配送合同。
当人们越来越看重不吃亏时,一切都需要合同。签订合同最重要的是讲究双方平等自愿。“配送合同”是一个非常有趣的话题让我们深入了解它,学习过程中参考阅读是很重要的一环欢迎大家参考本篇文章!
配送合同 篇1
甲方,
乙方,
风险提示,
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,双方根据国家相关规定,针对规范食品批发、配送环节,保证食品质量,经双方协商,特订立牛奶配送合作协议,
风险提示,
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
具体条款如下,
一、乙方所属的某委托甲方进行食品配送,甲方配送食品种类必须征得乙方同意,方可配送到接收单位。
二、配送范围及接收单位,以____乳制品为主。配送接收单位旗下主要包括___________、_____________、_____________________、_____________________、________________等部门。
三、货物配送和验收
配送货物清单需一式三份(货物名称、数量、批发价、总价),甲方提供的物品的价格不得高于同样物品的市场价格,及时配送物品。甲方不得虚报或瞒报所配送物品,如乙方发现甲方虚报或瞒报所配送物品数量,乙方有权提前终止合同乙方对甲方所配送的每批物品应进行验收,对交付的物品不符合质量、卫生要求或来自不具备合法资质企业的,乙方所属的业主有权拒收,并及时通知甲方,因质量问题严重或被相关监管部门查处,乙方有权解除合同,造成的损失,甲方应承担赔偿责任。甲方负责配送的食品不得出现不合格食品、假冒伪劣食品、过期变质食品、“三无”食品等。出现上述食品质量问题,责任由甲方承担,如因甲方负责配送的食品出现质量问题或因为质量问题被消费者多次投诉,乙方有权终止协议,取消甲方的食品配送资格。
四、收益分配
甲方将及时有效的配送货物的给乙方,乙方将配送权交甲方,乙方不得干涉甲方的利润空间。
五、甲方的职责
风险提示,
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示,因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方必须向乙方提供符合国家食品卫生标准或国家相应的标准要求的食品,及时发货,保证市场所需。
2、甲方拥有与代理商谈判的权利,甲方必须向乙方提供真实的报价,包括代理商的供价、零售价。
风险提示,
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
3、甲方真实报送物品配送价格和总价,不得虚报或瞒报所配送物品,如乙方发现甲方虚报或瞒报所配送物品数量,乙方有权提前终止合同
4、甲方配送接收单位的物品的价格不得高于同样物品的市场正常销售价格。
六、乙方的职责
1、乙方监督甲方的配送物品。
2、乙方协助甲方进行检查奶亭业主的擅自进货、砸价等市场行为。
3、乙方不得干涉甲方的利润空间。
七、协议争议的解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。
八、供货期限,___年___月____日____至___年____月_____日。
九、本合同经过双方签字盖章后生效。本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章),
地址,
电话,
日期,____年_____月______日
乙方(签章),
地址,
电话,
日期,____年_____月______日
配送合同 篇2
甲方:
乙方:
甲方现将饭堂所食用的蔬菜、肉类、粮油、及干货调料等食材承包给乙方统一配送,为了维护甲乙双方共同利益,明确双方的责权关系,体现合作之愉快。经双方协商定如下合约,望甲乙双方共同遵守:
一、双方责任:
1、甲乙双方每天共同协商订好送货价格并双方确认。
蔬菜、鸡、鸭、鱼、猪肉、干货等厨房食用材料等必须符合国家饮食卫生标准,乙方每季度须提供相关食品材料的检验报告,如违反国家饮食卫生标准,甲方有权解除合约。
监督及验收。如查有不良食品材料可要求停止使用或退换,乙方保证供应符合卫生标准、安全、营养的食品。
5、乙方不得以甲方之名向外赊欠货物及借贷货款,如发生任何经济纠纷和司法责任与甲方无关,全部责任由乙方承担。
6、甲方每日下午时须的食品材料进行收集并配送给甲方。
7、乙方须按甲方定好的时间准时送货到厂:
早上:蔬菜、肉类xx时xx分前送到厂,
晚上:粮油、干货xx时xx分前送到厂。
8、由于季节性及台风暴雨等自然灾害及其它不可抗拒等因素和节假日,部份品种有暴涨暴跌的现象,我司会通知客户并协商调整价格。
9、乙方接到甲方订购单后,发现个别品种质量太差或缺少货源,应急时通知甲方订货负责人变更调换。
甲方每天安排专人过秤及验收,如发现个别品种重量不足或质量不好,甲方有权要求乙
