二、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)、工程所在地城建档案馆制定的工程资料表格、纸张等相关办公用品供乙方使用。
(2)负责提供乙方驻施工现场人员的食宿及办公地点。
(3)负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。
(4)负责重要资料的盖章签字的协调工作和费用。
(5)负责编制并提供竣工结算资料。
(6)甲方负责组织现场收方及验收。
(7)甲方负责出竣工图及竣工资料组卷费用。
(8)负责提供用于制作竣工图纸的蓝图。
(9)负责提供材料的合格证、出厂证明文件、材料报验资料等。
(10)负责提供相关报审报建资料。
2、乙方责任
(1)负责工程建设过程中土建、装饰、安装、管网、安全资料的收集、编制和整理及现场的经济资料的收集。
(2)乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。
(3)乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件,工程资料的报审工作、并协助甲方完成相关资料与相关单位的盖章工作。
(4)乙方协助施工过程中原材料及试件的送检(材料、试件和运费、检测费用由甲方承担)。
(5)乙方协助甲方组织现场收方,并完成相关资料收集整理并报送工作。
(6)乙方负责现场经济资料的收集整理,负责编制工程结算所需的经济资料。
(7)负责敦促分包单位编制竣工资料及竣工图,若分包单位不能按时完成需乙方编制时,费用另行计取。金额由甲、乙双方另行协商。
(8)负责收集材料的合格证及检验报告,收集整理有出图章、审图章的施工蓝图、变更图及编制竣工图和完整的报建资料(复印件)及前期的相关资料等。
(9)具体负责内、外协调及相关的盖章签字工作。
三、合同价款及付款方式
1、合同价款:合同总价10万元整(拾万元整)。
2、付款方式:
(1) 甲乙双方签定合同之日起____日内,甲方支付30%的合同预付款给乙方。
(2)乙方把前期资料补齐,甲方支付乙方20%的合同价款。
(3)甲方承包范围内的工程竣工验收合格、经济签证编制完成,甲方支付乙方合同价款的30%。
(4) 竣工验收合格后,质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起5个工作日内,甲方支付20%的余款给乙方。
四、违约责任
1、如因乙方人员及技术原因导致承包范围内的相关资料未按合同规定的时间节点完成编制和整理完整及移交,甲方有权解除本合同,后期款项甲方有权不支付给乙方。
2、如甲方未按本合同甲方责任条款提供相关资料及协调不到位,合格资料无法得到相关公司及部门的签字盖章认可或资料不齐,导致乙方无法按合同约定的时间节点完成相关资料或工程无法竣工验收,则乙方不承担相关违约责任,且视同乙方已完成相关资料,甲方按本合同
第三条相关条款支付乙方劳务费。
3、若因非乙方原因导致工程无法在合同工期内竣工或竣工资料无法移交,则超出工期部分的乙方发生的费用由甲方承担(每人: 元月),并在合同工期满7个工作日内,按
第三条第3款支付乙方劳务费。
4、如因乙方的原因导致资料不能按时交付或资料不合格,乙方须组织人员重新做资料,直到本工程资料合格为止,甲方不承担相关费用。
五、纠纷解决方法: 任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决: 向款 经济合同仲裁机关申请仲裁。
六、合同的生效和终止 本合同经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程款后终止。本合同一式六份,甲方持四份,乙方各持二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
返
用工合同 篇9
附件2:
劳动用工备案办理流程
一、劳动合同的签订
(一)用人单位招用职工的备案程序
1、用人单位依法取得的营业执照或登记证书或未依法取得营业执照或者登记证书的分支机构持用人单位的授权委托书;
2、用人单位组织机构代码证复印件;
3、就业服务机构的招用职工登记表,劳动者本人的《辽宁省就业失业登记证》;
4、劳动合同文本一式两份;
5、已填写并加盖用人单位公章的《劳动合同登记手册》、《劳动用工备案表》;
6、备案部门要求的其他手续。
新办用人单位应当自领取营业执照或批准成立之日起30日内,到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门办理劳动用工备案手续。用人单位招用人员应当在招用后30日内到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门办理劳动用工备案手续。经审查后,由人力资源社会保障(劳动保障)行政部门在《劳动合同登记手册》、《劳动用工备案表》上加盖劳动用工备案专用章,并注明备案日期。
(二)用人单位与职工续订劳动合同的备案程序
1、用人单位依法取得的营业执照或登记证书或未依法取得营业执照或者登记证书的分支机构持用人单位的授权委托书;
2、用人单位组织机构代码证复印件;
3、上期已履行的劳动合同文本一份及《劳动用工备案表》;
4、续签的劳动合同文本一式两份;
5、《劳动合同登记手册》和《劳动用工备案表》;
6、备案部门要求的其他手续。
用人单位应在续订劳动合同之日起30日内到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门办理劳动用工备案手续,经审查后,在《劳动合同登记手册》、《劳动用工备案表》上加盖劳动用工备案专用章,并注明备案日期。
二、劳动合同的变更
1、用人单位依法取得的营业执照或登记证书或未依法取得营业执照或者登记证书的分支机构持用人单位的授权委托书;
2、用人单位组织机构代码证复印件;
3、变更前劳动合同文本及变更依据、《劳动用工备案表》;
4、变更后的劳动合同文本一式两份;
5、《劳动合同登记手册》和《劳动用工备案表》;
6、备案部门要求的其他手续。
用人单位名称、法定代表人、经济类型、组织机构代码等发生变更后,用人单位应在劳动合同变更后30日内到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门备案,经审查后,在《劳动合同登记
手册》及《劳动用工备案表》上加盖劳动用工备案专用章,并注明备案日期。
三、劳动合同的解除、终止,用人单位的注销
1、用人单位依法取得的营业执照或登记证书或未依法
取得营业执照或者登记证书的分支机构持用人单位的授权委托书;
2、用人单位组织机构代码证复印件;
3、解除或终止劳动合同证明书或退休手续、《劳动用工备案表》;
4、宣布注销用人单位的文件、法院破产终结公告、工商部门注销登记证明;
5、《劳动合同登记手册》和《劳动用工备案表》;
6、劳动者本人的《辽宁省就业失业登记证》及注销就业登记的手续;
7、备案部门要求的其他手续。
用人单位应自劳动合同解除或终止之日起15日内到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门备案,经审查后,在《劳动合同登记手册》、《劳动用工备案表》上加盖劳动用工备案专用章,并注明备案日期。
用人单位注销后,应在注销之日起15日内到有管辖权的人力资源社会保障(劳动保障)行政部门办理用工备案注销手续。
附件2:
劳 动 用 工 备 案 表
说明:1、请用人单位在备案的事项的()中画√,并填写相关内容。
2、本备案表一式两份,一份由用人单位保存,一份留备案部门或其委托的部门存档。
劳动合同九篇
面对重要发言的发言稿撰写,我们或多或少会收集一些发言的材料,高质量的发言材料能让你的发言变得完美,你是否在找寻发言材料呢?小编特意收集和整理了劳动合同九篇,希望能帮助到你的学习和工作!
劳动合同【篇1】
甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 身份证号码: 地址:
根据国家劳动管理规定以及本珠宝店员工聘用方法,甲方招乙方为试用员工,双方在平等自愿的基础上,经协商一致鉴定本试用合同,共同遵守本协议条款。
一、试用合同期限
试用期为 个月,自 年 月 日至 年 月 日止。
二、根据甲方的安排,乙方在 工作岗位。
三、甲方聘用乙方的试用期为一月,月薪为 600 元,试用期满后,并经考核合格工资为850底薪+50元全勤+1%工资提成,双方根据平等协商原则,签订劳动合同。成任务值根据季节调整,
四、甲方的基本权利及义务
1、甲方的权利
1) 有权要求乙方遵守国家法律和店内各项规章制度;员工聘用合同2) 在试用期间,乙方如严重违反劳动纪律或企业规章制度,甲方有权终止合同。
乙方的行为给甲方造成损失,有乙方赔偿,情节严重的追究其法律责任;
3) 试用期间,乙方由于个人原因发生的疾病及意外事故,由乙方负责;
2、甲方的义务
1) 为乙方提供必要的工作条件;
业务技能及店内规章制度的教育和培训;
五、乙方的基本权利及义务
1、乙方的权利
1) 享有国家法律法规赋予的一切公民权利;
2) 享有店内规章制度规定可以享有的福利待遇的权利;
3) 试用期间如变更单位,须提前一个月通知甲方,双方协商终止合同。
2、乙方的义务
当地政府规定的公民义务;
员工手册、行为规范的义务;
利益的义务。
六、甲方的其他权利及义务
1、试用期间,乙方不能胜任工作或弄虚作假不符合录用条件,甲方有权提前解除本合同;
2、乙方有突出表现,甲方可提前结束试用,与乙方签订正式劳动合同;
七、乙方的其他权利及义务
1、试用期满,乙方有权决定是否签订正式劳动合同;
提出合理化建议的权利;
3、反对和投诉对乙方试用身份不公平的歧视。
八、本合同如有未尽事宜,双方本着友好协商处理。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,经甲乙双方签章生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 签字:
劳动合同【篇2】
甲方:______________(以下简称“公司”)
乙方:______________(以下简称“员工”)
双方本着平等自愿、公正合理的原则,在《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的规定下,就员工在公司从事餐饮业务中的厨师工作达成如下协议:
一、工作岗位
员工在公司担任厨师工作。
二、工作时间
员工每周工作五天,工作时间为早上8:00至晚上8:00,中午12:00至下午2:00为午休,每日工作8小时。节假日按照国家规定执行。
三、工作内容
1、员工负责制定菜肴研发、制作工艺及口味协调等工作。
2、员工负责厨房食品的采购、调配、制作和加工。
3、员工应严格按照相关操作流程制作越质量美味的餐品。
4、员工应当认真遵守公司相关规章制度,保障客户用餐的品质和安全。
四、工资和福利
1、公司为员工签订正式劳动合同,提供基本工资、绩效奖金、加班工资、带薪年假等福利。
2、公司定期为员工进行业务技能培训,提高员工的`工作技能和业务水平。
3、公司定期对员工进行体检等健康管理工作,并购买相关保险。
五、职位变动
1、员工如发生工作岗位调动,应当在公司制定的调度计划之内执行。
2、员工若因个人原因需要离职,应当提前1个月向公司提交离职申请并办理相关手续。
六、违约责任
1、若因员工违反公司规定或者工作不达标,产生经济损失,员工应当承担相应的违约责任,并赔偿公司因此遭受的一切损失。
2、若因公司原因无法履行合同条款,公司应当承担相应的责任,并赔偿员工因此遭受的一切损失。
七、合同期限
本合同自签订之日起生效,有效期为三年。合同到期前双方如有需要再根据实际情况进行续签或协商解除。
八、其他
本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方:(公司)
乙方:(员工)
日期:
劳动合同【篇3】
尊敬的 XXX先生,您好!
根据面试的情况及对您工作能力的初步了解,经慎重考虑,我公司认为您符合我公司相关岗位的要求, 特发此聘用函诚邀您加入广州市友迪资迅科技有限公司。此聘用函将会在您签字表示接受聘用时生效。
您的岗位部门为 财务部(会计)
工作地点为 南昌
试用期为 1-3 个月。
工作报到日期为 xxxx年xx月xx日
您的职责与待遇如下:
1. 工作时间:公司的工作时间为 8:30至 17:30, 12:00至13:00为午餐及休息时间。
医疗保险和失业保险及住房公积金,公司将从工资中代扣个人应缴部分;此外,公司还额外为您提供补充养老保险和商业医疗保险及工伤保险。
3. 薪酬保密制度是公司管理的重要原则,请不要向别人打探薪酬情况,也不要告诉别人您的薪酬情况。如果违反薪酬保密制度,公司可据此解除此聘用书或劳动合同关系。
以任何理由解除聘用关系,但需提前7日通知对方,转正后提前30日。
5. 办公地点:公司可根据业务要求安排您在公司的其它办公地点或公司下属机构工作。
6. 如您接受本聘书,请打印签字后于报到时送交人力资源部。 我们真诚欢迎您加入广州市友迪资迅科技有限公司这个大家庭,并希望在今后的工
作中能携手并进,共创未来!
广州市友迪资迅科技有限公司
签字(表示同意上述条款):_______________________ 日期:__________________
劳动合同【篇4】
甲方(用人单位)名 称:
乙方(劳动者)名 称:地址:家 庭 住址:身份 证 号 码:
长沙市劳动和社会保障局印制
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
一、 合同期限
1、有固定期限。本合同自年月日至年月日止,期限为年。 2年月日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。
为期限,自年月日至工作(任务)完成时即行终止。
。
二、工作内容
任务的需要,安排在部门承担工作任务(具体工作内容及要求双方可另签订岗位协议)。
2、因工作需要并与乙方协商后,甲方可变更乙方工作岗位。
三、 工作时间和休息休假
需要加班加点的,按国家规定支付加班工资或补休。
休假的权利,甲方应保证乙方每周至少休息一天。
四、 劳动保护和劳动条件
法规和规章,依法为乙方提供必要的劳动条件,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准,保障乙方的安全和健康。
业务技术、安全生产的教育和培训;乙方应取得相应的职业资格证书,持证上岗。在工作中严格遵守安全操作规程。
3、对乙方从事接触职业病危害的作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。
五、 劳动报酬
1、甲方按《湖南省工资支付规定》和有关政策以货币形式每月日支付乙方工资元。
停产、歇业、未超一个月的,甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资;超过一个月,未安排乙方工作的,甲方应按不低于当地失业保险标准支付乙方停工生活费。
探亲假、婚丧等假期期间,甲方按国家政策规定或约定的标准,支付乙方工资。
集体协商确定的工资分配办法,并向本单位劳动者公布。
六、 劳动纪律
1、甲方应将依法制订的劳动纪律和规章制度及时告知乙方,乙方应自觉遵守甲方依法制订的劳动纪律和规章制度,服从甲方管理。
行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。
七、 社会保险和福利待遇
医疗、工伤、失业、生育五项社会保险费用;社会保险费用个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。
2、甲方为乙方提供以下福利待遇。
八、 劳动合同的终止、解除、续订和变更
1、甲乙双方共同遵守《中华人民共和国劳动法》第二十三条至三十二条的规定。
2、本合同依法订立后,不因承办人或法定代表人变动而解除。
九、 违反劳动合同的责任
政策和本合同规定向对方支付违约金元。
2、其他违约责任:
十、 双方约定的其他事项:
十一、 因履行本合同发生争议,依照国家规定处理。本合同未约事项,按国家规定执行。 十二、本合同一式二份,甲、乙方双各执一份。约定事项违背国家规定或涂改、或未经合法授权代签无效。
劳动合同【篇5】
甲方:___________
乙方:___________
1、部门效率提升5%以上,分3个月和6个月两个阶段考评;
2、部门成本控制下降10%,包括人工、物料、库存;
3、产品质量提升,客诉每月递减
4、部门工作环境改善,精益生产、5s推动结果,改善前后对比。
劳动合同附加条款约定:
1、乙方实行岗位责任制,在正常工作时间内不能达成目标的,其应自行安排时间完成 其月工资中已包含有自行工作时间应支付的工资;乙方承诺不会提出相关加班费支付的申诉。
2、下列文件为合同附件,与本合同具有同等效力:甲方依法颁布的《雇员手册》及其它规章制度。甲方与乙方签订的'《聘用通知》、《培训协议》、《保密协议》、《雇员商业行为廉洁声明》、《薪金调整通知单》。
3、因乙方能力或工作绩效不能达到甲方要求,或者因甲方经营方式变化、组织结果调整等原因,乙方需接受甲方提出的岗位变动。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
劳动合同【篇6】
雇主(甲方):
地址:
雇员(乙方):
地址:
鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方供给劳务。为明确双方职责,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,双方本着平等的原则,协商一致,自愿签订本合同,共同遵守所列条款。
一、劳务期限与岗位
1、本劳务合同期限为________个月,自______年______月______日起至______年______月______日止。甲方视业务需要及乙方绩效等,可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。
2、双方确定,乙方的岗位为:____________,职责是:____________。
二、双方权利义务
甲方权利义务
1、甲方根据业务需要,委托乙方承担工作。
2、甲方按照乙方供给的劳务,向乙方支付报酬。
乙方权利义务
1、乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定为甲方供给劳务,也愿意承担所约定之劳务。
2、乙方工作时间根据甲方需要确定。
3、乙方供给劳务应遵守甲方的规章制度,到达甲方的`各项要求和标准,并理解甲方的绩效考核。
4、乙方在为甲方供给劳务中知悉的甲方商业秘密,不得供给或泄露给任何第三方。
5、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。
三、劳务报酬
1、甲方每月______日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。
2、如需调整劳务报酬,甲乙双方另行约定。
四、合同的终止与解除
1、本合同期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情景等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外,甲方不向乙方支付任何补偿。
3、乙方需要提前解除本合同,应提前______日通知甲方,或补偿甲方______元代替通知。
4、本合同终止或解除后,双方应及时办理交接手续。
五、违约职责
1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的,每拖欠一日按照所拖欠金额的______%向乙方支付违约金。
2、乙方在供给劳务中因故意或过失给甲方造成损失的,按照损失的金额据实赔偿。
六、争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当经过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同文本一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
2、本合同于甲方乙方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
劳动合同【篇7】
甲方:___
乙方:___
甲乙双方于____年____月____日签订为期_____年的劳动合同,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:
1.自____年____月____日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;
交通费、手机费等费用合计_____元,以上费用均需扣除所得税,甲方同意在乙方办理完工作移交手续后_____日内一次性支付给乙方。
甲方同意在乙方办理完工作移交手续后_____日内一次性支付给乙方。
基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至____年____月____日止。
5.甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
6.乙方应当于本协议签订后_____日内妥善办理所有工作移交手续,离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
进行保密,不得泄露给任何第三方,否则应向甲方支付违约金_元。
8.甲乙双方之间无任何竞业限制协议,合同解除后,乙方无需履行任何竞业限制义务。
9.本协议是解决双方之间劳动争议的所有安排和规定,双方之间不再存在其他任何劳动争议。
此协议书一式三份,各份具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份,另一份留存乙方本人档案。自双方签署之日起成立并生效。
甲方(盖章):_____ 乙方(签字或盖章):_____
法定代表人或授权委托人(签字或签章):_____
____年____月____日 ____年____月____日
劳动合同【篇8】
甲方(用人单位):
签约代表:
乙方(劳动者):
身份证号:
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律法规,在自愿平等的基础上,签订本合同,以供遵守。
一、劳动者承诺并保证
1、乙方对本劳动合同的签署和履行,不违反乙方对其任何前雇主或单位的任何约定,亦不侵害任何第三方的任何权益;
使用或促使甲方使用,属于任何前雇主或第三方的保密信息;
3、乙方未签署任何与本劳动合同存在冲突或妨碍乙方履行本劳动合同义务的任何合同。
二、劳动期限
本劳动合同的期限共
三、试用期
。
2、本劳动合同试用期的劳动报酬为 元
3、甲方不得以任何理由延长试用期,增加试用期次数
四、工作内容
1、根据公司经营需要,乙方在公司担任 职务
2、乙方在公司的主要工作任务及工作职责是:
3、甲方可根据公司经营业务需要以及乙方的专业技能和工作表现等调整员工的工作岗位。
五、工作地点
1、乙方受聘后的工作地点是:
2、甲方可根据公司经营业务需要以及乙方的专业技能和工作表现等调整员工的工作地点。
六、工作时间与休息休假
1、基于公司的业务需要和乙方工作岗位的要求,乙方的工作时间实行标准工作时间制,即每日工作八小时,每周工作四十小时。
2、甲方可根据国家规定和公司的经营需要安排乙方延长工作时间或在节假日加班,甲方安排加班的时间按照法律法规和甲方规章制度规定给予补休或支付加班工资。
未经甲方安排或确认,乙方自行延长工作时间、节假日工作等行为不属于加班。
3、乙方享有国家规定的法定节假日以及按照公司规章制度确定的其他假期。
七、劳动报酬
1、乙方的月固定工资为人民币 元。如乙方经甲方安排或确认加班的,甲方应依法向乙方另行支付加班费。
2、甲方应从乙方的月工资中依法代为扣缴乙方应缴纳的个人所得税。
3、乙方指定的工资账号是:
开户银行:【 】
账户名称:【 】
账户号码:【 】
八、工资发放
甲方保证按月发放工资,应在每月30号前向乙方支付工资,如遇节假日则顺延节假日的次日。
九、社会保险
甲乙双方按照国家和省、市的有关规定,参加社会保险,缴纳社会保险费,乙方依法享受相应的社会保险待遇。
十、劳动纪律和规章制度
乙方在劳动合同履行过程中应当严格遵守国家的法律、法规,服从甲方的管理和工作安排,自觉履行工作职责和义务。
十一合同解除
1、经甲乙双方协商一致,可依法解除本合同。
2、甲乙双方可依据相关法律法规解除劳动合同。
3、乙方离职前,应当与甲方交接工作,清点物品。甲方在乙方交接工作及清点物品完毕后,应当与乙方共同签订书面证明,以证明甲乙双方的劳动关系结束。
十二、经济补偿和赔偿
在本合同被解除或终止时,甲方应依据相关法律法规向乙方支付经济补偿。
十三、送达地址
1、乙方指定接受邮件的邮箱为:
邮箱为乙方已确认的送达地址、邮箱。甲方通知送达至乙方已确认的送达地址、邮箱,即视为乙方本人的有效送达,本人联络信息的更改应及时通知公司,若由于联络信息不准确或变更未及时通知公司造成送达不能的,由乙方本人承担全部后果。
十四、劳动仲裁
若甲乙双方在履行本劳动合同过程中发生任何纠纷,应当友好协商;协商不成的,可向公司所在地的劳动争议仲裁委员会提起仲裁。
甲方(用人单位):
乙方(劳动者):
签订时间:
签订地点:
劳动合同【篇9】
用人单位(甲方):_____集团有限责任公司
地址:__市__区__新村28幢
邮政编码:________
职工(乙方):________
住址:__市__区__新村__幢__室
邮政编码:________
身份证号码:________
甲方:__集团有限责任公司因工作需要,聘用___(简称乙方)为本企业职工。双方根据平等自愿、协商一致的原则,订立劳动合同,确定劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
一、合同期限
(一)本合同自乙双方商定,合同有效期限年,至________年________月________日止。
二、工作任务
(一)乙方工作岗位:___。工作地点:___,提供食住。
(二)乙方完成甲方正常安排的工作任务。
甲方实行国家规定的工作时间制度。甲方因工作需要可安排乙方加班。
四、劳动报酬
乙方月薪工资________元(税后),甲方次月10日前发放。
五、保险福利待遇
在合同期内,甲方为乙方缴纳基本养老保险、医疗保险等社会保险。乙方其他各种福利待遇,按甲方依法制定的制度执行。
六、劳动纪律
乙方应遵守甲方依法制定的各项管理制度,甲方有权对乙方履行的情况进行检查、督促、考核。
七、续订、变更、解除、终止劳动合同
(一)本合同期限届满即自然失效,双方必须终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
(二)甲方因生产经营情况变化或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经双方协商同意,可以变更劳动合同相关内容,并由双方签字(盖章)。
(三)有下列情况之一的,乙方可解除劳动合同:
1、甲方不能按劳动合同规定支付劳动报酬的。
2、甲方不按规定为乙方办理基本养老保险等社会保险的。
政策,侵害乙方其他合法权益的。
(四)本合同经甲乙双方协商同意的,可以解除。
八、违反合同承担的责任
(一)一方违反合同,承担违约责任。给对方造成直接经济损失的,应当根据其后果或责任大小,予以适当赔偿。
(二)乙方经甲方出资培训,双方签订培训合同并相应变更本合同有关条款。培训合同是本合同的附件。一方无故不履行培训合同,应按合同规定赔偿对方的损失。
九、调解和仲裁
双方履行本合同如发生争议,应先协商解决。协商无效,可向甲方劳动争议调解委员会
申请调解,或向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁不服的,可向甲方所在地的人民法院起诉。
十、在合同期内,如本合同的条款与《劳动法》、《劳动合同法》不符,双方按《劳动法》、《劳动合同法》执行。
甲方(盖章):_________
乙方(签章):_________
法定代表人(或委托代理人)(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:________
签订地点:_________
承包水库合同九篇
想要在人心复杂的职场中站稳脚跟,合同已经在我们的日常生活中大量被使用。合同法是民商法的重要组成部分,是规范市场交易的基本法律,你了解合同的具体书写格式吗?欢迎大家来看看互相学习提高。
承包水库合同【篇1】
为了更好的发展生产,提高经济效益。取消大锅饭的种种弊端,充分发挥水库的极大潜力和应有经济作用,经6个村民组讨论通过,现将大麻塘水库承包条文如下:
一、水口、娄底、头巷、合山、寨脚(占两股)简称甲方。
承包人: 简称乙方
二、大麻塘水库灌溉有效面积按照原来老6、7、8队集体化面积不变抗旱用水不准拆缸桶,确保鱼水,但甲方不得出面干涉放水纠纷。
三、承包后,甲方全权委托乙方,对水库的全面管理,如养鱼水定位,水库排险,险情加固,旱情保水等等,甲方概不负责。
四、承包时间从 年 月 日—— 年 月 日到期,总计拾贰年整。
五、承包金额:乙方向甲方按每年壹仟伍百元计算。
六、付款方式:采取一次性付款,承包拾贰年,应交承包金壹万捌仟元整。
七、甲乙双方在承包期内,任何方不得由种种理由和借口违背合同,毁除合约。
八、此合同签字交钱,交钱生效。 祝承包者旗得胜财源广进。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____
承包水库合同【篇2】
项目名称:_________________甲方:_________________
乙方:_________________
合同编号:_________________
签约日期:_________________
(简称甲方)委托:_________________(简称乙方),为其完成工程任务。工程规模包括:_________________个监控中心,个基站监控以及前期工程维护项目。
1、合同金额
1.1合同预算金额为:_________________RMB
(人民币大写:_________________拾万仟佰拾元)。
1.2实际合同总金额由甲乙双方在工程完工后,进行工程费用决算时确定;
1.3实际合同总金额由以下几个方面决定:_________________
1.3.1合作质量系数,根据中兴公司最终质检所给定的系统,如质检未能达标而导致工程整改,由此所产生所经济责任由乙方承担,并处以相应系数的处罚;
1.3.2在本次工程中由中兴力维公司需要所签证的其它费用(如借工、监控中心设备等)给予结算。
1.3.3此次工程单站以元/站,元/二次下站结算。
计算公式:_________________
实际合同总金额=[( 实际完成个数)+二次下站个数 ] 合作质量系数。
二次下站个数:_________________力维相关人员最终确认的`数量扣相关的比例。
合作质量系数:_________________套用中兴的质量分。
2、付款方式
2.1合同签定生效后,乙方可以根据工程实施的进度,向甲方申请付款,申请种类分为:_________________进度款、初验款、尾款;
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承包水库合同【篇3】
2020最新水库承包合同范本
“承包”准确的说应是“承包经营管理”,是指企业与承包者间订立承包经营合同,将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者,由承包者对企业进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益的行为。下面小编整理了2020最新水库承包合同范本,欢迎参考借鉴!