方补足或退换,双方确认无误后在送货单上签字,乙方凭送货单在合同指定的时间内向甲方结算货款。
二、货款结算方式:
。
2、因专款专用:甲方以人民币现金或现金支票付给乙方,也可以汇入我司授权人指定帐户。
三、配送合同期及相关要求:
从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,合同期将以xx年为单位。
1、如合同期满,甲乙双方在合同完成前1个月内重新签订新合同。
2、如中途终止合同或合同期满不再续约的,双方须提前一周通知对方。甲方应提前准备好货款,在指定终止合同的当日乙方离厂前结清所有货款。
3、如有未尽事宜,不在本合约之内,双方另行协商解决,本合约一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即日生效。
甲方:乙方:农产品批发配送中心
代表人:代表人:
日期:日期:
配送合同 篇3
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的相关规定,甲乙双方本着平等自愿、等价有偿的原则,在互惠互利的基础上,就甲方经营的正久餐饮管理公司的蔬菜供应配送达成如下协议。
甲方所需蔬菜由乙方提供,甲方根据实际情况于前一天21:00前报单,内容以甲方定单为准。报单包括品种、数量、规格、计量单位(以公斤为计量单位)等内容;蔬菜的单价每月5日、15日、25日由双方根据市场行情确定一次,但其单价不得高于甲方附近农贸市场同品种蔬菜的单价。
乙方所供应配送的蔬菜质量尽量达到国家规定的无公害蔬菜的标准,肉眼观看不能有腐败变质、有杂质等污染、或可能对人体健康有害的蔬菜,确保制作出来的食品安全。
交货地点:甲方正久大酒店、正久宾馆餐饮部、锦都饭店。
乙方蔬菜送达甲方时,甲方派人负责进行过秤验收,双方并在验收单上签字确定。
1、乙方按要求把蔬菜配送到甲方指定地点后,甲方应及时安排人员对货物进行验收并办理相关手续。对不合格的蔬菜,由双方协商,按达成的协议处理。
2、甲方有权对乙方所供应配送的蔬菜的质量、单价等进行考核和评估。
1、乙方接到甲方的正式采购订单后须及时备货,并于第二天保质保量按时配送给甲方,不得延误。
2、乙方须按甲方的要求,能对其供应的蔬菜和采购渠道各个环节的联系人索要证据或票据,如有问题必须提供所有供应链上每个关系人的电话。
3、保证及配送过程严把质量关,如出现以次充好,投机取巧等情况,甲方有权拒收乙方所配送的.蔬菜。
本合同履行过程中发生争议,甲乙双方应协商解决或申请仲裁解决。
第六条、未尽事宜,双方可共同协商,另行签订补充协议。
第七条、本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
配送合同 篇4
身份证:
乙方:
身份证:
为了推进农村产业化进程,引导农民通过订单农业实行农业产供销一条龙发展,带动更多的农民走规范化、集约化、产业化合作之路,经甲乙双方多次协议,根据我国民法典相关规定,现就20__年玉米订单合同签订如下:
一、甲方的责任和义务1、根据订单农业的要求,对乙方的土地进行全面的评估和检测。
2、向乙方统一配送国家和省审定的种子和有生产许可手续生产的订单玉米专用肥料。
如种肥套餐出现不合格给农民造成损失,经检测部门认定,赔偿给乙方造成的损失。
3、提供产前、产中、产后服务,解决农民种植生产中的实际困难。
4、按照星火农业总部的要求,统一收购达到国家玉米检测标准的玉米。
5、收购玉米时间从秋玉米收割到12月底止,收购价每斤高于市场平均价5分钱。
甲方可以统一上门收购。
如无故拒收甲方要赔偿乙方的经济损失。
当地平均产量计算,因天气和人为等造成的损失除外。
二、乙方的责任和义务。
1、乙方按甲方的要求统一使用甲方提供的种肥,如有异议,可以提前通知甲方解决。
2、乙方按照甲方的要求规范种植和技术管理。
4、乙方在种植过程中,按甲方的要求在地头空闲处,挂牌示范,并写明责任人,秋季收割前,配合甲方在当地召开现场观摩会以利于第二年的产业化民展。
5、在玉米收割后,如遇到特殊原因,不能交给甲方收购的,提前申报甲方,甲方考核后,同相关部门协商暂停或停止对乙方的收购,但乙方不能无故违约。
如正常年份不上交给甲方收购,应赔偿给甲方造成的损失。
三、甲乙双方应共同维护上述的责任和义务,精诚合作,做好基地和农户的对接工作,如单方违约,将赔偿给对方造成的一切经济损失。
此合同一式三份,
甲乙双方各一份,上级主管部门一份,合同一经签字即可生效。
配送合同 篇5
甲乙双方本着互惠互利的原则,建立食品原料配送业务关系,在平等自愿,协商一致的基础上,达成如下协议:
1、乙方须向甲方提供有效执照等相关资料。
2、乙方须保持运输车辆和人员的整洁,进入甲方公司后须遵守甲方规章制度,如有违法按甲方有关规定处理。
3、乙方在放置或运输过程中要注意易脆,易损食品。所有食品原料须分开摆放,干湿分开,生熟分开,包装材料分开包装。