甲方:____县____乡____村____组
乙方:____县____乡____村____村民
为了充分利用水利资料,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央文件精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 承包地点和面积
甲方将座落在____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。
第二条 承包期限
承包期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元),其中:____年上交____公斤(____元),____年上交____公斤(____元);在上交甲方的鲜鱼中,____鱼占____%,____鱼占____%,____鱼占____%。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上产的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条 甲方的权利义务
1、甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________。
2、上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3、甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4、养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于________米。
5、乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6、甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条 乙方的.权利义务
1、除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
3、乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4、乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5、承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6、承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7、乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8、乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____元计算,罚款归乙方。
9、合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条 甲方的违约责任
1、甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金____元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2、甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金。
3、甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
第七条 乙方的违约责任
1、乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2、乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3、合同期届满时,乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付____元的违约金。
第八条 不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……各存一份。
甲方:____县____乡____村____组____(公章)
代表人:____
乙方:____村____村民____(盖章)
____年____月____日订
承包水库合同【篇4】
甲方:_______________
乙方:_______________
为了更好地利用自然资源,发展水产养殖,按照国家有关政策,经村民大会讨论通过,决定由甲方将本村西湖水库交给乙方承包经营。经双方商议,订立下列合同:
第一条甲方将西湖水库全部交乙方承包经营。在承包期间乙方对承包水面享有管理权和使用权以及收益权,不得出卖、出租和转让。
承包水面沿岸的陆地和陆地上的产物乙方均无权利用和收益。但乙方因照看方便可在沿岸自行搭建简易房一间(10平方米),位置应征得甲方同意。在承包期内,乙方如丧失劳动力,可由其家庭成员继续承包至期满为止。如家属无意承包,可在一个承包年度终解除其合同。
第二条承包期限为3年。自____年____月____日至____年____月____日止。
第三条在承包期内乙方向甲方提供鲜鱼壹仟伍佰公斤。第一年500公斤;第二年500公斤;第三年500公斤。交付日期每年春节前5至10天的范围内。
乙方提供的鲜鱼每条不得小于300克。其中草鱼30%鲤鱼50%,鲜鱼10%,杂鱼10%交鱼在捕鱼现场进行。由甲方自备磅秤、容器和运输工具。甲方收鱼后即向乙方出具收据。
第四条甲方的其他权利和义务:
1、甲方有权督促乙方执行合同和了解其执行情况。
2、甲方向乙方提供小木船一只、下水工作服一件。
3、甲方应与乙方共同防止偷鱼、毒鱼和炸鱼等不法活动。对查获的'具有上述行为的不法分子甲方应及时处理。
4、因农业灌溉需要抽取西湖水库的水时,甲方应保证80%面积的水深不低于1米。
5、乙方需要排水或供水时,甲方应及时无偿提供抽水设备,其耗用的电费应由乙方按实支付。
第五条乙方的其他权利和义务:
1、乙方有自主经营、管理权,甲方不得加以干涉。乙方在完成承包任务以后,其余的产品归乙方所有,有权自行处理。
2、承包期满后,甲方再度发包时,在同等条件下,乙方有优先承包权。
3、承包期满后,乙方如不再继续承包,对其所建简易房有权自行拆走,也可出售给新承包户,但不得保留作其它之用。
4、乙方对于所抓获的偷鱼或破坏渔业的不法分子有权要求甲方作出处理,乙方也可以请求乡人民政府作出处理。处理中,不法分子缴纳的罚款或赔偿金应归乙方所有。
5、承包期满后,乙方应将小船和下水工作服交还甲方。如有损坏或遗失,应负责修理或赔偿。
第六条甲方的违约责任:
1、甲方如不在合同生效后1个月内提供小船和下水工作服,应向乙方支付违约金贰佰元
2、甲方如不及时向乙方提供抽水设备,每延误1天,应向乙方支付违约金伍拾元。
3、农灌用水过量,水深不足1米,如出现死鱼现象,应按死鱼总重量的2倍计算,损失全部由甲方承担。
第七条乙方的违约责任:
1、乙方如不按合同规定的时间、数量、种类和质量向甲方提供鱼货,每逾期1天,应按所欠鱼货的市场批发价格的5%向甲方支付违约金。
2、承包期满时,乙方不得捕捞水库的鱼苗,如捕捞应向甲方支付壹仟元的违约金。
第八条不可抗拒的灾害和水源污染:
1、如遇人力不可抗拒的水灾、旱灾。致使鱼类流失或死,甲方应按实际损失情况减少或免除乙方的承包任务。
2、如遇水源污染造成鱼类死亡或不合食用卫生要求报废时,应由双方联合向造成污染的单位进行交涉,直至提起索赔诉讼。如不能得到赔偿,损失应由双方平均分摊。
第九条本合同经县公证处公证后,自承包开始之日起生效。在合同有效期内,任何一方不得解除合同。本合同如有未尽事宜,经双方协商后,可以修改补充,并写成书面协议,报县公证处备案。
第十条本合同正本一式2份,双万各执1份;副本一式2份。乡人民政府、县公证处各1份。
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
承包水库合同【篇5】
甲方(发包方):
法人代表:
乙方(承包方):
代表人:
身份证号码:
为了提高乌井水库经济效益,甲方经研究决定,将乌井水库进行发包,本着平等自愿、互惠互利的原则,现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:
一、乙方承包乌井水库只能用于养鱼,不得往水库内投放饲料、药品,不得在水库及水库周边从事其它养殖业,不得在水库周边从事种植业,不得在水库水面及周边搞旅游业,不得在水库周边搞违章搭建(用于养、看、护鱼的建筑物,如政府有关部门要求拆除,乙方应当无条件拆除),不得从事一切污染水库的活动。如果因为乙方原因,造成本水库水质受到污染,其后果和损失全部由乙方承担。
二、租赁期:时间自20XX年5月18日起至20XX年1月17日止。
三、租金:总计7.2万元。
四、租金支付:乙方在签订本合同之日一次性将租金全部交给甲方。
五、在承包期间,如发生一切安全责任,由乙方负责,与甲方无关。
六、乙方在承包期间有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并无偿收回发包的水库: ① 乙方擅自将承包的水库转让、转租、转包、转借、或者以合作,联营为名,实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);
② 乙方利用承包水库进行非法活动,损害公共利益的;
③ 法律、法规规定乙方在承包期间,如要转让给他人承包,须经甲方同意才能转让。如乙方提前终止合同,必须完成全部承包款并经得甲方同意,才能终止合同。
④ 由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同,乙方应及时将不可抗
力的事故以书面通知甲方,由甲乙双方协商解决。
六、违约责任:
1、甲方未经乙方同意不得提前解除合同。(若遇特殊情况经双方协商并办妥手续者除外);
2、乙方若中途退包,提前解除合同,视为违约,甲方将不退租金。
七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(签章):
代表:
承包水库合同【篇6】
甲方:_________________项目部
乙方:_________________架子班
根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、建筑面积:_________________M2
4、结构类型及高度:_________________
二、承包方式及承包内容
1、承包方式:_________________
包工不包料(包括辅材),包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。
2、承包范围:_________________
①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层,包括:_________________场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道,人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道,运输斜道,安全通道,所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。
②脚手架料的场内转运和材料出场装车,材料按项目部要求清理、堆码、进库;。
③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。
④按要求施工班组自备工具和自购辅材,包括:_________________钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。
⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。
三、劳务承包费用
1、乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/M2。
2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助,节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用,特别是安全风险。
承包水库合同【篇7】
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
发包方自由鱼塘一口,现甲、乙双方经协商达成其鱼塘承包协议如下:
一、甲方发包的鱼塘坐落及面积:该塘坐落于______,面积约为____亩。
二、承包限制:本合同承包期限为___年,即从xx年10月1日起至xx年9月31日止。
三、承包金额及付款方式:年承包金___元,签合同后10日内交清当年承包金,次10月前缴纳第二年的承包金,以后交款期限,依次类推。
四、承包期间,池子上部能栽种树木。
五、在承包期间,其塘的管理和维修由乙方负责。如遇不可抗拒的自然灾害(地震、特大洪涝等)造成该塘埂倒塌,修复由甲方负责,因此致乙方塘内鱼损失,乙方自负。甲方因修复塘埂耽误乙方养鱼不减免乙方当年承包金,其合同期限顺延一年。
六、在此承包期间,塘内的蓄水由乙方负责管理,用水甲方负责安排,其塘内最高水位以本塘常年平水缺为限,最低水位以塘中心60公分内。如遇特大干旱,甲方村民人畜挑饮该塘内水,乙方无权阻扰。
七、乙方承包期间,其塘内所养鱼的投入及管理全由乙方负责,若塘内鱼被盗、毒等,乙方抓获盗、毒者,甲方积极协助处理。
八、承包期间,乙方不准随意改变该鱼塘的使用性质,不准建永久性建筑物,如建有看守棚,在承包期满,无条件自行拆除。
九、承包期间,若遇国家、集体建设需占用该塘,按占地时的政策规定,该甲方享有的土地补偿费、劳力安置费,由甲方所得,该乙方享有的塘内鱼损失补偿费由乙方所得。
十、本合同期满,乙方交回该塘时,不能以投毒捕捞塘内鱼交塘,否则视乙方违约。
本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效,并一式两份,分别由甲乙双方各持一份。
甲方:_________
乙方:_________
承包水库合同【篇8】
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡 人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央
(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条承包地点和面积
甲方将座落在坑口原景明坑水库,面积以水库修缮后水面浸没位置为界,承包给乙方养鱼,水库所有权归甲方,乙方有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖,在承包期内,乙方如去世,共家庭成员享有承包继承权。
第二条承包期限
承包期限为肆拾年,自 年3月30日起,至 年3月30日止。
第三条乙方按合同每年上交甲方承包费500元,于合同签订之日起一次性付清,肆拾年租金贰万元整。
第四条甲方的权利义务
1、甲方应将养护鱼和养殖业土地无偿提供给乙方使用。建筑总面积不超过两亩, 道路除外。
2、上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、补助现金或物资,甲方应无条件拨付给乙方。
3、甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等开发部,甲方应积极协助乙方处理。
4、养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于2米。
5、甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
6、乙方无偿使用甲方村理所农变压器,甲方有义务协助乙方建设用电设施建设不得恶意刁难。
第五条乙方的权利义务
1、除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务。
2、乙方养鱼、新放鱼苗、看管水库的费用,均由乙方自理。
3、乙方有自主养鱼和养殖经营权,甲方不得干涉。
4、乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,本村村民按所盗物品总价值10倍处罚,最低一次不低于500元,罚款归乙方。
6、合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条甲方的违约责任
1、甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼和养殖业用土地,赔偿乙方修缮水库,建筑养殖设备投资的所有费用与损失,应偿付违约金500000元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2、甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产和养殖业的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的200%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的200倍向乙方偿付违约金。
第七条用水管理
1、水库存水由乙方负责日常管理,甲方村民未经同意,乙方不复旦擅自开函放水。
2、如因旱灾,甲方村民应在三位以上村民小组长签字,书面通知乙方,乙方统一放水。
3、如甲方用水量超过原水库现有函道孔后,不得用任何工具剖水库抽水。
4、放至原函道管位后,由乙方机械引水,甲方不得再由函道放水。
第八条不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘、水库崩溃、干涸,经证实后,甲方应协助乙方向上级部门解决。
第九条其它
合同期满后,如乙方未能继续承包,乙方在水库上修建的看护鱼房、养殖业用房,甲方应按市价补偿给乙方。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式一份,交村委会存一分。
甲方代表:乙方:
年 月 日 年 月 日
承包水库合同【篇9】
甲方:________
乙方:________
甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。
一、承包内容:
施工图纸及施工合同范围内的全部内容,主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。
二、承包方式:
1、本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,保质、保量、保安全,按期交付工程,并履行保修义务。
2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的名义实施,并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。
3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定,如出现安全事故,一切责任和损失均由乙方承担。
4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。
5、如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议,并扣除乙方保证金,甲方接管本工程。
三、工程造价:
本合同全部工程施工图预算造价为人民币___________元,前期已付________万元,本次付款________万元。
四、财务安排:
1、乙方自主经营、独立核算,为本工程经营成果的最终承担者。
2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行,发票开具给甲方,费用由乙方承担,以甲方名义转帐支付。
3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。
五、在合同履行过程中如乙方遇到困难,原则上由乙方自行解决,甲方尽力予以协调,但相关费用由乙方承担。
六、未尽事项,双方可协商补充,如有争议双方应协商解决,协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。
七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方:________(签章)
乙方:________(签章)
________年________月________日
________年________月________日
返聘合同(必备九篇)
人们对法律的关注度越来越高了,合同的签订需要能够有效的去保护双方的利益,才具备更好的合法效应,如何草拟一份合同?要找优质文章吗“返聘合同”是您的不错选择,为了更好地关注我们建议您将本站加入收藏!