4、乙方按照甲方每天的订单要求,按质按量按时按地给甲方供货,对甲方提出的各种合理要求和建议应诚恳接受并切实做出改进。
5、甲方须妥善保管好乙方需回收用于供货的包装材料。
1、蔬菜类应保持良好的色泽和新鲜度,符合国家卫生标准,不得供应有腐烂、泥沙,积水等现象,可食用率不低于90%。
2、鲜肉类全部来源于政府认可的正规屠宰场,海鲜,河鲜等须保证新鲜,禁止隔日,异味等肉类,可食用率不低于99%。
3、粮油副食,调料等干货须由正规厂家提供,符合国家食品卫生标准,不得供应过期,变质,假冒等产品,可食用率100%。
1、甲方每天下午 点之前,将食材清单传真,邮件,电话等形式发给乙方(特殊或应急情况可先打电话通知),方便乙方安排送货,中途如有增减,乙方积极配合甲方,不得拒绝送货。
2、乙方应保证每日所订的食材于每天上午 点之前,按甲方订单品种,数量,质量送至甲方指定地点。
3、水果,粮油,副食,调料等干货类以及临时急需的食品原料,乙方应保证按甲方要求时间送至甲方指定地点。
4、乙方接到甲方的送货通知后,如个别品种缺货而不能按时送到,乙方应在一小时内通知甲方,并协商解决确保甲方所需食品。
5、甲方有权对不同的品种,数量选择不同供应商供货。
1、乙方所提供的食品原料,如不符合甲方要求的品种,数量,质量,甲方有权要求退货。乙方须及时补上欠缺的食品原料,每月超过三次退货时,甲方有权取消乙方的供货资格,乙方不得有异议。
2、乙方按甲方所下订单食品原料送货,所送食品原料无质量,数量等问题,甲方不得拒收。
1、乙方每周或半月一次报价给甲方,甲方确认价格后执行。
2、因季节性或风暴自然灾害,部分品种价格涨,跌幅度过大或乙方所报加过高于市场零售价时,双方均可随时提出调整价格,经双方协商确认后调整执行。
1、经双方协商,实行每 天结账,甲方将货款付给乙方。
2、甲方委托验货人和乙方送货人按照订单数量交接。
1、乙方须保证所供应的食品新鲜度与质量安全,由于乙方所供应的食品原料达不到国家有关食品卫生标准而造车食品中毒等后果,其经济和法律责任由乙方承担。
2、乙方不能按照合同条款的要求,按质,按量提供配送服务,经甲方警告三次后,无明显改善的,甲方有权解除合同。
3、乙方因违反国家食品卫生法规,发生食物中毒或卫生部门禁止停业整顿的,甲方有权终止合同。
4、本合同有效期为一年,到期后双方另行签约。
八、本合同未尽事宜,双方本着友好合作的精神协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签盖后生效。
配送合同 篇6
甲方:_________________________
地址:_________________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》,本着互利互惠的原则,就甲方委托乙方配送货物事宜,为了明确双方的责任,经双方协商,特签订本合同。
第一条运输货物(名称、规格、数量)严禁运输国家禁运易燃易爆物品
编号
品名
规格
单位
单价
数量
第二条包装要求
甲方必须按照国家主管机关规定的标准包装货物,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则乙方有权拒绝承运。
第三条配送区域
_________________________地区及省内各市县城。
第四条合同期限
一年,从______年_____月_____日至______年_____月_____日,合同期满后,经双方就合同约定价格再行协商,在同等条件下优先续签。
第五条运输质量及安全要求
乙方必须用符合甲方配送货的车辆,为甲方实行优质、快捷、安全的B要求、时间保质保量地配送至目的地。每天运输前双方议定运输重量,超重时价格另定。
第六条货物装卸责任
货物的装车工作由乙方负责,卸车工作由收货人负责,在装卸过程中发生的一切责任由装、卸方承担。
第七条收货人领取货物及验收办法
收货人凭有效证件、单据(或凭据)与乙方对证验收、领取货物。
第八条收费标准与费用结算方式
甲方收到乙方所提供的符合本合同约定的单据后,每二个月15日结算第一个月的费用。
第九条双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务:
1.甲方的权利:
(地点、收货人,把货物配送到目的地。配送通知发乙方后,甲方需变更到货地点或收货人,或者取消通知,有权向乙方提出,但必须在货物未运到目的地之前,并应按有关规定付给乙方费用。
(指导。
(3)委托的货物应遵守国家有关法律规定,并符合包装标准。
2.甲方的义务:
(1)按约定按时向乙方交付配送费用。
(。
(3)指派专人负责与乙方联系并协调配送货过程中有关事宜。
(的唯一配送商,未经乙方同意,甲方不得另寻配送商,否则,乙方可解除合同。
(二)乙方的权利和义务:
1.乙方的权利:
向甲方收取配送费用。查不到收货人或收货人拒绝领取货物,乙方就及时与甲方联系,在规定期限内负责保管并有权向甲方收取保管费用。
2.乙方的义务:
(1)根据甲方的业务需要与发展,提供相应的运输能力,即提供不同的厢车。
(,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。到达时间标准表(当天配送货物都按当天:
标准时间(小时)
地区
6
省内各市县城
24
(乙方司机双方签字盖章确认。交货时如发现产品损坏或产品、数量、型号、规格不符等问题,乙方应要求接收人注明,接收人所盖印章应为商家签定的配送委托书规定的公章或收货专用章,乙方凭甲方认可的配送反馈单与甲方进行结算。
第十条违约责任
(一)甲方责任
1.不按时与乙方结算配送费用,每超一天偿付给乙方当月结算费用1%的违约金,但由于乙方提供的结算单据不及时除外。
3.甲方有负责为乙方营造良好的服务环境,如甲方员工在货物配送过程中发生以下现象之一的,甲方应向乙方支付违约_________元/次。
(1)不按预约时间装卸货物。
(2)装卸货物当中有野蛮装卸行为,乙方指出,甲方工作人员不及时更改。
(3)甲方协调不到位,造成乙方被投诉。
(4)甲方发错货,造成乙方承运货物到达商场后,商场拒收,返程运费由甲方支付。
匿报危险货物,而招致货物破损、爆炸,造成人身伤亡的,甲方应承担由此造成的一切责任。
(二)乙方责任
,若乙方送达目的地错误,应自费将货物送达甲方要求的目的地,因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
遗失、短缺等任何损失,由乙方负责赔偿,赔偿值按批发价计算,且乙方不得擅自拆除货物并重新包装,因以上原因造成甲方违约或其他损失后,由乙方负责赔偿。
,乙方应向甲方支付违约金200元/次,同时乙方应按本合同继续履行合同。
(1)不按时运送货物,造成用户投诉。
(2)在运输过程中,损坏货物并强行留给用户,造成用户投诉。
(3)在装卸货物中,司机刁难用户,造成用户投诉。
短少、损坏的,乙方不承担违约责任。
(1)不可抗力;
(2)货物本身的自然属性;
(3)甲方或收货人本身的过错。
(4)在运送过程中,送错货物,造成用户投诉。
(三)其它________________________________
全部由乙方负责,具体支付标准(详见合同附件《价格表》)。
均由泄密方负责赔偿。
3.不可抗力的原因,影响本合同不能履行或者部分不能履行或延期履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并详细提供事故详情及造成合同不能履行,或者部分不能履行,或者延期履行的理由及所有的相关文件资料。
协议,合同自发出通知之日起30天后解除,由违约方承担违约责任。
5.自本合同生效之日起,甲乙双方原先签定的产品配送合同自动作废。
6.本合同如有未尽事宜,应由双方协商解决;协商不成时,按下列第_________种方式解决:
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
7.本合同一式二份,合同双方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
签约代表:_____________ 签约代表:_____________
开户行:_______________ 开户行:_______________
银行帐号:_____________ 银行帐号:_____________
电话:_________________ 电话:_________________
_________年____月____日 _________年____月____日
配送合同 篇7
传真:__________
账号:__________
税号:__________
乙方:__________
住所地:__________
传真:__________
账号:__________
税号:__________
为确保配送服务质量,维护双方权益,规范相互合作行为,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就甲方委托乙方进行配送服务事宜签订本合同并共同遵守。
1、甲方有权按照合同约定对乙方义务履行情况进行监督与考核,乙方违规的或违反合同约定的,甲方有权视情形要求乙方整改、支付违约金、赔偿或解除合同。
3、甲方在约定时间按照合同约定予以结算。甲方逾期结算的,需按照同期中国人民银行活期存款利率支付利息,非甲方原因造成的超期结算,由乙方做出书面说明并经甲方同意后方可结算。
1、乙方需按照甲方要求提供材料,证明其具有配送资质;
6、乙方需接受甲方关于配送流程、服务质量、安全作业等方面的培训,并经甲方考核合格后方可为甲方提供配送服务。在配送过程中,乙方需按甲方提供的《配送作业操作要求》进行操作。
7、乙方因履行本合同所知悉的全部甲方信息都应被视为甲方的商业秘密,乙方有义务保守秘密。否则乙方需承担不少于其违反约定给甲方带来的损失。