返聘合同(篇1)
退休返聘协议书
编号:
甲方名称:重庆甲诚实业发展有限公司
法定代表人(主要负责人):唐伦胜联系电话:65008059注册地址:重庆市沙坪坝区山洞路141号
经营地址:重庆市沙坪坝区山洞路141号
邮政编码:400038乙方:性别:联系电话:户籍类型:□城镇□农村
身份证号码:户口地址:
甲方(签章)乙方(签字)年月
日年月日
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致、自愿签定本聘用协议,共同遵守本协议所例条款。
一、本协议所称退休人员是指已达到国家规定退休年龄的人员,或未达到规定退休年龄但已依法享受养老保险金、退休金的人员。
二、聘用期限:
本协议期限自年月日起至年月日止。
三、工作内容:
甲方聘用乙方从事部门岗位工作。具体工作内容包括但不限于:
四、工作时间:
甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制,乙方应本着诚信原则按甲方要求完成,工作时间按照甲方公司的作息时间执行,每周至少休息一日。
甲方每月日以货币形式支付乙方上月劳务报酬。乙方每月劳务报酬按/月执行。劳务报酬发放日如遇休息日或法定节假日,甲方可以提前或推后五个工作日内发放劳务报酬。
六、其他待遇
(一)乙方非因在甲方工作原因受伤或患病不能正常工作需要住院治疗的,凭区、县级以上医院住院证明书请假接受治疗;治疗时间超出一个月的,甲方有权解除本协议。
(二)乙方工作时间内在甲方工作场所内从事工作任务,或在工作时间内在甲方工作场所外从事工作任务,受第三人伤害的,其待遇按国家民事规定向第三人主张损害赔偿。
七、规章制度:
(一)乙方应当遵守甲方依法制定的各项规章制度;
(二)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本公司规章制度处理并有权向乙方追究赔偿责任;
八、协议的变更、解除、终止:
(一)协议期限届满,本协议终止。
(二)订立本协议所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行,或经甲、乙双方协商一致,本协议解除。
(三)甲、乙双方协商一致、本协议可以变更。
(四)本协议的解除或终止不适用《劳动法》等劳动和社会保障法律法规规章等规范性文件中相关规定。
九、双方认为需要约定的其他条款:
(一)乙方必须按规定提供各项真实、合格、有效的证件及资料。若乙方提供的证件及资料有虚假、欺骗等现象,甲方可解除本协议,不作任何经济补偿;如因乙方行为造成甲方损失,甲方有权向乙方要求赔偿。
(二)甲方或乙方解除本协议,须提前30天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成接交工作后方可离岗,乙方工作接交未完成而解除本协议给甲方造成经济损失的,按本协议约定的报酬二倍承担和约解除金。
(三)在签定本协议时,乙方确实已熟知甲方之规章制度,并承诺自觉遵守。协议期间,如乙方违反甲方规章制度,甲方按该规章制度进行处理直至解除聘用协议,不作任何经济补偿。
(四)甲方所订立的规章制度作为本协议的附件,与本合同具有相同的法律效力。
(五)《保密协议》作为本合同的附件,与本合同具有相同的法律效力。
(六)甲方根据工作需要及实际人员配置,有权对乙方实际工作给予岗位调换安排。
(七)乙方同意,在日常工作操作中给甲方造成严重损失的或因乙方个人原因严重影响甲方形象的,乙方同意按照甲方《企业管理制度》承担赔偿责任(不可抗力或不可预见因素除外)。
十、其它
(一)本协议未尽事宜或协议条款与现行法律法规规定有抵触的,按现行法律法规执行。
(二)本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。
(三)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
乙方确认已于年月日收到双方签字盖章后的本协议文本。
签名:篇三:退休返聘协议
退休返聘协议协议编号:【20xx】全屋第号
甲方:联系电话:乙方:
性别
身份证号码:住。联系电话:鉴于乙方已达退休年龄或劳动关系无法建立在本公司的人员,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商的原则,就甲方返聘乙方的相关事宜,签订以下协议,以资共同遵守:
返聘合同(篇2)
甲方:
单位名称:
法定代表合同模板格式规范人:
注册地址:
通讯地址:
邮政编码:
乙方:
姓名:
身份证号码:
家庭住址:
邮政编码:
户口所在地:
通讯地址:
邮政编码:
联系电话:
鉴于乙方为退休人员或年龄已超过退休年龄无法签订劳动合同,不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华合同模板下载人民共和国民法通则》、《中华人民合同模板图片共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列合同模板图片条款。
第一条 本合同期限为 年。自 年 月 日起至 年 月 日终止,但其中有声明的保密和约束条款截止日期到该条款声明的时间截止。
第二条 乙方工作岗位: 。承担的劳务内容、要求为:
第三条 乙方提供劳务的方式为:
第四条 乙方认为,根据乙方目前的健康合同模板格式规范图片状况,能依据本合同第二条、第三条约定的劳劳动合同模板务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定的劳务。
第五条 甲方根据双方约定按月支付合同模板大全乙方劳务报酬,支付金额为合同模板格式规范每月,支付日期为每月的日。因乙方为退休返聘人员,故不享受甲方的养老保险、医疗保险、工合同模板伤保险及失业保劳动合同模板险和生育保险。
第六条 乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第七条 甲乙双方的义务:
(一) 甲方合同模板下载义务:
(1)为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作合同模板简单环境,保证乙方的人身安全及人身不受工作环境伤害;
(2)根据乙方工作性质的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品;
(3)按时足额向乙方支付劳务报酬。
(二)乙方义务:
(1)遵守国家法律、法规、甲方劳动纪律及依法制定的各项规章制度、《员工手册》等;
(2)乙方必须维护公司的良好形象,在经营活动中要严格遵守保密制度,否则追究其法律责任并赔偿经济损失。
(3)乙方应按合同约定的劳务内容、要求和方式全面谨慎去为甲方提供服务,不得利用业余时间从事与合同模板公司业务性质相同的事情,更不得利用工作之便直接为其他同类合同模板格式企业提供服务。
第合同模板格式规范八条
乙方在甲方工作期间,在执行甲方任务或利用合同模板格式规范甲方的物质设备、技术条件所取得的技术合同模板简单成果,包括但不限于技术发明创造的专利申请权和专利权、注册商标、字号及其他标记的专用权、专有技术及其他不合同模板简单为公众所熟悉的能为甲方带来经济效益并经甲方采取保密措施的技合同模板格式规范术、经营管理信息等商业合同模板怎么制作秘密的专有权利、技术作品(包括但不限于工程设计、图纸、声像、文字等),其知识租房合同模板产权归甲方所有。
第八条 发生下列情形之一,本合劳动合同模板同终止:
一、本合同期满的;
二、双方就解除本合同协商一致的;
三、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
第十条 乙方有下列情形劳动合同模板之一的,甲方可以解除合同:
一、劳动合同模板严重违反劳动纪律或者甲合同模板大全方的规章制度的;
二、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大合同模板格式规范损害的;
三、被依法追究刑事责任或劳动教养的。
第十一条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除合同:
一、甲方以暴力或者非法限制合同模板简单人身自由的'手段强迫劳动的;
二、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的; 第十二条 甲乙双方因本合同第九条和第十一条解除的,一合同模板下载方应提前一个月以书面形式通知另一方,本合同自解除合同通知书送达对方合同模板怎么制作之日起自动终止。本合同因第九条解除的,本合同自解除合同通知书送达对方之日起自动终止。
第十三条 本合同终止、解除后,乙方应在七日内合同模板大全将有关工作、财务向甲方移交完毕,并附书面说明,如乙方拒不交接或者移交不全,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。
第十四条 乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第十五条 依据本合同第九条约定终止或解除本合同,双方互不支付违约金。甲乙双方任何一方因违合同模板大全反本合同约定解除合同的,给对方造成损失的,可以要求违约方赔偿对方损失的。
第十六条 因本合同引起的合同模板格式规范或本合同有关的任何争议,双方协商不成的,由甲方所在地人民法院裁决。
第十七条 本合同首页甲方双方的通讯地址为合同模板怎么制作双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本合同中双方租房合同模板有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面合同模板格式通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十八条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)
乙方:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
返聘合同(篇3)
甲 方:
地 址:
邮政编码:
联系电话:
乙 方:
性 别:
身份证号:
家庭住址:
邮政编码:
联系电话:
鉴于乙方为已达退休年龄的人员,不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同。
第一条 本协议于 年 月 日生效,至 年 月 日终止。
第二条 甲方聘任乙方为 职位。
第三条 乙方愿以甲方正式员工的标准提供劳务,遵守甲方各项规章制度、操作规程;完成甲方安排的劳务任务等。
第四条 乙方愿意接受甲方的考核或考评,以及对考核或考评结果的处理。
第五条 甲方根据乙方的工作表现及公司业绩综合评定向乙方支付劳务报酬;支付方式为现金;支付时间为次月第 20 个工作日前。
第六条 本协议期满的即可终止。双方都同意续签的即可协商订立下一期合同。
第七条 符合下列情况之一的,甲方可以提出立即解除本合同:
1、乙方不符合用人单位要求、或者不能胜任用人单位所安排的工作的;
2、乙方严重违反甲方规章制度的;
3、乙方被依法追究刑事责任的。
第八条 符合下列情况之一的,乙方可以提出立即解除本合同:
1、甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;
2、甲方不支付劳动报酬的;
3、用人单位的劳动安全、卫生等条件恶劣,严重危害乙方身体健康的。
第九条 甲乙双方若单方面解除本协议,需提前一月通知对方。如不履行提前一个月通知的义务,则需向对方赔偿违约金计一个月劳务费。
第十条 依据本协议第六条、第七条、第八条、第九条约定正常终止或解除本协议的,双方互不支付违约金及任何补偿金。
第十一条 乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第十二条 甲方为乙方购买意外伤害保险,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害(包括职业伤害)的补偿,保险期间与本协议期限相同。
第十三条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十五条 本合同自签字或盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(签字)
年 月 日 年 月 日
返聘合同(篇4)
协议编号:
甲方:
乙方:
鉴于乙方已达退休年龄或劳动关系无法建立在本公司的人员,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商的原则,就甲方返聘乙方的相关事宜,签订以下协议,以资共同遵守:
本协议期限为年,自年月日至年月日止,其中试工期为月,自月日至月日止。
协议期限届满后,甲乙双方劳务关系自行终止,甲方对乙方不负有任何经济和法律的补偿义务;经甲乙双方均同意续签的情况下,甲乙双方可协商订立下一期劳务协议。
甲方聘任乙方从事岗位,甲方有权根据自身的经营状况以及乙方的劳动技能调换岗位,变更后岗位的工资待遇按照相同岗位返聘人员的待遇计算;乙方有权向甲方发表自己的意见,但未经甲方同意,乙方必须服从甲方的安排,否则甲方有权解除本协议。
甲方根据乙方从事的工作岗位,按月支付工资,每月基本工资为元,加班工资每小时为元,其他相关补贴数额以实际发放工资单为准;甲方每月发薪日期为次月15日,每月薪资以甲方实际发放数额为准,且乙方需在工资单上签字认可;乙方有权在收到发放工资的三个工作日内,向甲方提出异议,未经甲方同意,乙方无权要求增加工资数额或减小工作时间,否则,甲方有权解除本协议。
乙方根据甲方安排,工作时间为周一至周五,每天工作小时,自上午时至止,下午自时至时止,每周工作天。
甲方可根据工作需要,安排乙方超时工作或者安排休息日、法定节假日工作,甲方按《江苏省工资支付条例》等向关规定支付乙方工资或安排同等时间补休,乙方不得无故擅自离岗,否则甲方有权解除本协议。
1、甲方有权根据实际工作需要调整乙方的工作岗位以及进行业务培训。
2、甲方有权要求乙方严格按照公司规章度,安全生产。
3、甲方有权根据工作岗位的强度以及难度调整工资待遇。
4、甲方有权对乙方的工作进行考评,考评不合格后,甲方有权单方面解除本协议。
5、甲方有权要求乙方对工作中掌握的商业秘密要求保密。
6、甲方有义务为乙方提供工作所需的相关工作条件。
1、乙方保证签订和履行本协议息真实意思表示,保证本协议的签订和今后。
的.履行将不存在任何事实和法律障碍,并愿意承担相关经济和法律责任。
2、乙方有权要求甲方按月足额支付工资。
3、乙方有权要求甲方提供必要的生产条件。
4、乙方有义务遵守甲方的规章度,服从甲方的管理,提供与甲方正式员工相等价的劳务,保质保量的完成甲方安排的工作任务。
5、乙方有义务接受甲方的考评,并根据考评结果作出相应的改善措施。
6、乙方有义务保守甲方的商业秘密,包括但不限于工作中获取的图纸、数据等资料,不得以任何形式向外透漏。
1、有下列情形之一的,甲方有权单方面解除本协议,且不承担任何赔偿责任:
(1)乙方严重违反公司规章度,不服从甲方管理;
(2)乙方工作过程中,严重失职、营私舞弊;
(3)乙方被依法追究刑事责任、有欺骗甲方行为的;
(5)其他应解除本协议的情况;
2、有下列情形之一的,乙方有权单方面解除本协议:
(1)甲方未按照约定支付劳务费用;
(2)甲方违反相关法律规定,严重侵害乙方利益;
甲乙双方因任何原因需要解除、终止协议,思想汇报范文需提前个工作日以书面形式通知对方,或者以个工作日的劳务费用作为补偿金。双方协商一致除外。
本协议解除、终止后,乙方应在个工作日内交接工作,将相关材料交给甲方。
本协议生效后对各方均具有法律约束力。任何一方违反其在本协议中的任何义务或者保证及承诺,即构成违约,应承担相应的违约责任,违约金为人民币元,如违约造成对方经济损失,且违约金不足以弥补对方经济损失的,违约方还应当赔偿对方的经济损失。
1、甲方为乙方购买商业保险,作为保障乙方在甲方提供劳务过程中发生的意外伤害、死亡的补偿,除此外,甲方不再承担任何赔偿责任。
2、乙方在提供劳务期间,乙方因病请假,甲方不支付劳务费,且医疗费等相关费用由乙方自行承担,与甲方无关;治疗期限超过本协议期限的,本协议自动终止。
3、因乙方违规、违纪、不服从安排、严重过失等行为造身伤害的,由乙方承担赔偿责任。
4、乙方在聘用期间发生的各种医疗费用由乙方个人承担。乙方在聘用期间因工作原因发生事故伤害,不能继续胜任工作的,甲方一次支付医疗费元(个月工资),协议即告终止;若乙方患病或非因工伤,不能继续胜任工作的,甲方有权解除协议,并不支付任何费用。
在本协议履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地的人民提起诉讼。
本协议一式两份,均具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。附声明一份。
甲方(盖章):________。
日期:_____________
乙方(签字):________。
日期:_____________
返聘合同(篇5)
甲 方:
乙 方
性 别:
身份证号:
家庭住址:
邮政编码:
户口地址:
邮政编码:
联系电话:
鉴于乙方为已达合同模板格式退休年龄的人员,不具备劳动法律关系的主体资劳动合同模板格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同。
第一条 本协议于 年 月 日生效,至合同模板下载 年 月 日终止。
第二条 乙方作为 劳务工内为:负责 业务。
第三条 乙方愿以甲方正式员工劳动合同模板的标准提供劳务,遵守甲方各项规章制度、操作规程;完成甲方安排的劳务任务等。
第四条 乙方愿意接受甲方的考核或考评,以及对考核或考评结果的处理。
第五条 甲方根据乙方的工作表现及公司业绩综合评定向乙方支付劳务报酬;支付方式为现金;支付时间为每月第 个工作日。
第六条 本协议期满的即可终止。双方都同意续签的即可协商订立下一期合同。
第七条 符合下列情况之一的,甲方可以提出立即解除本合同合同模板大全:
1、乙方不符合用人单位要求、或者不能胜任用人单位所安排的工作的;
2、乙方严重违反甲方规租房合同模板章制度的;
3、乙方被依法追究合同模板格式规范刑事责任的。
第八条 符合下列情况之一的,乙方可以提出立即解除本合同:合同模板格式
1、甲方以暴力、合同模板威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;
2、甲方不支付劳动报酬的;
3、用人单合同模板怎么制作位的劳动安全、卫生等条件恶劣合同模板大全,严重危害乙方身体健康的。
第九合同模板图片条 甲乙双方若单方面解除合同模板大全本协议,需提前一月通知对方。如不履行提前一合同模板格式个月通知的义务,则需向对方赔偿违约金计一个月劳务费。
第十条 依据本协议第六条、第七条、第八条、第九条约定正常终止或解除本协议的,双方互不支付违约金及任何补偿金。
第十一条 乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第十二条 甲方为乙方购买意外伤害保险,用于合同模板怎么制作乙方在为甲方提供劳务合同模板格式过程中发生意外伤害(包括职合同模板图片业伤害)的补偿,保险期间与本协议期限相同。
第十三条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲、乙合同模板图片双方应友好协商解决,如协商不成,均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十五条租房合同模板 本合同合同模板大全自签字或盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
返聘合同(篇6)
甲 方: (以下简称甲方)
地址:
乙 方: (以下简称乙方)
性别: 年龄: 身份证号码: 户口所在地: 联系电话: 详细通讯地址: 邮编:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,签订本聘用协议。
第一条 聘用期限
1、本聘用协议自 年 月 日起,至 年 月 日止。
2、甲方在聘用期满后,同意继续聘用乙方的,可在期满前30日内与乙方协商续签返聘协议事宜。
第二条 工作岗位
1、乙方承担甲方的 岗位。
2、乙方应履行甲方确定的岗位职责,按时、按质、按量完成本职工作。
3、甲方可根据乙方的工作能力及表现、身体健康状况等因素调整乙方的工作岗位,乙方应服从甲方的安排。
第三条 工作纪律及规章制度
1、乙方愿意以甲方正式员工的标准提供劳务,遵守甲方各项规章制度、操作规程;完成甲方安排的工作任务等。
2、乙方愿意接受甲方的考核或考评,以及对考核或考评结果的处理。
第四条 工作报酬 福利待遇
1、甲方根据乙方的工作表现及岗位贡献向乙方支付报酬,工资标准执行 。支付方式为现金。支付时间为每月 日聘用协议书
前。
2、乙方不享受甲方在职员工的社保等福利待遇。
第六条 劳动保护及劳动条件
甲方向乙方提供符合国家及山东省规定的工作条件,提供保障乙方安全的、健康的工作环境。
第七条 协议的终止和解除
1、本协议期满,即可终止。
2、经甲乙双方协商一致,即可解除本协议。
3、甲乙双方任何一方提前30日以书面形式通知对方,即可解除本协议。
4、乙方由下列情形之一的,甲方可立即解除本协议:
(1)乙方不符合甲方聘用要求的。
(2)乙方不能胜任用人单位所安排的工作,或经考核不合格的;
(3)乙方严重违反甲方规章制度的;
(4)乙方患病或负伤(劳动鉴定部门确认的因公负伤除外),不能从事原工作或停工治疗期限超过30日的。
(5)乙方向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。
(6)乙方被依法追究刑事责任的。
(7)乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假信息或资料的。
5、甲方有下列情形之一,乙方可立即解除本协议:
(1)甲方以暴-力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;
(2)甲方不支付劳动报酬的;
(3)用人单位的劳动安全、卫生等条件恶劣,严重危害乙方身体健康的。
第八条 经济补偿 赔偿
1、甲乙双方若单方面解除本协议,需提前一月通知对方。如不履行提前一个月通知的义务,则需向对方赔偿违约金计一个月薪酬。
2、依据本协议第七条约定正常终止或解除本协议的,双方互不支付违约金及任何补偿金。
第九条 工伤、医疗
聘用期间,乙方患病或非因公负伤,医疗费用由乙方自理,医疗期内,甲方不发放工资。
第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,均可向劳动仲裁部门申请仲裁。
第十一条 本协议甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方。否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十二条 本合同自签字或盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章) 乙方(签字/手印)
法定代表人:
年 月 日 年 月 日
最新退休职工返聘协议 [篇2]
甲方(用人单位): 乙方(离退休人员):
名称: 姓名:
法定代表人(主要负责人): 身份证号码:
通讯地址: 通讯地址:
联系电话: 联系电话:
乙方已达到退休年龄,或者已经依法享受基本养老保险待遇(含国家规定的'退休金和其他待遇),根据工作需要返聘到甲方工作。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本返聘协议,共同遵守本协议所列条款。
《最新退休职工返聘协议》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
一、协议期限
本返聘协议于_______年_____月_____日生效,至______年______月____日终止。
二、工作内容
乙方返聘期间的岗位及工作任务为
。乙方应当按照岗位职责的要求,完成工作任务。
三、工作时间
乙方每周工作 天,每天工作 小时。
四、报酬
甲方于每月 日支付乙方报酬,乙方报酬为每月 元。
五、保密义务
乙方负有保守甲方商业秘密或工作秘密的义务。
六、医疗
(一)返聘期间如乙方患病或非因工负伤的,医疗费用的承担办法是 ,医疗期间甲方向乙方每月支付 元。
(二)返聘期间如乙方因工负伤的,医疗费用的承担办法是 ,医疗期间甲方向乙方每月支付 元。
七、协议的变更
任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。双方经协商一致,可以变更本协议,并办理书面变更手续。
甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响本协议的履行。甲方发生合并或者分立等情况,本协议继续有效,由承继甲方权利和义务的单位继续履行。
八、协议的解除
(一)经双方协商一致,可以解除本协议。
(二)乙方有下列情形之一,甲方可以立即解除本协议且无需支付违约金,如乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任:
1. 严重违反甲方的规章制度的;
2. 严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
3. 被依法追究刑事责任的。
(三)除本条第(一)、(二)项规定情形外,甲、乙双方若单方面解除本协议,需提前 天书面通知对方。提出解除本协议的一方,应向对方支付违约金 元。
九、协议的终止
有下列情形之一的,本协议终止:
(一)协议期满;
(二)乙方在返聘期间患病或负伤,不能继续胜任工作的,协议终止。
十、工作交接
本协议终止、解除后,乙方应在 天内办理工作交接。
十一、双方约定的其他内容:
本协议未尽事宜,双方应友好协商确定,并订立书面补充协议。
十二、争议处理
履行本协议过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不一致的,依法申请仲裁或提起诉讼。 十三、其他事项
本协议一式两份,经甲、乙双方签字生效,双方各执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(签名或盖章)
法定代表人:
(或委托代理人)
年 月 日 年 月 日
最新退休职工返聘协议 [篇3]
甲方(用人单位): 乙方(离退休人员):
名称: 姓名:
法定代表人: 身份证号码: 通讯地址: 户籍地址: 联系电话: 联系电话:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方经平等协商同意,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。
一、 协议期限
本返聘协议期限:于日生效,至年月
二、双方权利和义务
1、工作内容。根据甲方安排,聘用乙方担任 部门 职位,乙方返聘期间的岗位及工作内容为 。乙方应当按照岗位职责的要求,完成工作任务。
2、工作时间。乙方每周工作5天,每日工作8小时。
3、报酬。甲方于每月 日支付乙方报酬,乙方报酬为每月 元。
4、医疗
(1)返聘期间如乙方患病或非因工负伤的,医疗期间甲方不支付乙方工资。
(2)返聘期间如乙方因工负伤的,医疗费用的承担办法是甲方为乙方购买社会保险(工伤和医疗),由社会保险机构负责理赔,医疗期间甲方向乙方每月支付基本工资。
5、甲方为乙方提供工作所需的相关工作条件、劳保物品。
6、根据工作需要,甲方安排乙方超时工作或者安排休息日、法定休假日工作,甲方按有关规定支付乙方工资或安排同等时间补休。
7、乙方享受甲方在职职工同等的福利、年休假待遇。但本协议书另有约定的除外。
三、协议解除、终止
1、经双方协商一致,可解除本协议。
2、有下列情况发生时,甲方可解除本协议且无需支付违约金,如乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任:
⑴乙方违反公司规章制度,不服从甲方管理;
⑵乙方工作失职、营私舞弊、给甲方造成损失;
⑶乙方被依法追究刑事责任、有欺骗行为等;
⑷甲方经营情况发生变化、乙方不能胜任甲方工作或其他原因乙方不适合在甲方工作;
⑸其他应解除本协议的情况。
3、有下列情况发生时,乙方可解除本协议:
⑴甲方未按本协议规定向乙方支付劳务费用;
⑵甲方违反相关法律法规,并严重侵害侵害乙方利益;
4、甲、乙双方因任何原因需解除、终止协议,需提前三十日以书面形式通知对方,双方协商一致者除外。
5、协议的终止。有下列情形之一的,本协议终止。
(1)协议期满。
(2)乙方在返聘期间患病或负伤,不能继续胜任工作的。本协议终止。
四、因乙方个人原因给甲方造成经济损失的,视具体情况乙方应予以甲方相关赔偿。
五、争议处理。履行本协议过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不一致的,依法申请仲裁或提起诉讼。
六、本协议一式二份,经甲、乙双方签字生效,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
法人代表:
或授权代表:
年 月
乙方:(签名或盖章) 年 月 日 日
返聘合同(篇7)
甲方(用人单位):
乙方(离退休人员):
名称:
姓名:
法定代表人:
身份证号码:
通讯地址:
户籍地址:
联系电话:
联系电话:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方经平等协商同意,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。
一、 协议期限
本返聘协议期限:于日生效,至年月
二、双方权利和义务
1、工作内容。根据甲方安排,聘用乙方担任部门职位,乙方返聘期间的岗位及工作内容为 。乙方应当按照岗位职责的要求,完成工作任务。
2、工作时间。乙方每周工作5天,每日工作8小时。
3、报酬。甲方于每月 日支付乙方报酬,乙方报酬为每月 元。
4、医疗
(1)返聘期间如乙方患病或非因工负伤的,医疗期间甲方不支付乙方工资。
(2)返聘期间如乙方因工负伤的,医疗费用的承担办法是甲方为乙方购买社会保险(工伤和医疗),由社会保险机构负责理赔,医疗期间甲方向乙方每月支付基本工资。
5、甲方为乙方提供工作所需的相关工作条件、劳保物品。
6、根据工作需要,甲方安排乙方超时工作或者安排休息日、法定休假日工作,甲方按有关规定支付乙方工资或安排同等时间补休。
7、乙方享受甲方在职职工同等的福利、年休假待遇。但本协议书另有约定的除外。
三、协议解除、终止
1、经双方协商一致,可解除本协议。
2、有下列情况发生时,甲方可解除本协议且无需支付违约金,如乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任:
⑴乙方违反公司规章制度,不服从甲方管理;
⑵乙方工作失职、营私舞弊、给甲方造成损失;
⑶乙方被依法追究刑事责任、有欺骗行为等;
⑷甲方经营情况发生变化、乙方不能胜任甲方工作或其他原因乙方不适合在甲方工作;
⑸其他应解除本协议的情况。
3、有下列情况发生时,乙方可解除本协议:
⑴甲方未按本协议规定向乙方支付劳务费用;
⑵甲方违反相关法律法规,并严重侵害侵害乙方利益;
4、甲、乙双方因任何原因需解除、终止协议,需提前三十日以书面形式通知对方,双方协商一致者除外。
5、协议的终止。有下列情形之一的,本协议终止。
(1)协议期满。
(2)乙方在返聘期间患病或负伤,不能继续胜任工作的。本协议终止。
四、因乙方个人原因给甲方造成经济损失的,视具体情况乙方应予以甲方相关赔偿。
五、争议处理。履行本协议过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不一致的,依法申请仲裁或提起诉讼。
六、本协议一式二份,经甲、乙双方签字生效,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
法人代表:
或授权代表:
____年____月____日
乙方:(签名或盖章)
____年____月____日
返聘合同(篇8)
联系电话:____________。
乙方(离退休人员):____________。
身份证号码:____________。
联系电话:____________。
乙方已达甲方所要求的返聘条件,即乙方到了退休年龄并且已经依法享受根本养老保险待遇(含国家规定的退休金和其他待遇)。依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经公平协商全都,自愿签订本返聘协议,乙方返聘到甲方工作,共同遵守本协议所列条款。
二、工作内容。
乙方返聘期间的岗位及工作任务为,乙方应当根据岗位职责的要求,敬岗敬业,仔细完成工作任务。
乙方自行安排工作时间,但应按时并保证质量的完成甲方安排的工作任务。
甲方于每月______日发放上月25日止的工作酬劳,乙方酬劳为每月______元人民币(大写______:),乙方酬劳应缴个人所得税由甲方代为扣除。
乙方负有保守甲方商业隐秘或工作隐秘的义务。
返聘期间假如乙方患病或因工负伤的,乙方同意医疗费用自理。
任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。双方经协商全都,可以变更本协议,并办理书面变更手续。
(一)返聘期满,本协议即行终止;
(二)经双方协商全都,可以解除本协议;
(三)甲乙双方任何一方提前30日以书面形式通知对方,即可解除本协议。
(四)乙方有以下情形之一,甲方可以马上解除本协议且无需支付违约金,假如乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任和经济责任:
1.不符合甲方的返聘条件和要求的';
2.不能胜任甲方安排的工作的,或经考核不合格的,或无法取得相关从业职业证书的;
3.严峻违反甲方的规章制度的;
4.严峻失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
5.被依法追究刑事责任的;
6.乙方被查实向甲方供应虚假的个人资料、相关证明的;
7.向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的;
如违反本协议造成对方经济损失的,违约方应担当违约责任并赔偿对方由此产生的直接经济损失。
本协议未尽事宜,双方应友好协商确定,并订立书面补充协议。
履行本协议过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不全都的,依法申请仲裁或提起诉讼。
本合同头部通讯地址为双方联系的唯一通讯地址,若其中一方通讯地址发生变化,应马上书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由此产生的后果由有过错的一方负责。
本协议一式两份,经甲、乙双方盖章签字生效,双方各执一份。
甲方:_________________。
乙方:________________。
法定代表人:__________________。
(或托付代理人)_______________。
文档为doc格式。
返聘合同(篇9)
甲方(用人单位) 乙方(员工)
名称 姓名
住所 性别
法定代表人 身份证(护照)
(主要负责人) 号码
联系人 地址
联系电话 联系电话
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致、自愿签定本聘用协议,共同遵守本协议所例条款。
一、本协议所称退休人员是指已达到国家规定退休年龄的人员,或未达到规定退休年龄但已依法享受养老保险金、退休金的人员。
二、聘用期限:
本协议期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工作内容:
甲方聘用乙方从事 工作。具体工作内容包括但不限于:
四、工作时间:
甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制,乙方应本着诚信原则按甲方要求完成,工作时间按照每日工作 小时,每周工作 小时(不超过40小时),每周至少休息一日。
五、聘用报酬:
甲方每月 日以货币形式支付乙方上月劳务报酬。乙方每月劳务报酬按 执行。劳务报酬发放日如遇休息日或法定节假日,甲方可以提前或推后五个工作日内发放劳务报酬。
六、其他待遇
(一)甲方按照不低于 标准给予乙方办理相应的商业保险。
(二)乙方非因在甲方工作原因受伤或患病不能正常工作需要住院治疗的,凭区、县级以上医院住院证明书请假接受治疗;治疗时间超出一个月的,甲方有权解除本协议。
(三)乙方工作时间内在甲方工作场所内从事工作任务,或在工作时间内在甲方工作场所外从事工作任务,受第三人伤害的,其待遇按国家民事规定向第三人主张损害赔偿。
七、规章制度:
(一)乙方应当遵守甲方依法制定的各项规章制度;
(二)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本公司规章制度处理并有权向乙方追究赔偿责任;
八、协议的变更、解除、终止:
(一)协议期限届满,本协议终止。
(二)订立本协议所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行,或经甲、乙双方协商一致,本协议解除。
(三)甲、乙双方协商一致、本协议可以变更。
(四)本协议的解除或终止不适用《劳动法》等劳动和社会保障法律法规规章等规范性文件中相关规定。
九、双方认为需要约定的其他条款:
(一)乙方必须按规定提供各项真实、合格、有效的证件及资料。若乙方提供的证件及资料有虚假、欺骗等现象,甲方可解除本协议,不作任何经济补偿;如因乙方行为造成甲方损失,甲方有权向乙方要求赔偿。
(二)甲方或乙方解除本协议,须提前30天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成接交工作后方可离岗,乙方工作接交未完成而解除本协议给甲方造成经济损失的,按本协议约定的报酬二倍承担和约解除金。
甲方:
乙方:
因工作需要,聘用退休人员,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。
1.合同期限:本合同期限为 年,从 年 月 日起生效至 年 月 日终止。如需继续聘用,须提前协商,重新签订合同。
2.工作岗位和职责
2.1乙方应在其正常工作时间内及业务要求的时间内、正确、谨慎、积极和高效地完成甲方安排的工作。
2.2乙方在工作时间内,不得从事与本职工作无关的任何活动。
2.3乙方同意根据按甲方的工作需要从事 工作,甲方也可以依据乙方的实际工作能力或公司需要,对乙方的工作岗位和职务进行调整。
3.工作时间和工作场所
3.1甲方根据国家规定,实行每日工作时间不超过8小时、每周工作时间不超过40小时的工资制度,甲方保证乙方每周至少休息1日。
4.薪资福利
4.1在劳务聘用期间,甲方向乙方支付劳务报酬为 元/月。
4.2甲方享受公司其他相应津贴、补贴、奖金或绩效薪酬等福利待遇。
4.3甲方每月 日发放 (当月/上月)工资。如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
5.乙方的义务
5.1乙方应爱护甲方的任何财产,由于其故意或过失造成甲方财产损坏或丢失的,乙方应承担赔偿责任。
5.2乙方应遵守甲方的劳动劳动纪律和各项规章制度
5.3乙方服从甲方工作安排,服从甲方的领导、管理和指导。
6.甲方的义务
6.1甲方应为乙方提供符合国家有关法律的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品,保障乙方的健康和安全。
6.2乙方为退休人员聘用已享受社会保险待遇,个人缴纳部分社保费用甲方按150元/月补足以现金发放给乙方。
《退休返聘协议范本》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
7.合同解除
7.1发生下列情形之一,本合同终止:
1)本合同期满
2)双方就解除本合同协商一致的
3)乙方由于健康原因不能履行本合同义务的
7.2甲乙双方若单方面解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知另一方。
8.其它
出自 faNWEn.