乙方同意在签署合同时,向甲方一次性交纳人民币元整风险保证金,该保证金不计息,如货物在乙方承运期间能顺利交付,甲方在合同期满或终止后30天内返回给乙方。若继续合作,风险金直接转入下一次合作合同。如因乙方责任造成甲方损失,甲方则按销售发票价格和因乙方原因甲方客户对甲方的索赔金额从保证金中扣除,乙方拥有受损货物的所有权,乙方在不影响甲方销售市场和甲方公司及产品声誉的产前提下处理受损货物。
本合同有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,本合同有效期满时未出现合同解除之情形的,本合同有效期自动延续一年。
1、运费标准:__________
2、结算方式:__________
3、备注:__________
六、争议解决方法
如因本合同的签订以及履行产生的争议,双方应协商解决;协商不成时,双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份双方各执一份,具同等效力。如需变更、补充,经协商一致后以补充协议形式确定。合同作为本合同组成部分,与本合同具同等效力。
甲方:____________
授权代表人:__________
日期:_____年_____月_____日
(签章):_____
授权代表人:__________
日期:_____年_____月_____日
乙方:__________
配送合同 篇8
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,双方就农产品配送事宜经共同协商,本着双方自愿、公平、互惠互利的原则,建立配送蔬菜业务关系,为保证双方的权益,达成以下协定:
1.乙方应遵守国家和地方有关的环境和卫生标准,严禁供应腐烂变质的食品,确保蔬菜的新鲜和卫生,按时按量供应,如未经卫生检疫部门确认乙方因送货质量问题造成甲方人员食物中毒等后果,由乙方负全部责任。
以便给乙方提供采购依据。
。
4.乙方送货时应随货送上一式多联的送货清单,甲方验收后由甲方人员签字确认,作为送货凭证。
同等蔬菜规格,不能高于市场价,如甲方发现蔬菜价高于市场,甲方有权按高出市场价的10倍处罚,并在当月的蔬菜货款里在次扣出1000元,做为处罚,因季节性及风暴等自然灾害,部分蔬菜的价格上涨幅度过大,乙方无法承担,需临时调整价格时,应先书面或电话通知甲方,经双方协商确认后调整。
6.乙方提供的蔬菜经双方在当月结算确认后,乙方须开据发票,在甲方的指定时间和地点,于当月的29日,一次性用现金或转帐方式付清货款,甲方逾期未向乙方支付货款,乙方有权随时终止向甲方供货,并按每天0.3%收取违约金。
的蔬菜质量和单价保证金,保证金在第一次结账货款里扣出,甲方须填写收据并盖上单位公章,乙方妥善保管收据,合同终止甲方反还乙方的保证金。
8.供货期限自_______年____月____日至_______年____月____日止,合同期____年。在合作期间甲乙双方若要求解除该合同,应提前15天通知对方。
9.本合同自双方签字即时生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。本协议未尽事宜,经双方协商签署补充协议,补充协议与本协议具同等法律效率。
甲方代表(签名): 乙方代表(签名):
电话: 电话:
地址: 地址:
签约日期:_____年___月___日 签约日期:_____年___月___日
配送合同 篇9
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
本著互惠互利的原则,甲乙双方经协商,甲方将该厂的食堂之物料采购承包经乙方供应,以明确双方发包和承包过程中的权利、义务关系与经济责任。为了确保双方的权益关系,经双方友好协商,特订立本合同,双方必须以利共同覆行。达成如下协议:
自___年___月___日至___年___月___日共为___个月;甲方将该厂的食堂物料采购承包给乙方供应;承包期间,双方达不到协议之要求及标准(或其它原因)而要求终止协议或合约期满,不愿续签,必须提前30天书面通知对方,否则造成对方经济损失均由终止合同方负责。
,每天早晨送菜一次,并在8:30前准时送到甲方食堂,乙方如有特殊情况,必须提前通知甲方。其运输车辆及人力等费用均由乙方负责,如因延迟而影响甲方正常开餐,以至耽误生产,甲方有权对乙方追究责任,并由乙方赔偿相应经济损失。
交给乙方,由乙方进行配送。每___天根据市场高低进行报价一次;经甲方代表确认后,此报价单的单价作为菜款结帐的依据(不得打折)。或者由乙方安排菜谱均可,但甲方必须提供就餐人数及每天伙食费。
3、结算方式:___天结帐一次,应该在___天内付清该款项,否则以2%的滞纳金计算;甲方确认后再以现金支付。
4、质量问题:乙方送来的菜,应符合有关卫生标准,并且甲方每天都要检查数量和质量,如有质量问题,甲方有权要求乙方更换.