8.1甲方所订立的企业规章制度为本合同的附件。
8.2本合同未尽事宜,按国家有关规定执行。
8.3.有关本合同的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商的方式解决,如果协商不成,则任何一方均可将争议提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
8.4.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(签名或盖章)
法定代表人(或委托代理人)
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方(被聘用人): 身份证号码:
家庭住址及电话号码:
甲乙双方在平等自愿的基础上,就乙方退休返聘宜达成以下协议:
一、聘用期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、协议期间甲方的责任与义务:
1、乙方的返聘工资为 元/月,甲方应在每月10日以银行代发形式支付乙方上月劳务报酬。如遇休息日或法定节假日,则顺延。
2、甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定,为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件,切实保障乙方在工作中的安全和健康。
三、协议期间乙方的责任与义务:
1、乙方按照甲方的要求从事 工作,并履行聘用岗位的的工作职责。
2、乙方保证在甲方返聘期间遵守国家的法律法规,遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。
四、乙方的工作时间与福利:
1、乙方在返聘期间的工作时间按下列第 项确定:
(1)实行标准工时制。
(2)实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。
(3)实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期:按 结算。
2、返聘期间乙方参照甲方在职职工的标准享受福利。
五、协议的变更、解除和终止:
1、经协商一致,甲乙双方可终止本协议。
2、协议期满,本协议自动终止。如需续签协议,应在协议期满前30日内通知对方,甲乙双方协商一致后重新签订协议。
3、乙方严重违反甲方规章制度,或严重失职造成甲方利益损失的,甲方可以提前解除协议。
4、乙方不能胜任工作的,甲方可以提前解除协议。
5、甲乙双方任何一方有违约之处且无法调解,另一方可提出终止本协议。
六、下列条款为甲乙双方约定的其他内容:
1、甲方给乙方办理相应的商业保险。
2、乙方非因工受伤或患病不能正常工作的,须凭区、县级以上医院证明书方可请假;请假时间超出一个月的,甲方有权解除本协议。
3、乙方因工受第三人伤害的,其待遇按国家规定向第三人主张损害赔偿。
4、乙方提供给甲方的证件及资料必须真实、合格、有效。若存在伪造或夸大等现象,甲方可解除本协议,且不作任何经济补偿。若给甲方造成损失,乙方尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。
5、甲方或乙方解除本协议,须提前30天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成交接工作后方可离岗,乙方在交接完成前擅自离岗的,须按本协议约定的报酬的二倍支付甲方违约金。
6、在签定本协议时,乙方确认已熟知甲方之规章制度,并承诺自觉遵守。协议期间,如乙方违反甲方规章制度,甲方有权按该规章制度进行处理直至解除本协议。此种情形之处理或解除,乙方除须按协议约定支付甲方违约金外,尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。7、甲方所订立的规章制度作为本协议的附件,与本协议具有相同的法律效力。8、《保密协议》作为本协议的附件,与本协议具有相同的法律效力。9、甲方根据工作需要及实际人员配置,有权调整乙方的工作岗位。
10、在日常工作中因乙方原因造成甲方损失或影响甲方形象的,乙方同意按约定承担违约金及赔偿金(不可抗力或不可预见因素除外)。
《退休返聘协议范本》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
七、若有争议,双方协商解决。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
九、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章): xx-x 乙方(签名): xx-x
____ 年____月____日____ 年____月____日
甲 方: (以下简称甲方)
地址:
乙 方: (以下简称乙方)
性别: 年龄: 身份证号码: 户口所在地: 联系电话: 详细通讯地址: 邮编:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,签订本聘用协议。
第一条 聘用期限
1、本聘用协议自 年 月 日起,至 年 月 日止。
2、甲方在聘用期满后,同意继续聘用乙方的,可在期满前30日内与乙方协商续签返聘协议事宜。
第二条 工作岗位
1、乙方承担甲方的 岗位。
2、乙方应履行甲方确定的岗位职责,按时、按质、按量完成本职工作。
3、甲方可根据乙方的工作能力及表现、身体健康状况等因素调整乙方的工作岗位,乙方应服从甲方的安排。
第三条 工作纪律及规章制度
1、乙方愿意以甲方正式员工的标准提供劳务,遵守甲方各项规章制度、操作规程;完成甲方安排的工作任务等。
2、乙方愿意接受甲方的考核或考评,以及对考核或考评结果的处理。
第四条 工作报酬 福利待遇
前。
2、乙方不享受甲方在职员工的社保等福利待遇。
第六条 劳动保护及劳动条件
甲方向乙方提供符合国家及山东省规定的工作条件,提供保障乙方安全的、健康的工作环境。
第七条 协议的终止和解除
1、本协议期满,即可终止。
2、经甲乙双方协商一致,即可解除本协议。
3、甲乙双方任何一方提前30日以书面形式通知对方,即可解除本协议。
4、乙方由下列情形之一的,甲方可立即解除本协议:
(1)乙方不符合甲方聘用要求的。
(2)乙方不能胜任用人单位所安排的工作,或经考核不合格的;
(3)乙方严重违反甲方规章制度的;
(4)乙方患病或负伤(劳动鉴定部门确认的因公负伤除外),不能从事原工作或停工治疗期限超过30日的。
(5)乙方向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。
(6)乙方被依法追究刑事责任的。
(7)乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假信息或资料的。
5、甲方有下列情形之一,乙方可立即解除本协议:
(1)甲方以暴-力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;
(2)甲方不支付劳动报酬的;
(3)用人单位的劳动安全、卫生等条件恶劣,严重危害乙方身体健康的。
第八条 经济补偿 赔偿
1、甲乙双方若单方面解除本协议,需提前一月通知对方。如不履行提前一个月通知的义务,则需向对方赔偿违约金计一个月薪酬。
2、依据本协议第七条约定正常终止或解除本协议的,双方互不支付违约金及任何补偿金。
第九条 工伤、医疗
聘用期间,乙方患病或非因公负伤,医疗费用由乙方自理,医疗期内,甲方不发放工资。
第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,均可向劳动仲裁部门申请仲裁。
第十一条 本协议甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方。否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十二条 本合同自签字或盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章) 乙方(签字/手印)
法定代表人:
道路合同(合集九篇)
在准备一份重大发言的发言稿时,大家有时候必须收集关于发言的材料,发言材料是在网络上比较容易找到的,你是否在找寻发言材料呢?下面由小编帮大家编辑的《道路合同(合集九篇)》,我们后续还将不断提供这方面的内容。
道路合同【篇1】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及现行有关规定,在平等、互利、自愿合作的前提下,经甲、乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲、乙双方的利益,双方订立如下协议:
一、工程管理:
乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
二、工程的基本情况
工程名称:王家湾居民安置小区道路工程
施工地点: 王家湾居民安置小区
三、承包的形式:
为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。
四、工程承包的具体内容:
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚C30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管DN300,污水管DN400,预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
五、工程价款:406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。
六、施工工期
乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为: 根据项目部要求
拟定竣工时间为: 按项目部规定
七、工程质量
1、该工程的质量等级为 合格 。
2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
八、施工安全
乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)
九、文明施工管理
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。
十、计划生育管理
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。
十一、治安管理
乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。
十二、工程款结算办法
1、按预算造价签订合同总价包干形式 。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。
十三、工程款的支付办法
乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。
十四、甲方的权利及义务
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
十五、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。
十六、其它规定
如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。
十七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。
十八、其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。
十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称:*****道路工程
1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期:
工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表:
姓名: 职务:
3.1.2 监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名: 职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(material);
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理
姓名: 职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(material);
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号,沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料(material)。
八.违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:20xx年 月 日;
合同订立地点:上海市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同份数
11.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
11.2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程承包范围、内容及要求
(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求:
1、景观道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%20㎝,石子、白灰、素土压实30㎝
2、车行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%,20㎝、C30标准 18㎝厚
3、步行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地通水和通电的保障
2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、合同签订之日起2天内进场,完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准 元/㎡ ㎡, 合计 元
2、园区步行区道路按标准元/㎡ ㎡,合计 元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡ ㎡,合计 元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式发票为结算票据,如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间:20xx年 月 日
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路合同【篇2】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定,结合本工程的实际情况,现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:新校区5号道路6-8点工程
1.2工程地点:新校区2号学生公寓与学生食堂
1.3承包范围:工程量清单全部内容。
1.4工程质量:合格
1.5承包方式:乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工,如变更项目以甲方书面通知为准,杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后,原工程造价不变,只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。
1.6工程工期:合同签订20xx年1月9日至20xx年2月24日,合同工期为45天,必须按时完工。
1.7合同价款:工程造价为:402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况,合同总价作相应调整。①重大的设计变更;②施工中增加预算外的工程项目;③施工中工程量的增、减;经甲乙双方共同认可后进入决算。
1.8付款方式:工程验收合格,凭正式票据付款。
第二条甲方工作
2.1向乙方提供工程量清单并在现场说明注意事项。
2.2指派负责合同履行。对工程质量、进度进行监督,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工交底或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2乙方指派项目经理为驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的与周边村民关系的协调等各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、防触电规范及环境保护规定。严格按甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场市政设备管线等不受损害。做好施工现场安全保卫工作。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意改变原施工方案和施工要求。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成果进行保护。
3.7乙方按照合同约定进行施工,工程验收合格后在国家规定的质量保修期内承担工程质量保修责任。
第四条关于工期的约定
4.1工期是在具备施工条件下以本工程质量、工作量和人工台班费组织计划合理的、正常的施工期限。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工程顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以招标说明为基础,执行国家相关质量规定。
5.2本工程应达到国家质量评定合格标准。
5.3由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知三
5.5对乙方的施工现场未经双方验收,甲方即使用施工场地视为本工程为合格工程,不再履行验收手续,直接进入决算办理结算手续。
第六条关于安全的约定
在施工中乙方要注意施工安全,要对施工人员进行安全教育,做到文明施工,严格按施工规范对施工现场全封闭挡护,并设立明显警示标识,在确保安全的情况下进行施工,如出现不安全事故所造成的经济损失、人员伤害等一切责任均由乙方承担,甲方不负任何责任。
第七条关于工程价款及结算的约定
7.1乙方要按照甲方提供的工程量清单进行施工,原则上以约定价包工包料一次包死,除甲方文字性变更通知外,严格按照合同约定价格进行工程结算,本合同结算方式,采用转账支付工程款进行结算。
7.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方,甲方自接到上述资料一周内审查完毕。到期未提出异议,则视为同意本工程结算,并在7日内支付乙方除质保金外所有工程款。
结算依据:以预算子目内容工程量的“中标价”及变更签证为决算依据。
结算办法:本工程以实际工程量加变更签证工程量,进行结算,质保金按规定扣除总价的5%,满一年后无工程质量事故,全额退还,不记利息。
第八条奖励和违约责任
8.1甲方未办理任何手续,擅自同意改建设备管线,由此发生的纠纷及相关责任(罚款和相关手续的补办)由甲方负责。
8.2因一方原因,合同无法继续履行时应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
8.3乙方未能按合同工期执行,无故拖延工期,工期不顺延,未能按合同工期按时完工,每拖延一天罚200元(除变更增加工程量外的`工期顺延,甲方、乙方确定的工程量增加工期,同时对等奖罚)。
第九条争议或纠纷处理
本合同在履行期间,合同未尽事宜协商解决,双方发生争议时,在不影响进度的前提下,双方可采用协商解决或请有关部门调解,调解无效,可向仲裁机构提请仲裁,亦可依《中华人民共和国合同法》向违约方提请诉讼。
第十条附则
10.1组成本合同的文件包括①本合同协议书;②北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路6-8点施工图纸”;③该工程的工程量清单;○4该工程的中标价(投标预算);⑤双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
10.2本合同一式四份,甲方乙方各两份。
10.3本合同履行完毕、款付清后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
道路合同【篇3】
甲方:
乙方:
经甲乙双方充分协商,甲方将 一批钢结构构件委托乙方进行运输,并就具体事项达成如下协议:
一、货物名称:钢结构构件,具体见附表;
二、起止地点:起运地为 ;止地为 内;甲方不规定乙方运输路线,由乙方自行决定。
三、运价:见附件表;
四、付款:在起运后首次付款预留 元保证金,后期运输按 支付。
五、义务责任:
1、甲方义务责任:
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车,装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任:
①乙方所派车辆应为合法、合规车辆,并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养,保证车辆运输状态良好、顺畅,确保运输途中自身及构件的安全。因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信),应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具,乙方指挥甲方构件的吊放位置,确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全,甲方只在电厂工地验收卸车。因第三方责任造成货物毁损或灭失的,承运人应先行向托运人赔偿,货物已投保的,承运人应不迟延的通知托运人,并采取一切方便协助托运人获得赔付。
④乙方在运输过程中的过路、过桥费,违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。
⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明,所需一切费用由乙方自己承担,若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。由于乙方的过失造成货物过期到达,超过双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币500元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误。道路运输在综合运输体系中发挥着重要作用。签订道路运输合同需要注意什么问题呢?本协议式份,经甲乙双方签字盖章后生效,有效期________年;双方需修改合同条款或终止本合同。
⑥甲乙双方签订合同后,乙方不履行约定,应赔偿甲方 元
本合同经双方签字盖章后即生效,构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决,解决不成可向当地人民法院起诉解决。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
道路合同【篇4】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程承包范围、内容及要求
(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求:
1、景观道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝,石子、白灰、素土压实30㎝
2、车行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%,20㎝、C30标准18㎝厚
3、步行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地通水和通电的保障
2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、合同签订之日起2天内进场,完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准元/㎡× ㎡,合计元‘
2、园区步行区道路按标准元/㎡× ㎡,合计元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡× ㎡,合计元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式发票为结算票据,如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此
产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按1000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的`全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间:20xx年月日
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托代理人:(公章)承包人或委托代理人:(公章)电话:电话:
签订地点:
签订时间:
道路合同【篇5】
甲方:(招标方名称)
地址:联系电话:
法定代表人:职务:
乙方:(投标方名称)
地址:联系电话:
法定代表人:职务:
甲方于__年__月__日对__至__客运班线经营权进行招标,乙方经投标中标,双方本着平等、自愿的原则,订立本合同。
第一条乙方获得的客运班线经营权使用期限为、__(讫点站)。乙方投入营运客车__辆,车型为__,客车等级,座位数__座。
第二条甲方的权利和义务
运输设备、经营行为等方面提出具体要求。
运输设备、经营行为的承诺定期进行考核。
3.甲方根据本省社会经济发展和市场要求,有权在经营权使用期内对同班线进行招标增加运力和班次。
4.经营权使用期满后,甲方有权无条件收回。
5.甲方应按照招投标文件尽快为乙方办理有关营运手续。
6.甲方应依法维护乙方的正当权益,加强客运市场秩序管理。
第三条乙方的权利和义务
1.乙方须于__年_月_日前办理有关许可手续,并在许可后180日内投入营运。
2.乙方须遵守道路客运管理有关法规,服从管理,守法经营。
线路、班次、站点、运价运行,准点发车,不得站外揽客,不得擅自改变、延伸线路、增减班次和增加客车座位。
4.乙方在经营权使用期内不得转让线路使用权,不得以直接或间接方式进行转包经营。
5.乙方在经营权使用期内更新车辆,必须达到甲方在招标文件中要求的车辆技术标准。
6.乙方须充分了解并自行承担因政策和市场变化所可能产生的经营风险。经营权使用期内,不得随意停发班次或终止运行,如确有难以维持经营情形的,须在停班30日前向甲方提出申请,办理报停手续,经批准后方可停止运行。
,乙方须无条件服从运管机构调派。
员工、设备等。
9.对甲方在管理和履行合同中出现的问题,乙方有权提出异议或向甲方上级部门反映或投诉。
第四条违约责任
1.合同生效后甲方拒绝或无故拖延办理相关许可手续给乙方造成损失的,应予以赔偿。
逾期未投入营运,或经营期间擅自停班超过180天的,视为自动放弃经营权,甲方有权终止合同,将线路经营权移交候补中标方经营。
线路、班次、站点、运价运行或擅自转让线路经营权,以及转交经营的,甲方按照规定进行处罚,并有权终止合同,收回经营权。
第五条乙方同意按照甲方招标文件中有关服务质量、运输设备、经营行为等方面要求及乙方投标文件的承诺经营,按照考核标准接受甲方考核,并按照招标文件的相关条款接受处理。
第六条本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决受国家法律的保护。因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决。
第七条本合同一经双方签字盖章,立即发生法律效力。
第八条本合同未尽事项,由双方约定后作为合同附件。
第九条本合同一式__份,双方各执__份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人/委托人:(盖章)代表人/委托人:(盖章)
___年__月__日 __年__月__日
道路合同【篇6】
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作:
负责场地三通一平;
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
道路合同【篇7】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______道路工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容和承包范围:____________________道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为______米。
4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。
5、合同造价:暂定为人民币____________元整。
6、工期:合同签订并生效后____天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金______元,代工程竣工后甲方如数返还乙方。
8、结算办法
(1)按以下原则结算:
①按_________市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。
②根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
(2)土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按______元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。
(3)挖土机采用200型挖机,挖土机费用按________元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
(1)道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gbj97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(cjj1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求:
①混凝土层
a、混凝土采用设计规定的商品混凝土;
b、厚度误差:±10%厚度;
c、平整度误差:小于10mm;
d、宽度:不小于设计规定。
②塘渣基层
a、塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认;
b、路基应有良好的排水系统;
c、路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;
d、必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm;
e、不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象;
f、道路中线标高允许误差±20mm;
g、平整度允许偏差:20mm;
h、宽度允许偏差:100mm。
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
(2)材料要求
①中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
②道路基层塘渣要求采用清塘渣。
(3)乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。
(4)由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
(5)乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。
(6)路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工:
(1)承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
(2)承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