5、合同限期:本合同自签字之日起生效,如果双方均无异议,则合同期满后继续有效。
不能推诿现象,应以实事求是。
7、其它:本合同如有未尽事宜,可以经双方协商修改,修改或补充条款作为本合同附件,具有同等效力。本合同一式二份,双方各执一份,经双方代表签字后即生效。违者必究。
甲方: 乙方:
___年___月___日 ___年___月___日
配送合同 篇10
邮编:
电话:
传真:
账号:
税号:
乙方:
住所地:
邮编:
电话:
传真:
账号:
税号:
为确保配送服务质量,维护双方权益,规范相互合作行为,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就甲方委托乙方进行配送服务事宜签订本合同并共同遵守。
一、 甲方权利及义务
1. 甲方有权按照合同约定对乙方义务履行情况进行监督与考核,乙方违规的或违反合同约定的,甲方有权视情形要求乙方整改、支付违约金、赔偿或解除合同。
3. 甲方在约定时间按照合同约定予以结算。甲方逾期结算的,需按照同期中国人民银行活期存款利率支付利息,非甲方原因造成的超期结算,由乙方做出书面说明并经甲方同意后方可结算。
二、 乙方权利及义务
1. 乙方需按照甲方要求提供材料,证明其具有配送资质;
6. 乙方需接受甲方关于配送流程、服务质量、安全作业等方面的培训,并经甲方考核合格后方可为甲方提供配送服务。在配送过程中,乙方需按甲方提供的《配送作业操作要求》进行操作。
7. 乙方因履行本合同所知悉的全部甲方信息都应被视为甲方的商业秘密,乙方有义务保守秘密。否则乙方需承担不少于其违反约定给甲方带来的损失。
三、 风险保证金
乙方同意在签署合同时,向甲方一次性交纳人民币 元整风险保证金,该保证金不计息,如货物在乙方承运期间能顺利交付,甲方在合同期满或终止后30天内返回给乙方。若继续合作,风险金直接转入下一次合作合同。如因乙方责任造成甲方损失,甲方则按销售发票价格和因乙方原因甲方客户对甲方的索赔金额从保证金中扣除,乙方拥有受损货物的所有权,乙方在不影响甲方销售市场和甲方公司及产品声誉的产前提下处理受损货物。
四、 合同期限
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日,本合同有效期满时未出现合同解除之情形的,本合同有效期自动延续一年。
五、 运费标准及结算方式
1. 运费标准:
2. 结算方式:
3. 备 注:
六、 争议解决方法
如因本合同的签订以及履行产生的争议,双方应协商解决;协商不成时,双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份双方各执一份,具同等效力。如需变更、补充,经协商一致后以补充协议形式确定。合同作为本合同组成部分,与本合同具同等效力。
____年____月____日
乙方
____年____月____日
配送合同 篇11
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,在平等自愿的基础上,就乙方为甲方提供产品运输事项,达成协议如下:
一、运输事项及地点
甲方将自有产品运输任务发包给乙方(具体产品见清单)。
二、运输配送时间及费用
运输时间为 年 月 日 时 分(应当在发车后,起始地为: 至 ;乙方车辆号牌为: 运输费用为 (该费用为包干费用,甲方不承担除此之外的任何费用),结算时间为 。
三、运输配送流程
乙方车辆到甲方工厂装货完毕后,由甲乙双方工作人员对发货单共同签字确认→乙方配送产品到销售点→配货完毕后由乙方工作人员与甲方销售点工作人员共同签字确认→双方留存签认单→凭签认单结算。
四、双方权利义务
整洁安全,承运时乙方应核对送货清单,到达交货地点与收货人核对,如有差错,应在第一时间内通知甲方;
2、乙方应保证货物安全到达目的地,从发车起至卸货止,如因乙方原因致使货物丢失或损坏的,由乙方按市场价格向甲方承担赔偿责任。
车辆受损的其他事故的,由乙方自行承担责任,与甲方无关;因此给甲方造成损失的,乙方应按产品市场价对甲方承担相应的赔偿责任。
4、甲方应按约定及时对乙方结算相关费用。
5、甲方所发货物应完整无损,外标示清晰,运货清单填写准确无误。
五、违约责任
1、甲方超过3个工作日未对乙方结算运输费用的',按应付费用的5‰/每日向乙方支付延期付款利息.
2、乙方配送时间超过合理时间致使甲方货物变质损失的,乙方应按产品市场价向甲方承担损害赔偿责任。
六、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,双方约定由 人民法院管辖。
七、本协议一式贰份,自甲乙双方盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
延伸阅读
贷款合同
现如今人们的生活水平不断提高,订书面合同成为合同生效的条件。签署合同的意义在于将口头难以承诺的事情记录下来作为约定,你会不会写合同呢?今天泡泡演讲稿的编辑给大家分享一下关于“贷款合同”的信息,想获得更多信息请关注我们的网站!