11、资料管理和竣工结算的有关规定:
(1)乙方必须按照__________市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。
(2)本工程的所有资料必须用a4纸,并用电脑打印。
(3)本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。
(4)自竣工验收合格之日算起____天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
12、付款办法:
(1)竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价_____%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。
(2)质量保修金按以下规定支付:
a、竣工验收合格之日算起一年后的____天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;
b、质量保修金不计利息。
(3)水电费用乙方自理。
13、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向__________________仲裁委员会仲裁。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
14、本工程的质量保修期为_______年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
15、甲、乙双方一般权利和义务:
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
(1)为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
(2)负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
(1)乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。
(2)乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
(3)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的'惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
16、违约处理
(1)甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。
(2)乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金________元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
(3)除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
(4)因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
17、甲乙双方因合同发生争议,向___________的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
18、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,经双方单位盖章、代表签字后生效。
发包方:(盖章)
法定代表人:(签字)
签订时间:______年____月____日
签订地点:
承包方:
法定代表人:(签字)
签订时间:______年____月____日
签订地点:
道路合同【篇8】
道路运输合同范本
货物运输在将来也是不可缺少的,现代物流体系也是建立在货物运输的基础上,下面是.jinpinTjian ul li a为你提供的道路运输合同文本,欢迎阅读。想了解更多运输合同,请继续关注本栏目。
【道路运输合同文本(一)】
甲方:
乙方:
根据国家有关运输法规,甲乙双方本着平等互利原则,经友好协商,就有关货物运输事宜达成如下协议,以便双方共同遵守。
一、合同内容:
1、 甲方委托乙方将甲方托运产品按甲方指定的地点起运,通过公路的运输方式运至甲方的'收货人地点。
3、甲方按期支付乙方经双方确认的运费。
二、 甲方责任:
1、 甲方在每次要求装运日期1天前以书面或电话形式向乙方提供托运计划,并与乙方进行电话确认;甲方对托运货物自行办理运输保险。
2、 运输计划如有变更或调整,甲方必须提前6个小时通知乙方,否则甲方应赔偿乙方车辆因此放空所造成的直接经济损失。
3、甲方应按双方约定及时支付乙方运费。
三、乙方责任:
1、 乙方必须严格依照国家规定的标准和甲方的要求进行货物装载和运输,除甲方配送的零担外,乙方不得夹带任何其它货物。运输途中,乙方不得私自转驳货物给其它车辆,未经甲方许可,不得中途更换司乘人员。否则,由乙方依法承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。
2、 乙方自甲方计划下达24小时内必须安排车辆到指定门点提货,并于装货当日启运和双方约定到货期限内送达指定收货客户(时间以装货次日起算);遇特殊情况逾期到达,须征得甲方同意,否则,每逾期一日,向甲方支付违约金200元。
3、 乙方必须切实保证货物的安全,途中一切货物短少、损坏、污染或变质,均由乙方负责赔偿。若遇交通事故或其它不可抗力的自然灾害,乙方应主动请求保险、公安、交警等部门依照法定的程序进行处理,并迅速与甲方取得联系。
4、 货到目的地后,乙方必须核实收货方经办人员的身份,经确认无误方可卸货,并办妥货物交接手续。乙方必须将收货凭证回单及时送回甲方。若货物错送、被冒领,或因单证缺失引发纠纷,其经济损失和法律后果,均由乙方承担。
5、 乙方有义务第一时间向甲方反馈在途货物及时动态,并依据甲方要求每日书面或电话反馈所有在途货物动态。
四、 运费结算:
以双方确认的运价为准(见附表),运价如有变动(提价或降价),乙方应提前通知甲方,经双方确认后执行,否则按事先签订价格结算。
五、 争议处理:
1、本合同未尽事宜及履约过程中发生的纠纷争议,由双方平等协商解决;协商不成,可向任何一方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
2、违约责任依照相关法律法规的规定。
六、协议生效:
本协议一式一份,经甲乙双方签字盖章后生效,有效期一年;双方需修改合同条款或终止本合同,须提前一个月通知对方,本月内该合同仍然有效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
【道路运输合同文本(二)】
甲方:_____________________
乙方:_____________________
经甲乙双方充分协商,甲方将 一批钢结构构件委托乙方进行运输,并就具体事项达成如下协议:
一、货物名称:钢结构构件,具体见附表;
二、起止地点:起运地为_____________ ;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线,由乙方自行决定。
三、运价:见附件表;
四、付款:在起运后首次付款预留_____________元保证金,后期运输按_____________支付。
五、义务责任:
1、甲方义务责任:
①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车,并告诉乙方此次运输何种构件,便于乙方安排相应运输的车辆。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车,装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任:
①乙方所派车辆应为合法、合规车辆,并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养,保证车辆运输状态良好、顺畅,确保运输途中自身及构件的安全。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信),应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具,乙方指挥甲方构件的吊放位置,确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全,甲方只在电厂工地验收卸车,一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。
④乙方在运输过程中的过路、过桥费,违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。
⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明,所需一切费用由乙方自己承担,若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。
⑥甲乙双方签订合同后,乙方不履行约定,应赔偿甲方_____________元。
本合同经双方签字盖章后即生效,构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决,解决不成可向当地人民法院起诉解决。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
年 月 日年 月 日
道路合同【篇9】
甲方:
乙方:
甲方将 屯道路硬化工程委托给乙方承建,本着平等、自愿、守信的原则,经双方协商,达成协议如下:
款项归乙方使用和所有。
2、承包方式:包工包料,包机械设备。
3、工程期限: 年 月 日至 年 月 日。因雨天及不可遇见的自然灾害等原因,工期顺延。
4、付款方式及其他:
第一次付款:双方签订合同后5日内乙方进场备齐料后,甲方即支付给乙方人民币大写: (小写:¥ )元作为启动资金费用。
第二次付款:工程竣工后部门、单位50%的赞助款交纳乙方作为工程补助款。
5、工程内容及范围:
(面积甲方按每平方 元补给乙方;
6、施工材料要求:水泥标号为425#硅酸盐水泥;碎石规格为2~4厘米的二次砂;沙子洁净的人工沙;配水清洁。
7、路面混凝土配合比:水泥:砂:石:水=353:633:1231:153。
凹凸、蜕皮、石子外露和缺角掉边等现象;(2)路面混凝土初凝结时用刻纹设备刻2~3毫米深的防滑横条;(3)间隔4~5米切一道3~4厘米深的分割线。
9、安全责任:(1)乙方在施工过程中产生的财产损失及人身损害赔偿均由乙方负全责;(2)甲方有权监督乙方安全生产,在施工中甲方对乙方施工过程中发生的事故概不负责。
合同履行:(来访人员和各种车辆需改道出行,同时本屯村民要看好自己的家畜和家禽,如因本屯村民、来访人员和其他进出车辆的原因,造成路面蹋陷、断裂、掉角和各种脚印等情况,乙方不负任何责任;(干搅、收保护费等情况,由甲方负责协调处理,因以上行为使乙方造成的损失和产生的费用,工期延期等,均由甲方负责支付。(4)乙方在修路期间负责对路面的保养工作。
违约责任:乙方必须按合同约定期限和质量要求交付工程,甲方如果逾期付款,除支付相应工程款外,还要支付延期款利息。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
年 月 日
电气合同(分享九篇)
我们听了一场关于“电气合同”的演讲让我们思考了很多。在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为。经过阅读本页你的认识会更加全面!
电气合同【篇1】
一、合同双方:
甲方:
乙方:
二、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1—0.2元/m2奖励。
乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方必须在每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
申请日期:
电气合同【篇2】
发包人(简称甲方):
承包人(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同,双方共同遵守:
1、工程概况:
1.1、工程名称:电力(电器)安装工程施工
1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);
1.2.1、10KV外部电源安装;
1.2.2、新建10KV开关站一个;
1.2.3、新建二级环网柜一台;
1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台,新装400箱式变压器21台,原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改,本合同不包括此改造费用,该费用以实际结算造价为准);
1.2.5、新装一户一表3445只,单元楼道照明表76只,物业及庭院照明表2只,商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);
1.2.6、乙方应保证本工程验收合格,办理与通电有关的一切手续。
1.3、施工地点:
1.4、工期要求:
1.4.1、如无特殊情况,双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日,工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。
1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时,双方同意工期顺延。
2、工程费用:
2.1、双方一致同意工程费用为包干费用:总计:¥22310329.30元(大写:人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。
2.2、合同价款构成:
2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用:¥4211180.20元(大写:人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)
2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单):¥18099149.10元(大写:人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)
2.3. 发生下列情况之一的,双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。
3、技术资料的准备和提交:
3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内,甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单,乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。
3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内,乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方,以便办理竣工验收手续。
4、付款方式:
4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款,即总价的50%,即¥11155164.65元(大写人民币:壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。
4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%,计¥6693098.79元(大写人民币:陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。
4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%,计¥3346549.40元(大写人民币:叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。
4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金,质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的,乙方除负责免费维修、全面处理外,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方损失。
5、工程质量及验收:
5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收,并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。
5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求,达到合格。
5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算,连续365个日历天。
6、甲方的责任:
6.1、为乙方进场施工提供便利条件;
6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路,清除妨碍乙方施工的障碍物,甲方有义务配合乙方;
6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并按合同规定的期限和份数交付乙方;
6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上,及时通知乙方进场施工;
6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收,甲方对接收的设备、材料进行清点、验收,不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;
6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外,不得以任何借口和理由扣减工程款;
6.7、其他应由甲方负责的工作事项。
7、乙方的责任:
7.1、负责布臵施工现场,指定电源、水源、道路和材料堆放位臵,负责临时设施的施工。
7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料,编制施工方案,经甲方确认后,做好各项施工准备工作。
7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购,乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件,并且对采购设备、材料承担全部质量责任。
7.4、在具备施工条件的前提下,及时向甲方发出开工申请书。
7.5、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付使用。
7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。
7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。
7.8、在合同规定的期限内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理,根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止,以上维修、更换费用,以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。
7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。
7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作,若发生安全事故由乙方承担全部责任。
7.11、其他应由乙方负责的工作事项。
8、乙方的义务
8.1、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:无。
8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施,自行负责实施并承担一切费用。
8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:环保和施工噪音问题,按照市政府有关规定执行,乙方自行办理一切手续并承担一切费用。
8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收移交前,均由乙方负责成品保护,承担毁损的一切风险,并自行承担一切费用。
8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:均由乙方负责,并自行承担一切费用。
8.1.6、施工场地清洁卫生的要求:按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中,乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前,清运所有建筑垃圾,并自行承担一切费用。
8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。
8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主,在甲方授权范围内,履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项,先向建设管理单位请示,建设管理单位有对乙方的处理建议权,报甲方认可后,负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。
8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制,对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定,负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理,乙方应配合造价咨询单位的工作。
8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权,乙方应配合会计师事务所的工作。
8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议,律师事务所有权进行调查,乙方应配合律师事务所的工作。
8.7、以上各单位的职责有的有交叉,但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时,有最终的决策权和解释权。
8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则,视为违约。
8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则,视为违约。
8.10、双方约定乙方应做的其他工作:乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令,该部分工作已包含在合同价中。否则,视为违约。
9、违约责任:
9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务,除工期顺延外,甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。
9.2、工程未经验收,甲方提前使用或者擅自动用,因此引发的质量问题或其他问题,由甲方负担责任。
9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的,视为工程合格,乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外,还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
9.4、对工期的约束:工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较,每延误一天,乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。
9.5、工程质量经验收为不合格,乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的,乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失。
9.6、乙方在办理签证单后,甲方应在接到签证单72小时内做出回复,逾期视为甲方同意签证。
9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失,乙方不承担责任。因此造成工期延误的,工期应相应顺延。
9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次,将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任,甲方有权单方面解除合同,并且要求乙方退还全部已经支付的工程款,对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。
10、特别约定:
10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。
10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内,甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。
10.3、双方同意本合同履行中的纠纷,由双方协商解决。协商不成,任何一方有权向成华区人民法院起诉,通过诉讼解决。
11、本合同附件:附件是本合同组成的一部分,与合同具有同等法律效力。
11.1、施工图纸
11.2、土建施工图纸
11.3、工程预算
11.4、相关设备和材料清单及合格证明
11.5、竣工资料及验收报告
11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件
12、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以此作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由该方承担全部责任。
14、本合同一式伍份,正本贰份,甲、乙双方各壹份;副本叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同【篇3】
注册电气工程师挂靠协议
甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,就甲方聘用乙方为甲方注册设计工程师事宜,签订立本合同,聘用条款如下:
一、合同期限
甲方聘用乙方的期限签约之日起至 2013 年 3 月21日止。在此三年期间,乙方同意将注册设计工程师资格在甲方处注册。
本岗位以乙方向甲方提供顾问服务为前提,无需在甲方坐班。甲方有需要使用乙方证件用于资质检查及行政主管部门的检查时,乙方应积极配合甲方完成与证件相关的必要的工作和任务。乙方要保持通讯畅通,至少应当尽力保持以下通讯方式能正常与甲方联系:手机;固定电话;其他,如有变更应在三日之内及时通知甲方。
二、双方责任和义务
1.甲方办理资质年检及行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件。
2.甲方应保证乙方延续注册的及时、有效,并在乙方注册转出时提供业绩证明,登记聘用期间的满足继续注册要求的执业情况,同时保证乙方在注册期内达到继续教育要求,相关费用由甲方支付。
3.乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):
(1)注册电气工程师执业资格证书
(2)大学毕业证书
(3)职称证书
(4)身份证(复印件)
(5)乙方一寸彩色相片6张
(6)解聘证明和职业道德证明
(7)有关个人专业设计业绩的证明
4.乙方的执业印章、证书、文件及复印件除用于甲方公司企业资质申报及
年检外,甲方不得擅自用于其他用途,否则由此出现的任何责任均由甲方全部承担。原件及执业印章等均由乙方保管,如甲方需使用原件于上述功能须在使用完后立即归还乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。
5.乙方在甲方聘用期间,不得擅自在甲方以外的单位使用上述注册工程师资格注册。为保证乙方执业有效性,甲方需要为乙方准备项目业绩可在乙方同意的项目上使用乙方资格,出现的任何责任均由甲方全部承担。
6.甲乙双方应互相配合,保护自己及对方的声誉。乙方应向甲方提供真实的个人信息,甲方应及时通知乙方参与证书有关活动,乙方应积极配合。
7.为保证乙方注册工程师注册资格的维护工作及时进行,必要时经双方同意,可由甲方派员参加相关活动。所发生费用均由甲方承担
三、劳务报酬
1.甲方聘用乙方的期限为叁年,即从_2010_年_4_月_1_日到_2013_年_3_月_31_日止。经双方商定:聘用工资以人民币支付,每年伍万元整(税后),三年合计壹拾伍万整(税后)。合同签订后,甲方收到乙方提供的相关证件及文件时甲方向乙方支付壹拾伍万整(税后)。乙方应协助甲方完成其在甲方的资质注册,如因乙方原因未能通过注册,乙方返还甲方全部钱款。
2.乙方因本合同所述资质的维护在聘用期内产生的培训教育费、注册费等资质存续相关费用由甲方承担,凭有效票据报销。
甲方不负责乙方的各类社会劳动保险等本合同已约定的劳务报酬之外的费用,不负责除乙方上述资质业绩以外的档案管理。
四、合同的终止与解除
1.合同期满前三个月,若双方不再续约,应提前通知对方,否则视同按原标准续聘,并在正式解约时结算续聘期间报酬。甲方应在签订合同时为乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明,方便乙方今后办理变更注册手续。
2.乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(1)严重违反有关规定被撤销注册、收回注册证书,或按照本合同约
定可以解除合同的;
(2)被依法追究刑事责任的。
3.甲方有下列情形之一,乙方可以解除本合同:
(1)不能按合同约定支付报酬或者提供工作条件的;
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫提供劳务的。
(3)甲方被吊销或解除企业资质的。
4.本合同解除时,双方必须办理工作交接和财务手续,归还属于对方的所有物品;不主动办理交接手续的,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
五、违约责任
1.甲方若不能按时支付乙方聘用金,乙方有权要求终止合同并签订解聘协议,并根据合同要求甲方支付签定合同之日至签订解聘协议之日期间乙方应得收益的2倍,应得收益标准按如下公式约定为:110元/天×合同实际有效天数。
2.甲方未经乙方认可,擅自使用乙方资格出现的任何责任均由甲方全部承担。
3.乙方在甲方以外的单位使用注册工程师资格用于与其他企业资质有关行为,属乙方违约,甲方有权要求立即终止合同并签订解聘协议,一切责任及给甲方造成的经济损失由乙方自行承担,并按已获取收益2倍标准向甲方支付违约金。
4.乙方应在本合同期满后才可以注销或变更注册,如因乙方自身原因在甲方同意后提前中止合同,或因本合同第四项第二条所列情形解除合同,则乙方赔偿甲方未到期聘用工资及违约金,公式为:3000元/月×3个月。
5.因甲方原因造成乙方的资格证、注册证、章丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其计算方法如下:
(1)丢失,甲方赔付乙方20000元(贰万元);
(2)吊销,甲方赔付乙方500000元(伍拾万元)。
6.因乙方原因造成其注册师资格被吊销的,乙方向甲方赔偿自注册师资格被吊销之日起至合同有效期期止的剩余酬劳,按“实际劳务费标准×未执行月数”计算,因此给甲方造成损失的,甲方保留追偿权力。
六、如遇不可抗力因素无法履行本合同时,双方免责。甲方有义务向乙方出具变更注册的相关证明。
七、本合同属于顾问服务合同,双方并无事实劳动关系的意思表示,受《中
华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动法律调整。
八、本合同一式两份,具同等效力。甲乙双方各执一份,自签字、盖章之日起生效。
九、甲乙双方若产生分歧,由甲乙双方协商解决。协商解决不了的,提交乙方居住所在地仲裁委员会按其当时有效的规则进行仲裁。
电气合同【篇4】
乙方维修人员,应具有国家相关部门颁发的、有效的证件;并做到持证上岗
对甲方提供给乙方使用的维修工具,如乙方在使用过程中出现损坏丢失,将由乙方负责进行赔偿
乙方所有工作不得分包其他单位和个人,一经发现,甲方有权终止内合同。
乙方因派人员工作人员失误(技能欠缺,维修迟缓或误操作引起事故扩大)对甲方造成经济损失,有乙方承担全部经济损失
乙方接到甲方出现故障的保修通知后,应立即安排人员维修。按照接到通知时间,应急事故,乙方必须2小时内到达现场;普通维修,乙方可在4到8小时内到达现场。
乙方接到通知,未能及时维修,甲方有权外聘维修人员,维修所产生的费用,有乙方负责,费用在当月的维修维护费中扣出。
乙方维修不收取工时费
乙方维修没有次数限制
乙方根据甲方合同设备情况制定维护计划,并告知甲方,在没有甲方报道维修通知的情况下,乙方按维护计划,对设备进行维护。一般情况下,每一个月提供一次维护保养服务。
乙方应确保对消防安全监控室进行24小时监管和对配电设备的主要参数的日常抄表,并按规定和程序正确处理所有异常情况
乙方从事甲方委托的所有值班、保养、维修业务均需要保留记录备查
因乙方未尽到合理巡查或保养义务,则甲方电气设备隐患引发事故或消防设备在事故中发生后无法正常工作而造成的甲方全部经济损失,应由乙方负责赔偿。
电气合同【篇5】
电气合同是电气工程领域中的一个重要文件,用于规定电气工程项目的实施细节和责任分工,确保项目按照双方的要求和期望顺利完成。本文将详细介绍电气合同的内容和重要性。
一、电气合同的定义和目的
电气合同是指建立在电气工程项目基础上,由业主和承包商之间签订的一份文件,用于约定项目的各项具体要求和工作细节。电气合同具有法律约束力,双方应当按照合同的规定履行各自的责任。
电气合同的目的在于确保项目按照业主的要求进行设计、安装和调试,并保证工程质量符合相关规定和标准。合同中明确约定了双方的权利和责任,为项目的顺利实施提供了保障。
二、电气合同的主要内容
1. 项目概述和目标
电气合同中首先要明确项目的概述和目标,包括项目的性质、规模和目的。这部分内容通常由业主提供,承包商需要在此基础上进行合理的设计和施工方案。
2. 工程范围和分工
电气合同中要详细列出项目的工程范围和各种工作内容,并对工程的分工进行明确。这样可以确保每个环节都有专业人员负责,避免工程进展受阻。
3. 技术要求和规范
电气工程有一系列的国家和行业规范,电气合同中必须清楚明确地列出涉及的各项技术要求和规范,并要求承包商按照标准进行设计和施工。
4. 质量控制措施
电气合同中应当明确质量控制的要求和措施,包括材料采购、施工过程监督和质量检测等。这样可以确保工程质量符合相关标准和要求。
5. 进度计划和交付时间
电气工程通常有明确的交付时间要求,电气合同中要明确项目的进度计划和各项工作的完成时间点。这样可以避免项目延期或者出现其他时间上的冲突。
6. 付款方式和条款
电气合同中要明确承包商的付款方式和条款,包括首款、进度款和尾款等。这样可以确保双方在工程进展过程中的资金流动顺利,避免付款纠纷。
7. 保修期和售后服务
电气合同中应当明确电气设备的保修期和售后服务事项,以确保设备在保修期内正常运行并提供必要的维护和服务。
8. 违约责任和纠纷解决
电气合同中要明确双方的违约责任和纠纷解决方式。这样可以在发生纠纷时,便于正常和平的解决争议,避免造成不必要的损失。
三、电气合同的重要性
电气合同在电气工程项目中具有重要的作用和意义。电气合同明确了双方的权利和责任,避免了项目实施过程中的争议和纠纷。电气合同规范了项目的施工流程和质量要求,确保项目按要求顺利进行。电气合同约束了承包商的行为,提高了工程质量和效率。
电气合同是电气工程项目中一份重要且必不可少的文件。通过明确双方的权利和责任,规范工程实施流程,确保工程质量和进度,电气合同为项目的顺利进行提供了坚实的保障。在电气工程中,签订电气合同是一项必要而重要的步骤,为项目的成功完成起到了关键的作用。
电气合同【篇6】
发包方:(甲方):__________
承包方:(乙方):__________
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程的具体情况,双方协商达成如下协议。
一、 工程概况
工程名称:新天地住宅小区二期608#楼。
工程地点:市安定区东河湾村。
二、 工程承包范围:
新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。
三、 劳务承包价格,按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米,(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等,若发生零工,普工50元,技工60元(每个工日按10小时计算)
四、 合同工期:
与土建工程同步进行,不得影响其他工种工作,否则按本合同第十六条接受处罚。
五、 质量标准及要求:按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收,达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚,并无条件返工,返工所耗材料费由乙方全部承担,部分材料乙方领用,若所领材料实际数量超出工程实际结算数量,超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同,乙方无条件撤出。
六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证,进场首先接受项目部安全交底,对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范,符合安全要求及验收,施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改,不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源,包括生活区用电,发现隐患及时向项目部管理者反映,用电设施不到位及时申报购置,若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度,由乙方负全部责任,若发现甲供材料不合格及时向项目部报告,严禁使用,私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。
七、 工程结算及付款方式:依据施工图纸计算工程量,甲方每月结算一次,甲乙双方核对后报公司进行审计,公司财务根据审计后的价款记帐,当月按总额 的50%支付,全部完成支付到95%,其余5%作为质量保修金,待保修期满后余额结清。
八、 工程保修:乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修,如不能按甲方要求进行保修者,甲方扣除保修费,自行决定保修,保修期为一年,保修期满按余额全部支付。
九、 甲、乙双方工作具体要求:甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作,保证设备,材料及时到位,不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工,甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方统一协调安排,乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员,乙方必须本着节约材料的原则进行施工,超出额定数量着从乙方工资中扣除。
十、 组织纪律:乙方必须遵守项目部管理制度,不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事,与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理,不得自行其事,不得盗窃公共财产及私人财产,讲究卫生,否则接受每次100至1000元的罚款,施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20元,承包人24小时坚守岗位,有事一天之内必须向工长请假,一天以上向项目经理请假,代班班长不得离开现场,承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会,否则接受每次100至500元的处罚。
十一、 劳动保护及用品:该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等,乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具,如安全帽及行业用具等。
十二、 违约责任:甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责,或造成另一方履行合同,由违约方承担责任,并承担一切损失。
十三、 未尽事宜,双方协商解决。
十四、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十五、 本合同经双方签字、盖章后生效,工程款结清后自行终止。
十六、 补充条款
1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据,使用后的工具器械必须及时交还入库,使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐,否则接受处罚。
2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种,如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000元的罚款。
3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同价两倍扣除,甲方有权随时统一协调从事其它工作,乙方不得无理拒绝,否则接受处罚。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气合同【篇7】
电气设备安装
27.1 变压器安装
27.1.1 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氮密度>18%),严禁作业人员入内,充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。
27.1.2 大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.1.3 变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的大油盘内或准备好的干净支垫物上。在松下起吊绳索前,不得在芯子上进行任何作业。变压器吊罩检查时,在未移开外罩或未做可靠支撑前,不得在芯子上进行任何作业。
27.1.4 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳,必要时可在吊钩上加设倒链。
27.1.5 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服,耐油防滑鞋;带入的工具必须拴绳、登记、清点。严防工具及杂物遗留在变压器内。
27.1.6 外罩法兰螺栓必须对称、均匀地松紧。
27.1.7 检查变压器芯子时,应搭设脚手架或梯子,严禁攀登引线木架上下。
27.1.8 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。
27.1.9 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。
27.1.10 对已充油变压器的微小渗漏允许补焊,但:变压器的顶部应有开启的孔洞。焊接部位必须在油面以下。严禁火焊,应采用断续的电焊。焊点周围的油污应清理干净。应有妥善的安全防火设施,并向全体参加人员进行安全施工交底。
27.1.11 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。
27.2 变压器干燥
27.2.1 变压器进行干燥前应制定安全施工措施并交底。
27.2.2 变压器干燥使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。
27.2.3 变压器干燥时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。
27.2.4 变压器干燥应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及其他异常情况,并做好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。
27.2.5 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;使用裸线时必须是低压电源,并应有可靠的绝缘措施。
27.2.6 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。
27.2.7 采用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.2.8 变压器干燥现场不得放置易燃物品,并应配备足够的消防器材。
27.3 发电机及电动机安装(电气部分)
27.3.1 人工拆卸或安装电机的部件时,两人的抬运质量不得超过100kg,抬起高度不得超过1m。
27.3.2 在干燥房内对电机进行干燥时,应有防火措施。干燥房内不得有易燃物,并应配备足够的消防器材。
27.3.3 开启式电机在安装期间应有防止杂物掉入电机内的措施。
27.3.4 在滑环上打磨碳刷应在不高于盘车的转速下进行。打磨碳刷时操作人员应戴口罩。
27.3.5 发电机引出线包绝缘时应加强通风,严禁烟火。操作人员应使用必要的防护用品,操作时应有人监护。
27.4 断路器及互感器安装
27.4.1 在下列情况下不得搬运开关设备:隔离开关、刀型开关的刀闸处在断开位置时。油断路器、自动空气开关、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时。
27.4.2 在调整、检修开关设备及传动装置时,必须有防止开关意外脱扣的可靠措施,作业人员必须避开开关可动部分的动作空间。
27.4.3 对于液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。
27.4.4 放松或拉紧开关的返回弹簧及自动释放机构弹簧时,应使用专用工具,不得快速释放。
27.4.5 凡可慢分慢合的开关,初次动作时不得快分快合。空气断路器初次试动作时,应从低气压做起。施工人员应与被试开关保持一定的安全距离或设置防护隔离设施。27.4.6 就地操作分合空气断路器时,工作人员应戴耳塞,并应事先通知附近的作业人员,特别是高处作业人员。
27.4.7 在调整开关、隔离开关及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子。
27.4.8 隔离开关采用三相组合吊装时,应检查确认框架强度符合起吊要求,否则应进行加固。
27.4.9 断路器、隔离开关安装时,在隔离刀刃及动触头横梁范围内不得有人作业。必要时应在开关可靠闭锁后方可进行作业。
27.4.10 对六氟化硫断路器进行充气时,其容器及管道必须干燥,工作人员必须戴手套和口罩。
27.4.11 检修六氟化硫断路器需拿取容器内的吸附物时,工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等劳动防护用品。
27.4.12 六氟化硫气瓶的搬运和保管:六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应拧紧;搬运时应轻装轻卸,严禁抛掷、溜放。气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所;不得靠近热源和油污的地方,阀门上严禁油污和水分。六氟化硫气瓶不得与其他气瓶混放。
27.4.13 瓷套型互感器注油时,其上部金属帽必须接地。
27.5 蓄电池安装
27.5.1 蓄电池室应在设备安装前装好照明、水源、通风和取暖设施。蓄电池加注电解液前,必须将蓄电池室内的临时用电设施拆除。蓄电池加注电解液后,室内严禁烟火,并不得再进行与充电无关的其他作业。
27.5.2 安装蓄电池的作业人员,应穿戴防酸和防止铅中毒的防护用品,充电后不得穿容易引起静电的衣着入内。
27.5.3 配制电解液的容器应完好,配制电解液时,必须将硫酸缓慢地注入蒸馏水中,并用玻璃棒或塑料棒不断搅动。严禁将蒸馏水注入硫酸中。
27.5.4 在配制电解液的过程中,如硫酸溅洒在身上,应立即用小苏打溶液清洗;如洒在地上,应及时用清水冲洗干净。
27.5.5 蓄电池室应备用足够的小苏打溶液和清水。电解液、小苏打溶液及清水等均应贴有明显的标志并分别存放。
27.5.6平整及清扫铅极板应在有通风设施的条件下进行,作业人员应戴口罩、手套、护目镜等防护用品,袖口应扎紧。
27.5.7 搬运硫酸瓶时,应有防止震动和酸瓶破损的措施。搬运未封口或破裂的硫酸瓶时,必须采取可靠的安全措施。
27.5.8 配制、储存、输送电解液的一切设施必须是耐酸制品。
27.5.9 配制电解液使用的工器具及防护用品用过后,应用小苏打溶液及清水进行清洗,清洗前不得用手触摸。
27.5.10 镉、镍碱性蓄电池的安装:配制和存放电解液应用耐碱器具,并将碱液缓慢倒入蒸馏水或去离子水中,用干净的耐碱棒搅动。严禁将水倒入电解液中。装有催化栓的蓄电池初充电前应将催化栓旋下,等初充电全过程结束后再重新装上。3 带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池,初充电前应取下运输螺塞换上有孔气塞,并检查液面,不应低于液面线。
27.5.11 不得在蓄电池内进餐及存放食物和饮料。
27.6 盘、柜的安装
27.6.1 动力盘、控制盘、保护盘等应在土建条件满足安装要求时方可进行安装。与热机安装交叉作业时,应采取协调或防护措施。
27.6.2 动力盘、控制器、保护盘在安装地点拆箱后,应立即将箱板等杂物清理干净。27.6.3 盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,狭窄处应防止挤伤。
27.6.4 盘底加垫时不得将手伸入盘底,单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤手。27.6.5 盘在安装固定好以前,应有防止倾倒的措施。
27.6.6 安装盘上设备时应有人扶持。
27.6.7 在墙上安装操作箱及其他较重的设备时,应设置临时支撑,待确实固定好后方可拆除该支撑。
27.6.8 动力盘、控制盘、保护盘内的各式熔断器,凡直立布置者必须上口接电源,下口接负荷。
27.6.9 新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应采取隔离措施。
27.6.10 对执行器、变送器等稳定性较差的设备,安装就位后必须立即将全部安装螺栓紧好,严禁浮放。
27.6.11 在已运行或已安装仪表的盘上补充开孔前应编制施工措施,开孔时应防止铁屑散落到其他设备及端子上。对于邻近的因震动可引起误动的保护装置应申请临时退出运行。
27.6.12 高压开关柜、低压配电屏、保护盘、控制盘、热控盘及各式操作箱等需要部分带电时:需要带电的系统,其所有设备的接线应安装、调试完毕,并设立明显的带电标志。2 带电系统与非带电系统必须有明显可靠的隔离措施,确保非带电系统无串电的可能,并应设警告标志。部分带电的装置,应设专人管理。
27.6.13 在部分带电的盘上作业时:必须了解盘内带电系统的情况。应穿工作服、戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业。3 工具手柄必须绝缘良好。必须设监护人。
27.7 其他电气设备安装
27.7.1 凡新装的电气设备或与之连接的机械设备,一经带电或试运行后,如需在该设备或系统上进行工作,则其安全措施应严格按第26章的关规定执行。
27.7.2 远控设备的调整应有可靠的通信联络。
27.7.3 凡具有甲、乙两系统的回路及远控回路必须经过校核,确认其一次及二次回路均对应无误后方可启动。
27.7.4 所有转动机械的电气回路,应经操作试验,并确保控制、保护、测量、信号等回路均可靠无误后方可启动。转动机械在初次启动时,就地应设有紧急停车装置。27.7.5 无论用何种方法干燥电气设备或元件,均应控制其温度。干燥场所不得有易燃物,并应有足够的消防器材。
27.7.6 严禁在组合式阀型避雷器上攀登或进行作业。
27.7.7 10kV及以上升压站(配电室)进行扩建时,已就位的设备及母线应接地或屏蔽接地。
27.7.8 在运行的升压站及高压配电室内搬动梯子、线材等长的物件时,应放倒搬运,并应与带电部分保持安全距离。
27.7.9 在带电设备周围不得使用钢卷尺或皮卷尺进行测量工作,应采用木尺或其他绝缘量具。
27.7.10 电气设备及设施的拆除:必须确认被拆的设备或设施不带电,并应按第20章的有关规定做好安全措施。2 不得破坏原有安全设施的完整性。防止因结构受力变化而发生破坏或倾倒。拆除旧电缆时应从一端开始,严禁在中间切断或任意拖拉。拆除有张力的软导线时必须徐徐释放,严禁突然释放。弃置的旧动力电缆头,除有短路接地线外,应一律视为有电。
27.7.11 电力电容器试验完毕后必须立即进行放电。已运行的电容器组需检修或扩容时,必须先进行放电。
27.7.12 起吊、装卸大型或精密电气设备,如主变压器、电子计算机等,应事先由专业技术人员制定安全施工措施,并按条的有关规定办理安全施工作业票。母线安装
28.1 软母线架设和硬母线安装
28.1.1 测量软母线档距时必须确保有绳、尺与带电体保持安全距离的措施。
28.1.2 新架设的母线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保证安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。
28.1.3 母线架设前应检查金属附件是否符合要求,构架横梁是否牢固。
28.1.4 放线应统一指挥,线盘应架设平稳。导线应由盘的下方引出。推转线盘的人员不得站在线盘的前面。在放到线盘上的最后几圈时,应采取措施防止导线突然蹦出。28.1.5 在挂线时,导线下方不得有人逗留或行走。
28.1.6 紧线应缓慢,并随时检查导线是否有挂住的地方,严禁跨越正在收紧的导线。28.1.7 切割导线时,应将切割处的两侧扎紧并固定好。
28.1.8 软母线引下线与设备连接前应进行临时固定,不得任其悬空摆动。
28.1.9 在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。使用竹梯或竹
2杆横放在导线上骑行作业时应系好安全带。骑行作业母线的截面一般不得小于120mm。
28.1.10 压接软母线所用油压机的压力表应完好,压接过程中应有专人监视压力表读数,严禁超压或在夹盖卸下的状态下使用。应经常检查油压机的油位,如油位过低应及时补充。
28.1.11 绝缘瓷瓶及母线不得承重。
28.1.12 硬母线焊接时应通风良好,作业人员应穿戴防护用品,并应遵守第11章的有关规定。
28.2 软母线爆破压接
28.2.1 进行母线爆破压接的操作人员必须经过培训,考试合格,并取得安全作业证。28.2.2 进行爆破压接作业,每次不得超过两炮,作业时严禁吸烟。
28.2.3 炸药、导火索、导爆索及雷管应分别存放并设专人管理,由专人领用,用毕应立即将剩余的炸药及雷管退库。
28.2.4 药包应在专设的加工房内制做,室内严禁烟火,作业人员不得穿带钉子及铁掌的鞋。雷雨天气严禁填装药包。装药必须用木棒、竹棒轻塞,严禁用力抵入或用铁器捣实。药包装雷管的作业必须在爆破现场于爆破前进行。
28.2.5 在运行的升压站内进行爆破压接时,严禁使用电雷管或将电雷管改作火雷管使用。
28.2.6 导火索在使用前应作燃速试验,其长度应使点火人离开后到起爆之间的时间不少于20s,但不得短于20cm。
28.2.7 切断导爆索及导火索应使用锋利的刀子,严禁使用剪刀或钳子,雷管与导火索连接时,必须使用专用钳子夹雷管口,严禁碰触雷汞部分及用牙咬雷管口或用普通钳子夹雷管口。
28.2.8 爆破点离地面一般不得小于1m,离瓷件一般不得小于5m。人员应离开30m以外,距爆破点50m以内的建筑物玻璃窗应打开,并挂好风钩。
28.2.9 放炮时应通知周围作业人员及电气运行值班人员,并设警戒。
28.2.10 遇有瞎炮时,必须待15min后方可处理。
28.2.11 爆破操作的其他安全规定应按第15章以及SDJ276、SDJ277的有关规定执行。电缆
29.1 电缆敷设
29.1.1 装卸、运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上、船上滚动的措施。盘上的电缆头应固定好。电缆盘严禁从车上、船上直接推下。滚动电缆盘的地面应平整,破损的电缆盘不得滚动。
29.1.2 敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松弛则应绑紧。
29.1.3 在开挖直埋电缆沟时,应取得有关地下管线等资料,否则在施工时应采取措施,加强监护。只有在确认地下无其他管线时方可用机械开挖。
29.1.4 敷设电缆前,电缆沟及电缆夹层内应清理干净,做到无杂物及积水,并应有足够的安全照明。
29.1.5 敷设电缆应由专人指挥,统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥信号的情况下随意拉引。
29.1.6 在高处敷设电缆时,应有高处作业措施。直接站在梯式电缆架上作业时,应核算其强度是否足够,必要时采取加固措施。作业人员应系好安全带。严禁攀登组合式电缆架或吊架。
29.1.7 进入带电区域内敷设电缆时,应取得运行单位的同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人。
29.1.8 用机械敷设电缆时,应遵守有关操作规程,加强巡视,并有可靠的联络信号。放电缆时应特别注意多台机械运行中的衔接配合与拐弯处的情况。
29.1.9 电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内。出口侧的人员不得在正面接引。
29.1.10 敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。
29.1.11 临时打开的隧道孔应设遮栏或标志,完工后立即封闭。
29.1.12 敷设电缆时,不得在电缆上攀吊或行走。
29.1.13 电缆穿入带电的盘内时,盘上必须有专人接引,严防电缆触及带电部位。29.2 电缆头制作
29.2.1 制作电缆头时,敷胶、化铅使用的各种炉子均应防火措施。熬胶、化铅应在通风良好处进行,加热应缓慢。
29.2.2 熔化锡块、铅块、绝缘胶的容器和工具必须干燥,熔化过程中严防水滴带入熔锅。熔化材料不得超过容器容积的3/4。
29.2.3 电缆胶的加热和搬运应采用有嘴的容器,不得使用密封容器。传递时应放在地上换手。
29.2.4 熔化或浇制焊锡、封铅及电缆胶时,操作人员应戴防护眼镜、手套。29.2.5 制作环氧树脂电缆头应在通风良好处进行,操作人员应戴口罩和手套。29.2.6 做完电缆头后应及时灭火,清除麻包、油纸等杂物。
29.2.7 阻燃电缆应有防止纤维吸入体内及刺激皮肤的措施。
电气合同【篇8】
甲 方:延安市建筑工程总公司第二十三工程处
乙 方: 身份证号:
经双方友好协商,甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、 工程概况:
工程名称:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼
工程地点:延安市农科所
工程情况:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8 m2;其中2楼建筑面积为 9097.4 m ,3商住楼建筑面积为 9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1 层;主体结构形式为框架剪力墙结构。
二、 承包范围及方式:
1. 承包内容:本工程外墙皮外2.0m范围内图纸中所有电气工程(不包括电视、电话。但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设,并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱)的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。 ##2#2 #
2. 承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
3. 电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、 施工工期及工人进场时间:
本工程工人自20xx年5月 日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
电气合同【篇9】
甲方:
乙方:
甲方拟建新房,水电安装同意由乙方承包,经协商特签如下合同。
一、承包形式:按图施工,包工、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
二、工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、、空调专线及弱电安装工程(有线电视线、电话线、宽带线等);
1、室内给水管网预埋及安装;
2、室内排水管网预埋及安装;
3、室内给水设备预埋及安装;
4、室内照明线路预埋及安装;
开关及电器线路预埋及安装;
电话线、宽带线预埋及安装;
7、弱电预埋及安装;
三、工程价格:按建筑面积(此建筑面积是按国家规定的建筑面积计算规则计算)___元/㎡计算,属总价包干(该总价包括:人工、机械、安装辅助材料、施工安装、调试、保险及风险各项费用)。
四、付款方式:分二次付款,工程竣工验收合格付。
五、工程期限:与建筑施工基本同步开工,建筑施工完工一个月内水电安装完工。
六、工程质量:
1、水电安装方式为暗装,
①、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上,任何位置不得出现管、线外露现象。
②、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一线管内。
③、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管必须畅通无阻做到能随时将穿线管内的导线拉出,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5—10倍。
④、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
⑤、严禁导线管把穿线管赌实,要留有足够的空隙。
⑥、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。
⑦、排水管横线管道应有一定的坡度,承插口连接紧密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
⑧、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5MM。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥。
⑨、冷、热水龙头的热水龙头应安装在左侧。
要求安装,做到灯亮、水通、水电等安装过程中所有内容必须全部合符要求,验收合格。
不得有漏水、漏电现象。
七、其它:
1、乙方施工过程中必须注意安全,一定要做好防护措施,施工中造成人员伤亡,财产损失等事故乙方自负全责。
2、乙方中途违约,甲方有权拒付乙方原施工所有工时费并赔偿甲方原材料损失。
3、水电施工与建筑施工必须紧密配合,预埋好水电安装管道不得在建筑物中随意穿洞,未经甲方同意,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
电材料的合理使用,从甲方领出的材料与实际安装使用的材料要基本一致,以免造成不必要的浪费和丢失,由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费、材料费由乙方承担。
宿自行安排,费用自理。
6、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
7、本合同未尽事宜可另作补充协议,生效日期为签字之日起。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方签字:
乙方签字:
申请日期:
购货合同(汇编九篇)
你是否在寻找合同模板?一旦人们开始重视法律意识,做生意时最好签订详细的合同。泡泡演讲稿小编在网上发现了一篇标题为“购货合同”的文章,如果这个网站对你有帮助,请一定收藏起来!