贷款合同【篇1】
贷款合同是金融领域中常见的一种合同形式,它在借款人和贷款机构之间确立了借款金额、利率、还款方式等各项重要条款。贷款合同对于双方都十分重要,它不仅是金融交易的依据,也是保障双方权益的法律文件。本文将详细介绍贷款合同的内容以及其中各项条款的含义和作用。
第一章:合同概述
在合同的开头,一般会先说明合同的标题“贷款合同”,然后列明合同的起草日期、合同生效日期和双方的基本信息,包括借款人和贷款机构的名称、地址、联系方式等。这部分内容主要用于确认合同的主体,确保双方的合法身份和联系方式。
第二章:借款金额和利率
合同的第二章主要围绕借款金额和利率两个关键点展开。明确了借款金额是多少,这是借款人从贷款机构那里获得的具体数值,确定了借款人所能获得的经济支持的规模。接着,在利率部分详细说明了借款的利率是多少,利率的计算方式以及支付方式。贷款机构根据借款人的个人信用状况和贷款用途等因素,来确定贷款利率,而借款人需要按照合同规定的还款日期按时支付利息。
第三章:还款方式和期限
还款方式和期限是合同中非常重要的一部分。在这一章节中,详细列举了借款人应该按照何种方式进行还款,包括等额本息还款、等额本金还款、每月付息到期还本等方式。不同的还款方式适用于不同的借款人,选择合适的还款方式可以更好地进行财务规划和还款安排。同时,还款期限也会在这一章节中被明确规定,借款人需要按照约定的时间限期完成还款,以避免违约和产生额外费用。
第四章:违约责任和提前还款
贷款合同中通常都会涉及到违约责任和提前还款。关于违约责任,合同会详细列举出借款人违约的各种情形,以及相应的违约责任,可能包括罚息、违约金或扣除借款人抵押物等。提前还款是指借款人在约定的还款期限之前主动进行还款,合同会规定提前还款的适用条件、手续和费用,给予借款人在提前还款上的一定灵活性和优惠。
第五章:其他条款
在最后一章中,合同通常会列举一些其他的条款,如关于借款人信息保密、争议解决方案、合同变更等。这些条款可以进一步保障双方的权益,确保合同的有效性和可操作性。同时也可以避免因为某些特殊情况而导致的纠纷和争议,给合同的执行和后续管理提供一定的便利。
总结
贷款合同作为金融交易的重要文件,对于借款人和贷款机构都具有重要意义。这份合同详细规定了借款金额、利率、还款方式、还款期限等各项重要内容,为双方提供了一种明确和规范的合作框架。双方在签署合同之前应该仔细审核合同的各项条款,确保自身权益得到有效保障。同时,在合同履行过程中,双方也需要严格按照合同规定进行操作,遵守各个条款,以确保贷款合同能够顺利履行。
贷款合同【篇2】
出借人,借款人,担保人,
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市前有规定,甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致订立本合同,共同遵守。
第一条乙方因的需要,向甲方借款。第二条借款币种和金额,人民币整。
第三条借款用途,乙方借款用于办理。
第四条出借时间
出借时间,。甲方应于本合同生效之后将全部借款给付乙方;乙方收到甲方借款后应向甲方出具借款收据。
第五条
还款时间,,乙方应按期偿还借款本金,否则,按借款总额的日千分之五计算滞纳金。
第六条甲方的权利和义务
1、甲方有权了解乙方借款使用情况。
2、按照本合同规定收回或提前收回贷款本金、利息、罚息、逾期利息、复息和其他费用。
3、在乙方、丙方履行本合同规定义务前提下,按期足额向乙方发放贷款。
4、在下列事项中的一项或多项发生时,甲方可以宣布本合同提前到期,要求乙方立即提前偿还部分或全部贷款本息及其它费用。
乙方未按规定用途使用借款;
乙方拒绝或阻扰甲方对借款使用情况进行监督检查;
乙方向甲方提供虚假的证明材料或隐瞒重要事项的文件或资料;
乙方向其他自然人、法人或经济组织签订有损于甲方权益的合同;
乙方发生死亡、失踪或丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人或继承人、监护人拒绝履行本合同;
保证人丧失连带保证责任能力;
乙方与丙方串通套取借款,损害甲方权益;
乙方发生其它足以影响期偿债能力的情况。
第七条乙方的权利和义务
1、有权按照本合同约定取得贷款。
2、按照本合同规定的用途使用贷款,向甲方提供与该贷款使用有关的证明文件,资料和单据。
3、在本合同有效期内,变更住所、通讯地址、工作单位及收入状况发生重大变动应在五日内书面通知甲方。
4、承担因违约而导致甲方发生的诉讼费、律师费、鉴定费、执行费等实现债权的费用。
第八条违约责任
一、乙方的违约责任
1、乙方不按合同规定的用途使用借款,甲方有权收回部分或全部贷款。
2、乙方如逾期不还贷款,甲方有权追回借款。
3、乙方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,甲方应追回贷款本息,情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