购货合同 篇1
购货合同范本【1】
甲方,乙方,
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本原材料采购合同范本,
一、订购产品名称,
二、订购产品数量,
三、质量标准,
1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、
四、产品规格及价格,
1、____________。
2、____________。
五、付款方式,双方选择以下第种方式支付货款。
(1)翻单结算。既
第二批货物到甲方厂区指定地点后,甲方向乙方支付
第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后,留下________元作为质量保证金,其余款项货到后当月内付清。合同期限届满,货物没有发生质量问题,质量保证金全部退还乙方。
(3)货物运到甲方后,经检验合格,卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格,(包装费用已包含在货物价格内)____________________。
七、交货地点,。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间,
1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。
2、_______________。
九、双方的权利和义务,
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
5、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
6、如乙方未按照本合同
第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密。
十、补充协议,_______________。
十一、特别声明条款,_____________________________。
十二、此原材料采购合同范本有效期,年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。十
四、合同签订地,
甲方(盖章),乙方(盖章),
法人代表,法人代表,
委托代理人,委托代理人,
电话,电话,
传真,传真,
开户行,开户行,
账号,账号,
签字日期,________年____月____日签字日期,20________年____月____日
购货合同书【2】
甲方,__________________________________
联系电话,
乙方,_______________________
联系电话,
合同编号,__________________________________
招标编号,
签订地点,
签订时间,
甲方根据发展的需要,对标的物的采购于________年____月____日___时在______________学院会议室进行了公开招标。为确保甲乙双方的合法权益得到保障,经双方认真协商达成合同如下,
第一条、采购标的物的名称、品牌、型号、厂家、数量、金额。项目名称产品类型设备货物名称牌号商标规格型号生产厂家单位数量单价金__额总计人民币,
第二条、设备、材料、物品质量要求及乙方对质量负责条件和限定供货期限,
(1)乙方必须在合同签定之日一次性交清履约保证金人民币大写________(标的物到货验收合格后无息退回)。
(2)乙方提供的设备应符合招标文件、评标结果确认书规定的要求(特殊的商品,甲方须提供相关的技术资料和技术标准),严格按照设计要求和国家有关标准生产、检验、包装,确保产品质量。
(3)设备、物(产)品的到货验收包括,数量、外观、质量、随设备备件备品、装箱单和资料及原包装完整无损。
(4)设备、物(产)品出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),每台设备、物(产)品上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。
(5)限定在________年____月____日前交货并负责安装调试完毕。
第三条、交货地点、方式,送至甲方指定地点和位置________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第四条、包装费用、运输费用、搬运至甲方指定位置费用及安装调试费用均由乙方负责。
第五条、服务支持体系,
(1)设备或物(产)品在使用阶段如发现质量问题,乙方收到甲方使用部门的函、电后,应在________小时内到达处理。
(2)乙方对设备提供质量保证,_________________________________________________
(3)特殊设备的有关人员培训,_________________________________________________
第六条、验收标准、方法,按合同
第二款规定,由甲方组织有关专家会同乙方在收到乙方验收通知后7个工作日内负责验收完毕。同时填写验收单及有关验收质量情况表。
第七条、随机备品、配件、工具数量及供应方法,应在交货地点,随机验收时如数交给甲方。
第八条、付款方式,设备、物(产)品到货并安装调试结束,甲乙双方共同验收_________合格____日内付合同总价的_____,即_______元。同时退还履约保证金。投入正常运行使用满___个月付合同总价___%,即_________元(原则按人民币报价格,若是进口设备则要注明付款方式及美元人民币及比价)。
第九条、违约责任,
(1)如乙方到了合同规定的到货验收时间不能交付使用的,除人力不可抗拒的因素外,乙方应向甲方偿付延期违约金,每日支付合同总价的___%。同时乙方应出具书面情况说明,并征得甲方同意或签字。
(2)品种、规格、质量、安装等不符合本合同规定时,乙方应负责包修、包退、包换,由此而造成延误交货时间,乙方也应按上述规定向甲方偿付违约金。
(3)由于甲方的原因要求延期交货验收时,应及时通知乙方,乙方的交货验收时间亦相应延期。
(4)乙方下列情形之一的,甲有权单方面终止合同,按合同总价的_____%没收履约保证金、乙方的任何损失甲方一概不承担,___________________
___________________________________________________________________。
第十条、其它约定,
(1)招标文件、评标结果确认书(包含评标纪录)、投标书、履约保证金(如果有)和国家有关标准的规范视为合同附件,具有同等法律效力;
(2)售后服务,乙方应做到及时回访和优质服务,其它条款按投标服务承诺书执行;
(3)__________________________________________________;
(4)__________________________________________________。
第十一条、合同争议的解决方式,本合同未尽事宜,双方协商解决;协商不成,由____市婺____区人民法院处理或____市仲裁委员会仲裁。
第十二条、本合同一式八份,甲方执七份,承包方执一份,同等生效。
第十三条、本合同自双方盖章之日起生效。
甲方
单位名称(住所),
法定代表人,
开户银行,
账号,
XX编码,
委托代理人(签名),
电话,年____月____日
乙方
单位名称(住所),
法定代表人(签名),
居民身份证号码,
委托代理人(签名),
电话,
开户银行,
账号,
XX编码,
年____月____日
项目主管(使用)
部门鉴(公)证意见,
年____月____日
购货合同 篇2
甲方(需方):
乙方(供方):
根据甲方需要,乙方为供货商,为甲方提供学校食堂所需部分原材料(干杂、副食),甲乙双方根据《合同法》和行业相关规定同意签订本供货合同。双方同意共同遵守如下条款:
一、乙方资质
乙方必须具备相应的证件(《食品流通许可证》、《营业执照》、《健康证》等)。
二、产品类别、单价、数量
调料、副食。
加工费用、包装费、运输费、上下车费搬运费、税费、保险费等费用)。
3、数量:每次供货具体数量由甲方提前1天通知。
三、产品质量要求及保证条件
乙方提供的所有商品要符合国家相应、相关标准,达国家质量标准一级,包装必须符合《食品标签通用标准》(GB《预包装食品营养标签通则》(GB破损、污染等,乙方应负责免费调换。
乙方需向甲方缴纳履约保证金坏包、污染、变质等情况时,交货时无条件退货并更换。
四、交货方式
1、交货办法:乙方必须保证物品在运输中的安全,乙方在初次配送时提供指定的配送工作人员的健康证明。甲方指定专人负责货物验收。
2、交货地点:甲方校内食堂。
五、产品配送、验收标准、方法
1、乙方每次送货时要提供配送产品的本批次质量检验报告(复印件必须加盖企业公章)。
数量不足或相关技术规格不符的,甲方有权拒绝验收。
3、如质量验收合格,填写供货签收清单一式三份,双方签字确认。
六、付款方式:
配送产品货款实行一月一结,乙方凭甲方签字确认的配送单及正式票据向甲方定时结算。
七、合同生效及修改
1.本合同一式二份,经双方代表签字并盖章后生效,双方各执一份。
2.经双方协商一致,可以对本合同进行补充,补充协议经双方签字并盖章生效,与本合同具有同等效力。任何一方不得单方面修改合同,否则对方有权终止本合同。
3.本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购货合同 篇3
购货合同的范本
合同为一种合意,依此合意,一人或数人对于其他一人或数人负担给付某物、作为或不作为的债务。下面是关于购货合同的范本的内容,欢迎阅读!
购货单位: ,以下简称甲方;
供货单位: ,以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品清单及付款方式
各规格的建筑材料、厨卫用具。甲方承诺每年向乙方进货额不低于人民币200万元,乙方承诺以市场优惠价格向甲方供货。
2.付款方式:
在货运到甲方指定仓库后,甲方向乙方支付货款总金额的100%,若延期付款,甲方每天向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
二、交货时间及地点
服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。
2.交货地点:送货至甲方指定仓库,运输费用由甲方承担。
三、相关权利和义务
1. 甲方在合同期限内履行付款责任
2. 乙方有权按合同要求甲方支付相应款项
3. 乙方按合同如期交货给甲方
四、争议
双方本着友好合作的态度,合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
五、其他
1.本合同一式两份,双方各执一份
2.本合同自签订之日起生效
3.其他未尽事宜由双方协商解决。
。
5.本合同期限自20xx年4月1日起至20xx年4月30日止。
甲方(签章): 乙方(签章):
购货合同 篇4
2022北京建筑材料购货合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。北京建筑材料购货合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022北京建筑材料购货合同正文内容
甲方(供方):
签订地点:
甲方经营部地址:
签订时间:
乙方(需方):
乙方公司地址:
乙方施工地址:
因________工程建筑需要,就建筑用材一事,根据我国《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方经友好协商,在平等互利的基础上,为明确各方的义务与责任,经双方协商一致签订本合同。
一、产品规格、单价、数量及付款计划:
1、结算时货款和利息一并结清,不能只结货款不结利息。
2、甲方在送货过程中,应按照甲乙双方的协定,当甲方所送货款达到款。如乙方不按约定付款。甲方有权停止供货,并追收所送货款5%的违约金及全部货款。
3、乙方应在送货之日起月内付清全部货款,如不按约定付款,逾期每天加收余下货款的3%的违约金。
二、运输费用及责任:
1、以上材料由甲方负责运到乙方所指定现场。中途所发生的一切费用均由甲方承担。
2、乙方应提前三天向甲方通知具体供货计划及时间,甲方必须保证在双方计划三天内供货。
三、乙方指定授权收货人在收货单上签字确认,一经签字则视为甲方交货完全符合合同约定。
四、如乙方出现资金困难或者中途退场等不能按约定付款,余下货款由直接支付给甲方。此条款需盖章生效。
五、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方确实无法协商,其中一方可依法向所在地辖区人民法院起诉。
六、备注:以上产品单价不带发票,如需发票按3%收取。付款方式不能以承兑汇票方式支付。如遇市场波动价格双方协商。
七、本合同一式________份,供方________份,需方________份。
本合同经双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购货合同 篇5
合同编号:
采 购 人:
成交供应商:
政府采购合同书
合同名称:
编号:
甲方:
乙方:
甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同):
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:
(1)投标人提交的全部投标文件和评标过程中经评标委员会和投标人确认签字的补充文件
(2)招标项目需求
(3)中标通知书
(4)甲、乙双方商定的补充协议。
本合同是指买方(以下简称甲方)和中标人(以下简称乙方)应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款,双方应本着互谅互让的精神,在谈判中协商解决。
制订本合同的依据是:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》
第一条 服务范围(包括地点、面积,地理位置等):
B标段:对南宁市西乡塘区坛洛镇7个村农村土地承包经营权开展确权登记颁证技术承包服务工作一项,确权面积:约41205.32亩(以实际确权面积为准)。工作内容包括:技术咨询与培训,二轮承包基础资料收集,外业控制点采集及DOM正摄影像图的解译,工作底图制作及打印,地籍权属调查与整理,勘测定界,信息录入、数据处理及建立数据库,证书打印及资料按户归档,建立农村土地承包经营权管理信息系统等技术服务工作。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。
第二条服务范围与内容:
对南宁市西乡塘区坛洛镇7个村的农村土地承包经营权开展确权登记颁证工作技术承包服务工作,包括:技术咨询与培训,二轮承包基础资料收集,外业控制点采集及DOM正摄影像图的解译,工作底图制作及打印,地籍权属调查与整理,勘测定界,信息录入、数据处理及建立数据库,证书打印及资料按户归档,建立农村土地承包经营权管理信息系统等技术服务工作。
1.对管理人员进行政策、相关技术及农村土地承包经营权管理系统软件使用操作培训。
2.资料收集。收集相关户籍资料、二轮承包台帐资料、影像资料、基础地理资料、权属资料、地类调查资料和基本农田资料。
3.制作基础工作底图。在DOM上矢量化承包地图斑,以村民小组为单位制作承包地调查基础工作底图,核实村、组边界,描绘和确认地块平面四至边界和地理空间位置。
4.制作土地地籍图。通过逐地块实测计算出标准面积、核实四至边界、核对地块名称、进行地块编码,形成土地地籍图。
5.制作公示图和到户公示表。经公示后,组织农户签字确认,汇总农村土地承包经营权确权登记面积。
6.数据检查和数据入库,制作农村土地承包经营权到户台帐。
7. 建立农村土地承包信息数据库及信息管理系统。农村土地承包管理信息软件及数据库,满足矢量、栅格和与之关联的属性数据的管理,具有数据输入、编辑处理、查询、统计、汇总、制图、输出,以及更新等功能。实现农村土地承包经营权的承包、确权、登记、公示、审核、登记和颁证的流程化管理。实现发包方、承包方、承包地块及图斑、台帐、合同、权证和档案等所有承包经营权相关业务的全覆盖管理。
8、管理软件功能包括:调查数据管理、登记管理、权证管理、产权流转管理与服务功能、纠纷仲裁管理功能和查询与统计功能,实现承包地空间化管理,实现合同、台帐和登记簿的自动化、批量化管理。软件的功能和性能必须满足国家相关要求。
第三条 项目执行依据的法律法规、技术要求和规范:
1、 《中华人民共和国民法典》(节录)
2、 《中华人民共和国农村土地承包法》
3、 《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》(农业部令[20__]33号)
4、 《农业部、国家档案局 关于加强农村土地承包档案管理工作的意见》(农经发 [20__]12号)
5、 《农业部、国家档案局 关于印发【农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法】的通知》(农经发 [20__]12号)
6、 《农业部、财政厅、国土资源部、国家测绘地理信息局关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证有关工作的通知》(农经发 [20__]4号)
7、 《自治区农业厅、自治区档案局 关于印发全区农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法的通知》(桂农业发 [20__]32号)
8、 《南宁市人民政府办公厅 关于印发南宁市农村土地承包经营权确权登记管理信息系统建设方案的通知》(南府办函[20__]281号)
9、 《中华人民共和国农业部公告第2062号》
附件:
1-1《农村土地承包经营权调查规程》(标准号:NY/T2537—20__)
1-2《农村土地承包经营权要素编码规则》(标准号:NY/T2538—20__)
1-3《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》
(标准号:NY/T2539—20__)
10 .农业部办公厅 关于印发《农村土地承包经营权登记试点工作规程(试行)》的通知(农办经[20__]19号)
11.农业部办公厅 关于印发《农村土地承包经营权确权登记颁证成果图制图规范(试行)》的通知(农办经[20__]23号)
12、 《自治区农业厅 自治区档案局 关于印发农村土地承包经营权确权登记颁证归档文件整理规程的通知》(桂农业发[20__]55号)
13、 《关于印发南宁市农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作规程(试行)的通知》(南府办函[20__]293号)
14、《农村土地承包经营权确权登记工作流程图和工作指南》
15、《农村土地承包经营权相关编码规则》
16、《农业部办公厅关于印发(试行)的通知》(农办经[20__]5号)
17、 《广西壮族自治区农村土地承包经营权确权登记颁证成果验收实施办法(试行)》
18、 《20__年全区农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作检查验收工作手册》
19、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(1999年)
20、《中华人民共和国城乡规划法》(20__年)
21、《广西壮族自治区土地登记办法》(20__年)
22、《城镇地籍调查规程》(TD1001—93)
23、《工程测量规范》GB50026-93;
24、《国家土地管理局关于确定土地所有权和使用权的若干规定》([1995]国土[籍]字第26号);
25、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316-20__)
26、《1:500、1:1000、1:20__地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T 7930);
27、《1:500、1:1000、1:20__地形图航空摄影测量外业规范》(GB/T 7931);
28、《地籍调查规范》(TD/T 1001-20__);
29、《第二次全国土地调查技术规程》(GB/T 1014-20__);
30、《土地利用现状分类》(GB/T 21010-20__);
31、《国家土地管理局关于确定土地所有权和使用权的若干规定》([1995]国土[籍]字第26号);
32、《城镇地籍数据库标准》(TD/T 1015-20__);
33、《宗地代码编制规则(试行)》(国土资厅发[20__]57号);
34、《中华人民共和国行政区域代码》(GB/T 2260-20__);
35、《城市测量规范》(CJJ/T 8-20__);
36、《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-20__);
37、《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T73-20__);
38、《1:500、1:1000、1:20__地形图图式》(GB/T20257.1—20__);
39、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》(GB/T13989);
40、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T20__);
41、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-20__;
42、《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-20__);
43、《土地登记办法》(国土资源部令第40号,20__);
44、《广西壮族自治区土地登记办法》(广西壮族自治区人民政府令第31号,20__);
45、《土地登记档案卷内文件排列顺序》;
46、《1:500、1:1000、1:20__外业数字测图技术规程》(GB/T 14912);
47、其他相关的技术文件。
第四条 项目总金额:壹佰捌拾壹万叁仟零叁拾肆元零捌分(¥1813034.08元)
南宁市西乡塘区坛洛镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作(B标段)工程采购项目总价结算依据:技术成果经甲方、城区审计部门审计验收合格后,结算时,按土地实际确权面积(亩)×固定单价(44元)=结算总价款。
第五条 甲方义务
1、自本合同签订之日起 30 日内开始向乙方提交有关资料。
2、协助乙方顺利进入现场工作,并为乙方提供工作便利。
3、负责组织协调权属调查工作。
第六条 乙方的义务
1、签订合同后10天内进场开始测绘工作。
2、乙方应按合同规定的工作内容和要求确保项目的完成。
3、技术成果经验收合格后,中标人完成按合同要求移交成果文件,按后续服务承诺提供后续服务。
第七条 项目完成期限:自签订合同之日至20__年12月15日。
第八条 乙方向甲方交付的成果及时间:
(一)乙方向甲方交付的成果
1、《发包方调查表》(附件1)
2、《 县(区) 乡(镇) 村民委 村民小组农村土地承包经营权确权登记外业调查工作底图(调查草图)》(附件2)
3、《XX乡镇XX村委XX村民小组地块分布图》(附件3)
4、《农村土地承包经营权调查信息公示表》(附件4)
5、《承包方调查表》(附件5)
6、《承包地块调查表》(附件6)
7、《农村土地承包经营权公示结果归户表》(附件7)
8、《农户承包地块示意图》(附件8)
9、《农村土地承包经营权登记簿》(附件9)
10、《农村土地承包经营权证》(农业部最新版本)
11、覆盖坛洛镇(B标段7个村)的农村土地承包经营权承包信息数据库及信息管理系统的建设。
(二)成果交付期:自签订合同之日至20__年12月15日。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
测绘成果的所有权归甲方。
第十条 测绘工程费支付日期和方式
第一期:自签订合同之日起四十日内,甲方向乙方按照成交总金额的30%支付进度款;
第二期:乙方完成资料收集、制作工作底图、现场调绘、内业数据处理、审核公示工作(有争议暂时不能调节及甲方原因造成无法进行工作的除外),第二轮公示完成后,同时得到农户的签字认可,坛洛镇(B标段7个村)的农村土地承包经营权确权登记工作应确权的承包耕地完成项目工作量的50%时,即:应确权的承包耕地完成公示阶段的工作任务,完成制作鱼鳞图的工作,经乙方与坛洛镇双方签字确认,向城区农村土地承包经营权确权登记工作领导小组办公室申请,三十个工作日后,支付项目款20%;
第三期:乙方提交基础工作底图,村、组承包土地地块分布图、农村土地承包经营权登记簿(电子版)、覆盖坛洛镇(B标段7个村)的农村土地承包经营权承包信息数据库成果给甲方;提交基础工作底图、 村、组承包土地地块分布图、农村土地承包经营权登记簿(电子版)给坛洛镇,户籍资料、二轮承包台帐资料、影像资料、基础地理资料、权属资料、地类调查资料和基本农田资料,以户为单位按档案管理的要求进行整理归档 。经乙方与甲方、坛洛镇三方签字确认,三十个工作日后,支付项目款30%;
第四期:乙方配合甲方做好南宁市人民政府对坛洛镇(B标段7个村)农村土地承包经营权确权登记颁证工作的验收准备工作,坛洛镇(B标段7个村)农村土地承包经营权确权登记颁证工作通过南宁市人民政府的验收,经乙方与坛洛镇双方签字确认,向城区农村土地承包经营权确权登记工作领导小组办公室申请,三十个工作日后,支付剩余项目尾款。
乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。
第十一条 甲方违约责任
1、甲方应按期提供测绘起算资料和必要的测绘成果。否则,工期顺延。
2、付款时间每拖延一天按 5‰违约金支付给乙方。
第十二条 乙方违约责任
1、乙方未能按合同规定的日期提交技术成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的 1 ‰计算。
2、乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期(甲方同意除外)。
3、对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务从国家安全的高度做好测绘资料的保密工作,不得向第三方转让,否则,甲方有权追究乙方因此造成的与成果造价相等的经济损失的责任。
第十三条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律、法规及时协商处理。
第十四条 其他约定:
结算按实际发生的土地确权面积计算。工程全部完工并验收合格,经城区审计部门审计后,乙方须向甲方提交实际工作量统计和费用结算表。
第十五条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由甲、乙双方协商解决,若达不成协议,甲、乙双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁(甲、乙双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉)。
第十七条 附则
1、本合同由甲、乙双方法定代表人签字,加盖甲、乙双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算付款完成后,本合同终止。
2、本合同正本一式六份,甲、乙双方各二份,招标代理机构及监督管理部门各执一份。
姓名:
身份证号:
身份证号:
联系电话:
姓名:
身份证号:
联系电话:
姓名:
身份证号:
联系电话:
姓名:
身份证号:
联系电话:
姓名:
身份证号:
联系电话:
甲乙双方约定,本合同后附之联系地址,为甲乙双方为履行本合同而告知对方的联系地址。
甲方名称及公章:
法定代表人:
或委托代理人:
地址:
联系电话:
乙方名称及公章:
法定代表人:
或委托代理人:
地址:
联系电话:
开户名称:
开户银行:
银行帐号:
合同签订时间:
合同签订地点:
购货合同 篇6
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本原材料采购合同范本:
一、订购产品名称:
二、订购产品数量:
三、质量标准:
1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、********
四、产品规格及价格:
1、____________。
2、____________。
五、付款方式:双方选择以下第 种方式支付货款。
(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后,甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后,留下________元作为质量保证金,其余款项货到后当月内付清。合同期限届满,货物没有发生质量问题,质量保证金全部退还乙方。
(3)货物运到甲方后,经检验合格,卸货后--日内付款最新购货合同范本最新购货合同范本。
六、产品包装要求及规格:(包装费用已包含在货物价格内)____________________。
七、交货地点:———————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间:
____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点
2、_______________。
九、双方的权利和义务:
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
。
,此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密最新购货合同范本合同范本
十、补充协议:_______________。
十一、特别声明条款:_____________________________。
十二、此原材料采购合同范本有效期:XX年___月___日起至20__年__月__日止。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
购货合同 篇7
购货合同是指买卖双方就商品的购销关系而订立的合同。它是商业活动中一种非常重要的合同,用于规范双方的权益和义务,保护交易双方的合法权益。合同具有约束力和可执行性,双方应当依法履行合同约定的义务。
一、合同的主要内容
1.商品信息:购货合同的第一要务是明确商品信息。合同中应当包括商品名称、型号、数量、质量标准、单价、交货地点、包装方式等相关信息。这些信息的明确性对于双方交易的顺利进行至关重要。
2.交货方式:合同还应当明确交货的方式。交货方式可以是买方到卖方的场所提货,也可以是卖方将货物送到买方指定的地点。交货方式需双方共同商定,确保交货的及时性和安全性。
3.交付时间:合同中需要明确商品的交付时间。对于买方而言,他们希望能够在需要商品的时间内收到货物,以不影响后续生产或销售活动。对于卖方而言,必须按照约定的时间将商品交付给买方,以维护自身信誉和良好的合作关系。
4.质量标准:购货合同还应当对商品的质量标准进行明确规定。双方需要明确商品的质量要求和检验标准,以确保买方获得符合需求的商品。
5.价格和付款条件:购货合同还应当明确价格和付款条件。价格可以是固定的,也可以是根据市场价格的波动进行浮动。付款条件可以是一次性付款,也可以是分期付款或者寄售等方式。双方需要在合同中明确约定,以避免支付和收款风险。
二、合同的履行过程
1.合同签订:双方在商定好合同的内容后,通过签订合同书的形式确立了双方的权益和义务。
2.履行合同:双方按照合同的约定执行各自的义务。卖方按时交付商品,买方按时付款。如果出现任何问题,双方需及时沟通解决,以保障合同的顺利履行。
3.合同解决争议:如果在合同履行过程中发生争议,双方应当首先通过友好协商解决。如果协商无果,可以通过诉讼、仲裁等方式来解决争议。
4.合同变更或解除:如果因为不可抗力等原因,双方无法继续履行合同,可以协商变更或解除合同。变更或解除合同需要经过双方协商一致,并按照法律程序进行。
三、合同的重要性和注意事项
购货合同作为商业活动中不可或缺的一环,对于保护交易双方的权益具有重要意义。合同的签订和履行应当注重以下事项:
1.合同的明确性:合同的内容应当明确具体,包括商品信息、交货方式、交付时间、质量标准、价格和付款条件等。合同需要确保双方对于商品规格和标准的理解一致。
2.合同的充分性:购货合同应当充分保护买方和卖方的利益。双方需要在合同中明确规定违约责任和赔偿方式,以防止一方违约给对方造成经济损失。
3.合同的公平性:合同的签订应当基于平等协商的原则,保证交易双方的权益平衡。不得利用合同的强制性规定侵害对方的权益。
购货合同的签订和履行,对于商业活动的顺利开展至关重要。双方应当共同遵守合同约定,履行自己的义务。只有这样,才能够建立起长期稳定的商业伙伴关系,促进双方的共同发展。
购货合同 篇8
建筑材料购货合同
在建筑行业中,购买合适的建筑材料对于工程质量和进度至关重要。为了确保双方的权益和合作的顺利进行,建筑材料购货合同应该详细、具体且生动。在下面的文章中,我们将详细介绍一份标准的建筑材料购货合同,进行详细解读。
第一部分:合同的基本信息
合同的第一个部分应该包含合同的基本信息,比如合同的名称、双方当事人的名称和地址、合同签订的日期等。这些信息能够帮助两个当事人明确合同的范围和约束。
第二部分:合同的目的和范围
此部分展示了合同的目的和购买的建筑材料的范围。合同应明确规定购买的建筑材料的种类、规格、数量、质量要求以及提供时间等。合同还需要说明建筑材料是用于哪个具体工程项目,以便双方都清楚工程的需求和时间表。
第三部分:合同的价格和付款方式
价格和付款方式是合同中的重要部分。合同应明确规定建筑材料的价格和付款方式。价格可以是固定的,也可以是浮动的,具体取决于双方的协商结果。合同还应说明付款方式,如一次性付款、分期付款或根据工程进度支付等。合同中还应规定逾期付款的利率和违约责任,以确保付款的及时和有效。
第四部分:合同的交货和验收
此部分应详细说明建筑材料的交货和验收程序。合同中应规定交货地点和交货时间,以确保材料的及时交付。同时,合同还应规定取样和检测的标准和方法,以确定材料的质量是否符合合同要求。如果材料不合格,合同中应规定双方的返工、换货或赔偿责任。
第五部分:合同的风险和保险
此部分应详细阐述合同中的风险和保险责任。合同应明确规定建筑材料的所有权转移时间和责任转移时间。合同还应规定建筑材料在运输和储存过程中的保险责任,以确保材料的安全。合同还应规定由于不可抗力原因造成的延误或损失的责任和赔偿方式。
第六部分:合同的违约和解决争议
合同中应明确规定双方的违约责任和解决争议的方式。合同应明确规定违约方的赔偿责任,并规定争议解决的方式,如协商、调解或仲裁。合同还应规定双方的保密义务,以确保商业秘密的保护。
第七部分:合同的期限和终止
此部分应明确规定合同的期限和终止的方式。合同应规定合同的开始和结束日期,以确保合同的有效性。合同还应规定提前终止的条件和程序,以应对意外情况或变化的需求。
以上是一份关于建筑材料购货合同的详细解读。通过对各个部分的明确和规定,可以确保双方在建筑材料的采购过程中能够有明确的权益和责任,使工程能够顺利进行,并达到预期的质量和进度要求。同时,双方也应尽可能合作和协商,遵守合同的约定,共同为工程的顺利进行和成功完成而努力。
购货合同 篇9
乙方经调查市场明确定位并熟悉了解xx方案的内容后,向甲方提出设立xx服务中心的申请,经甲、乙双方友好协商、本着平等互利、共同发展的原则,根据《中华人民共和国合同法》,按照xx方案的条件及规定,甲方授权乙方在广东省广州市设立xx服务中心为了明确双方的权利和义务,特约定以下条款,共同遵守。
甲 方:
乙 方:
第一条:设立授权
一、乙方对甲方的“瑞草堂”系列产品、经营理念和经营模式充分认同,充满信心。
二、在本合同执行期间,乙方有权使用“瑞草堂健康服务中心”商号、品牌、服务标志等有关标志、标签和招牌。
三、乙方使用甲方标识和经营产品时,不得有损瑞草堂品牌形象和经营其它产品的行为。
第二条:经营方式
一、健康中心设立后,乙方应自行向当地工商行政管理部门申办营业执照,办理税务登记证、卫生许可证,经营范围必须包括:食品、保健食品,还可附加化妆品、保健器械、健康咨询服务、信息传播、品牌推广等。
二、乙方自筹资金,自主办理相关经营手续,自主经营,自负盈亏,承担所有经营债权债务;
三、乙方应配备相应的基本设施,如检测仪器和电脑、传真机、电视、dvd等其他办公设备;
四、乙方经营时必须明码实价,执行甲方所制定的全国统一零售价格,并应向消费者提供有关收款票据。
第三条:合作方式
一、乙方向甲方出具本人身份证,向甲方提出申请加盟_________省__________市(县)__________区设立瑞草堂健康服务中心。
二、健康中心购货按8折配货,服务费(按产品标价的7%)可以预提,销予特惠顾客的产品可按6折计入积分奖励,销予普通消费者的部分甲方按xx年内月均汇款金额达不到XX元,且无任何书面文字说明,甲方有权单方面提前终止合同,并取消乙方特许授权。解约后,甲方可在该区域重新设立健康服务中心;
二、乙方店址、代表人变更,须书面通知甲方,获准甲方同意,如私自出让经营权则视为乙方违约;
三、甲乙双方任何一方因不可抗拒的非人因素影响合同执行,须向另一方提交合同无法履行的书面报告。相关事宜双方可协商解决。
第八条:合同期限、终止、争议解决
一、合同期限为一年,从____年____月____日起至_____年____月____日止,合同期满,乙方在该区域拥有优先续签权。
二、合同期满,如乙方不再继续经营并无续签合同,就失去了经营的特许授权,双方应在合同期满后 0天内办理结算手续。乙方应将《授权书》和带有甲方商标标识等的招牌和材料退还甲方。
三、本合同双方代表签字即可生效,如有争议可协商解决,无法协商解决的.情况下,任何一方可向签约地仲裁机构申请仲裁。
四、甲乙双方任何一方在合同履行期间违反国家法律、法规,或有严重影响对方声誉的行为,守法一方有权终止合约,并追诉违法方责任。
五、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合租合同合集九篇
随着法律法规的不断完善,签订的合同内容、形式必须符合法律法规,您对于合同了解多少呢?在大量资料中我们挑选了一篇非常实用的“合租合同”,为了方便日后浏览请将本篇文章保存!
合租合同 篇1
出租方:_______________________________
承租方:_______________________________
一、甲方将座落于________________________________________建筑面积________平方米的房屋,出租给乙方,作_________使用。
二、房屋租期
三、租金缴纳方式为上打租金,一年一缴
四、本房屋租赁合同生效后,乙方应向甲方支付履约保证金__________元整,合同期满后退还给乙方。
五、出租房屋的水电费、物业管理费等由承租方负责交付。
六、乙方必须依约如期交付租金,如拖欠租金满一个月,每月按租金额_______%加收滞纳金;如拖欠租金达三个月以上,甲方有权收回房屋,并有权拒绝返还履约保证金。
七、乙方不得擅自改变房屋的结构及用途,乙方因故意或过失造成租用房屋和配套设备的毁损,须承担恢复原状或赔偿经济损失的责任。
八、租赁期间房屋如因不可抗力导致毁损,本合同则自然终止,双方互不承担责任。
九、租赁期间,乙方未经甲方同意,不得将房屋转租给第三方;租赁期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前三个月与甲方协商,达成新的租赁协议。如不再续租,乙方应在一个月内清场完毕,将所租赁房屋交还甲方。
十、本合同如有未尽事宜,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
十一、本合同如在履行中发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决;协商不成,可请房屋租赁管理部门调解或向当地人民法院起诉。
十二、本合同一式_________份,甲乙双方各执一份,房屋租赁管理部门一份,均具有同等法律效力。
甲方签字:_________________
乙方签字:_________________
_________年_______月______日
_________年_______月______日
合租合同 篇2
出租人(甲方): 身份证号: 承租人(乙方): 身份证号:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就房屋租赁的有关事宜达成协议如下:
第一条 房屋基本情况
(一)房屋坐落于 市 区(县)街道办事处(乡镇),建筑面积 平方米。
(二)房屋权属状况:甲方持有(□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号: 或房屋来源证明名称:,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称: ,房屋(□是 / □否) 已设定了抵押。
第二条 房屋租赁情况及登记备案
(一)租赁用途: ;如租赁用途为居住的,居住人数为: ,最多不超过人。
(二)如租赁用途为居住的,乙方应将居住人员情况告知甲方,甲方应建立居住人员登记簿。在本合同有效期内,居住人员发生变更的,乙方应当提前2日内告知甲方并征得甲方同意。
租赁用途为非居住的,甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内,到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。
第三条 租赁期限
(一)房屋租赁期自年 月 日至年 月 日,共计 年 个月。甲方应于年 月 日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》(见附件一)经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及 后视为交付完成。
(二)租赁期满或合同解除后,甲方有权收回房屋,乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收,结清各自应当承担的费用。乙方继续承租的,应提前 日向甲方提出(□书面 / □口头)续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。
第四条 租金及押金
(一)租金标准及支付方式:人民币(大写) 元/(□月/ □季/ □半年/ □年),租金总计:人民币(大写)元整(¥:)。
支付方式:(□现金/□转账支票/□银行汇款),押 付 ,各期租金支付日:, , , , , 。
(二)押金:人民币 元整 (¥: ) 租赁期满或合同解除后,房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金,以及乙方应当承担的违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还给乙方。
第五条 其他相关费用的承担方式
租赁期内的下列费用中, 由甲方承担, 由乙方承担:(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)卫生费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费(13)费用。
本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用,甲方应根据乙方出示的相关缴费凭据向乙方返还相应费用。
第六条 房屋维护及维修
(一)甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,不得危及人身安全;承租人保证遵守国家、杭州市的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。
(二)租赁期内,甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态:
1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗,乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后的十日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的,应相应减少租金或延长租赁期限。
2、因乙方保管不当或不合理使用,致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的,乙方应负责维修或承担赔偿责任。
第七条 转租
除甲乙双方另有约定以外,乙方需事先征得甲方书面同意,方可在租赁期内将房屋部分或全部转租给他人,并就受转租人的行为向甲方承担责任。
第八条 合同解除
(一)经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
(二)因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。
(三)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同: 1、迟延交付房屋达十日的。
2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响乙方安全、健康的。
3、不承担约定的维修义务,致使乙方无法正常使用房屋的。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同,收回房屋:
1、不按照约定支付租金达十日的。
2、欠缴各项费用相当于押金数额的。
3、擅自改变房屋用途的。
4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。
5、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。
6、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
7、未经甲方书面同意将房屋转租给第三人的。
(五)其他法定的合同解除情形。
第九条 违约责任
(一)甲方有第八条第三款约定的情形之一的,应按月租金的 %向乙方支付违约金;乙方有第八条第四款约定的情形之一的,应按月租金的 %向甲方支付违约金,甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。
(二)租赁期内,甲方需提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,应提前日通知对方,并按月租金的 %向对方支付违约金;甲方还应退还相应的租金。
(三)因甲方未按约定履行维修义务造成乙方人身、财产损失的,甲方应承担赔偿责任。
(四)甲方未按约定时间交付房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的,以及乙方未按约定时间返还房屋的,应按 标准支付违约金。
第十条 合同争议的解决办法
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条 其他约定事项
本合同经双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式 份,其中甲方执份,乙方执份。
本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
出租人(甲方)签章: 承租人(乙方)签章: 居住地址 : 居住地址: 联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日
合租合同 篇3
关于合租房合同(标准版)现甲方在经得房主同意将该门面以合租的形式租给乙方使用,用途需表明,下面是b整理的关于关于合租房合同,欢迎阅读!合租房合同(一)出租人:(以下简称甲方)承租人:(以下简称乙方)居间人:(以下简称丙方)甲乙双方通过丙方的居间服务,本着平等、互利、自愿、诚实信用原则,经友好协商,双方就房屋租赁有关事宜达成一致,特订立此合同,以资共同遵守。
一、租赁楼宇地点:____省____市街号某商城楼单元。
二、租用面积:建筑面积共计平方米。
三、楼宇用途:乙方所承租的房屋只能作为商业办事处或办公机构场所使用。
四、租赁期限:从________年____月____日起至________年____月____日止共计________年。
五、租金标准:每月每平米元,每月计人民币元。
六、物业管理费:每月每平米元,每月计人民币元,由乙方向物业管理公司缴纳,具体事宜由XX公司书面约定。
六、室内所耗水电费按国家规定价格以表计费,每月按时查表,乙方在查表后规定时间内缴清费用。
七、付款方式:采用预交结算法。租房费用每结算一次,每次计人民币元(大写万仟佰拾元整)。首次租房费用在合同签订后____日内一次性付清,以后每____月的租房费用亦在到期前一个星期内一次性支付。甲方按照租房费用的实际金额开具正规的租赁业发票。
八、履约保证:
1、乙方签约之日应向甲方支付一个月租共计元作为履约保证金。合同届满不再续租时,乙方将完好物业归还甲方,并没有违约行为,业主即在____日内,将保证金(不计利息)返还乙方。
合租合同 篇4
甲方:______________身份证号:____________________________________
乙方:______________身份证号:____________________________________
第一条:甲方在作为第一承租人,承租____________________________________
第二条:乙方与甲方视为共同承租人,与甲方关系为合租关系,乙方居住在此房中的________(主卧、次卧),与甲方关系为合租关系,合租期限时间为_______年____月____日到_______年_____月_____日。
第三条:乙方须向甲方支付________元房租(含物业、宽带、有线电视),付款方式为 一付方式。押金为________元。以后租金必须于到期日提前____天向甲方付清。
第四条:甲方作为联系人,负责和房东联系。乙方向甲方支付房租,享有房间客卧的完全独立使用权,以及公共区域的共同使用权。
第五条:乙方确保本间常居人数上限为_ _人。甲方确保其房间常居人数上限为__ 人,乙方人员如有变动需经甲方同意。
第六条:水电费按实际使用量分摊。乙方因个人原因不能按时缴纳相关费用需提前通知甲方,最久不得超过天。
第七条:公共区域卫生自觉爱惜,不得乱扔乱放,合理使用。在共同居住期间,双方应本着“节约、爱惜”的原则,不得浪费水、电、煤气等,相关电器设备用完随手关闭,以免浪费。甲乙双方朋友来访不得大吵大闹影响对方居住。
第八条:双方不得擅自动用对方私人物品。乙方不得饲养宠物,不得在租赁期间以任何形式转租、转借他人,如有需要,须事先征得甲方同意。
第九条:租赁期结束,乙方需付清一切费用,甲方立即退还押金。乙方在租赁期间如自行中断协议合同,甲方不退还剩余房租及押金。
第十条:乙方人为损害房间设施及公共设施,致使无法使用者需负责维修或购置新设备,自主承担费用。
协议补充条款:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字:_________________联系电话:_________________
乙方签字:_________________联系电话:_________________
年 月日
合租合同 篇5
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
承租人有下列情形之一的,出租人可以终止合同、收回房屋:
1、承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
2、承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3、承租人拖欠租金累计达_______月的。
租赁合同如因期满而终止时,如承租人到期确实无法找到房屋,出租人应当酌情延长租赁期限。
如承租方逾期不搬迁,出租方有权向人民法院起诉和申请执行,出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。
合同期满后,如出租方仍继续出租房屋的,承租方享有优先权。
租金的标准和交纳期限,按国家的规定执行(如国家没有统一规定的,此条由出租方和承租方协商确定,但不得任意抬高)。
出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮,可同承租人协商合修,届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。
1、如果出租方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
2、出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条件下,承租人有优先购买权。
3、承租人需要与第三人互换住房时,应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的.合理要求。
1、出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的,负责赔偿_________元。
2、出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的,负责偿付违约金_________元。
3、出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的,负责偿付违约金_________元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的,负责赔偿损失。
4、承租方逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金_________元。
房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的,双方互不承担责任。
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
以上概述均对合租双方有效;
合租双方应共同爱护房内设施,如有损坏不能修复的,应由损坏者承担赔偿责任;
合租双方自行选定签约人进行签约;
合租双方中如有一方中途退出,应由另一方承担全房租;
合租双方当中如有一方利益受另一方损害时应自行处理,出租方不承担连带责任。
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
1、本协议附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、房产证的各种法律文件;
2、任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(签字):_________
_________年____月____日
乙方(签字):_________
_________年____月____日
合租合同 篇6
甲方:
乙方:
第一条本合同所指标的住房
第二条该房屋租赁期共 个月。
租金为每月 元,押金 元(一月的房租)(押金会在合租关系正常中止时退还)。
支付形式为:押一付三(包水、电气、网费)。房屋现有装修及设施、设备情况空床一张,公共财物若干。
第三条共同使用区域为客厅、厨房、卫生间、阳台(冰箱、洗衣机、开水壶、燃气设施)。
第四条在租住期间,双方本着“节约、爱惜”的原则,不得浪费水、电、煤气等。应共同维护设施的安全。
第五条因合同的3月个满以后,乙方需退房的话,因提前一周告知甲方。租住不满3个月,租金相应退回,押金不退,望知悉。
第六条因为合租的特殊性质,如房屋出售等其他特殊情况出现本合租合同自动失效,甲方不负违约责任。但甲方也必须与房东解除合约前半个月,知会乙方,退还当月租金、押金。
第七条讲卫生,如有合租者在休息时不大声讲话。
第八条本合同自订立之日起,即告生效。
第九条本合同一式两份,由甲方、乙方各执一份。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
合租合同 篇7
甲方:________________身份证号:______________________________
乙方:_______________身份证号:______________________________
丙方:_______________身份证号:______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲、乙、丙三方充分协商,一致同意,签订商铺租赁合同,合同条款如下:
一、甲方将其租赁位于___________________________________________一间面积为___________平方米的商铺租赁给乙、丙方使用(三方为合租关系)。甲、乙、丙方共同使用。使用项目为:甲方用于家政业务接待及保洁销售使用:乙方用于电脑业务接待、维护维修及电脑耗材销售;丙方用于纯净水业务接待及销售。其中甲丙方共同使用商铺左边柜台;乙方使用商铺右边柜台。
二、租期从_________年_____月_____日起至_________年_____月_____日。如果甲方的租赁期满,若商铺所有权方涨价,涨价部分由甲乙丙三方协商付费。
三、月租金________,租金一缴、到期如续租,需提前十天交清租金。如不续租,需提前一个月告知甲方。租期未到期。不得擅自转租给其他人使用。
四、商铺合租合同生效后,乙、丙方应向甲方交付________元押金,合同期满押金退回。
五、承租期内房租的所有权任为甲方所有,如房租到期后,经协商解散合租关系。乙、丙方不参与商铺转让或转租权。
六、合同期内,商铺产生的水电气费由乙、丙双方共同协商交付。
七、租赁期间,甲、乙、丙三方应共同爱护商铺的设施设备,如有损坏,则追究其责任。
八、本合同未尽事宜,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
九、本合同在履行中发生纠纷,应通过双方协商解决;协商不成,可诉请人民法院处理。
十、本合同一式叁份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份,合同自签订日起生效。
补充协议:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方:
年月日:
合租合同 篇8
在社会一步步向前发展的今天,大家逐渐认识到协议书的重要性,签订协议书能够保证双方合作愉快。那么什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编精心整理的合租房屋租赁协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方:
乙方:
第一条本合同所指标的为:________________。
第二条租赁期限、租金和租金的交纳期限:租赁期共________年,甲方从________年____月23号起将出租房屋交付乙方使用,至________年____月____日收回。
该间房屋的租金为:1580元(押金会在合租关系正常中止时退还)。
支付形式为:付2押1租并在下次交纳房租日的前15天支付(第二次支付房租日期为________年____月____日)。
第三条甲方作为联系人,负责和房东联系。乙方向甲方支付房租,享有房间的完全独立使用权,以及公共区域的'共同使用权。乙方如果要增加合租人数,必须取得甲方书面同意。
乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋并不退房屋押金:
1、乙方擅将房屋转租,转让或转借的;
2、乙方利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3、乙方拖欠租金累计达半个月的;
4、严重影响他人生活的;
5、故意拖欠应缴费用的。
1、如乙方将屋内物品或设施等毁坏照价赔偿(房东物品将按其要求赔偿)。
2、乙方需退房的话,应提前6个月告知甲方,否则押金不退。租住不满一月,租金按一个月收取。
3、合同期满后,如乙方到期确实无法找到房屋搬家,甲方可酌情与房东协商延长租赁期限。
4、如乙方逾期不搬迁,甲方可视其屋内物品为丢弃物,甲方有权将该屋内物品采取丢弃处理,甲方因此所受损失由承租方负责赔偿。
5、合同期满后,押金退还须等甲方与房东结算后,再与之结算,双方不提前结算。
6、合同期满后,如甲方仍与房东续租此房屋,乙方享有优先权。
第四条合租期间共同利益
1、合租期间,本着和平、友好相处的原则,双方应共同维护居住环境的卫生、安全。不得随意的干扰对方的私人空间。
2、在租住期间,双方应本着“节约、爱惜”的原则,不得浪费水、电、煤气等。应共同维护设施的安全。
第五条本合同自订立之日起,即告生效。
第六条本合同一式两份,由甲方、乙方各执一份。
第七条其他事项可另附合同后,与此合同同等有效。
甲方签字:_________________
联系电话_________________
乙方签字:_________________
身份证号:_________________
联系电话:_________________
签署日期:________年____月____日
合租合同 篇9
2022合租租房热门合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。合租租房热门合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022合租租房热门合同正文内容
出租方:___________________________承租方:___________________________根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 房屋座落、间数、面积、房屋质量________________________________。
第二条 租赁期限租赁期共________年零____月,出租方从________年____月____日起将出租房屋交付承租方使用,至________年____月____日收回承租人有下列情形之一的,出租人可以终止合同、收回房屋:
1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
2.承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3.承租人拖欠租金累计达____月的。租赁合同如因期满而终止时,如承租人到期确实无法找到房屋,出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁,出租方有权向人民法院起诉和申请执行,出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后,如出租方仍继续出租房屋的,承租方享有优先权。
第三条 租金和租金的交纳期限租金的标准和交纳期限,按国家的规定执行(如国家没有统一规定的,此条由出租方和承租方协商确定,但不得任意抬高)。
第四条 租赁期间房屋修缮修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔____月(或年)认真检查、修缮一次,以保障承租人居住安全和正常使用出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮,可同承租人协商合修,届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。
第五条 出租方与承租方的39;变更
1.如果出租方将房产所有权转移给
第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
2.出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条件下,承租人有优先购买权。
3.承租人需要与
第三人互换住房时,应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。
第六条 违约责任