二、甲方的违约责任
甲方未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。
第九条合同争议的解决方式
本合同事后履行过程中发生的争执,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向青岛市区人民法院起诉。第十条其他事项
1、本合同期内,乙方或丙方变更住所、名称或电话的,应在五日内书面通知甲方,否则甲方向本合同所留的住址发送有关文件,视同送达。
2、乙方承诺,违反本合同的规定,不履行义务或不完全履行义务时,自愿接受依法强制执行。
3、丙方承诺,违反本合同的约定,不履行义务或不完全履行义务时,自愿接受依法强制执行。
4、甲、乙、丙三方经协商一致,在不违背本合同上述条款的前提下,就合同的未尽事宜订立的补充条款,为本合同不可分割之一部分,与本合同具有同等效力。
第十一条保证条款,
保证人详阅了借款合同的全部内容,保证人自愿对上列借款金额万元以及滞纳金的债务做连带保证担保。
担保范围,本金,利息,滞纳金或违约金,以及债权人实现债权所产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费等一切费用。
担保期,自债务人还款时间届满,即 的次日至债务人清偿所欠全部贷款本息为止。
第十二条合同生效
本合同一式份,各方各执一份,效力相同。本合同采用保证担保,自各方签字或盖章之日起生效。
甲方,身份证号码,现住址,电话号码,丙方,身份证号码,现住址,电话号码,
乙方指定汇款账户为,账户名,账号,开户行,
乙方,身份证号码,现住址,电话号码,签约时间,
贷款合同【篇3】
委托人: (以下简称甲方)
居间人: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之相关规定,经友好协商,本着互利互惠的原则,现就甲方委托乙方协助甲方在重庆市 银行,申请总金额为 1亿元( 壹亿 元整)的抵押贷款,达成如下协议:
1、委托事项:乙方经本合同授权委托或确认后,与银行及时沟通协调,协助甲方完善贷款所需资料及手续,并协助甲方申请到贷款。
买方需支付 项,卖方需支付项。按约定由_______方完全承担;其余由___方承担,如在合同履行的过程中因政策原因发生税务种类的增加,则由甲乙双方协商承担。
出借方贷款审批完毕后在签约后的当日甲方保证支付___%居间服费用给乙方:在放款前一次性全部支付完毕。
本合同在履行过程中如甲方违反上述约定,则甲方应双倍返还定金予乙方,若因乙方原因导致无法实现合同目的,则无权向甲方索取所交定金,若甲方收取该定金后在约定的时间内拒绝签订《房屋买卖合同》并经公证,则应双倍返还定金给乙方;若乙方在约定的时间内拒绝签订《房屋买卖合同》并经公证,则无权向甲方索取定金。
2、万人民币(万元整);
3、支付方式:甲方申请贷款的总额亿元(元整)中,由甲方要求银行直接支付至乙方指定账户,剩余贷款支付至乙方账户,该笔款项不产生任何税费,乙方不承担该笔费用的任何还款责任,若该笔款项有税费及与银行产生债务关系,均由甲方负责解决,乙方不承担任何费用。若该笔款项导致乙方产生任何费用。
居间报酬及支付:该物业系丙方提供信息促成,本合同一经签订,丙方的居间任务即告完成。基于丙方已提供之服务,本合同签订完成,丙方向乙方收取佣金人民币(大写): 元整(: );向甲方收取佣金人民币(大写): 元整(: )。甲方或乙方除不可抗力因素外,任何一方未依本合同之条款卖出或买入该物业,则违约一方必须赔偿守约方房价的 %作为违约金,另即时付予丙方经纪佣金人民币(大写): 元(: )逾期未按本条约定支付居间报酬的,违约方应向丙方承担居间报酬30%的违约金,造成丙方其它损失的另行赔偿。
4、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列方式解决:
(一)提交重庆市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向重庆市南岸区人民法院起诉。
5、本合同一式贰分,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贷款合同【篇4】
合同编号:___________
建设项目:_________________________
主管部门:_________________________
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
根据《借款合同条例》和《中国投资银行投资贷款试行办法》,甲方向乙方申请为进行项目所需资金,乙方经审查后同意按照下述条件提供资金,为明确各方责任,特签订本合同,共同遵守。
第一条乙方同意贷给甲方外汇(大写)_________,其中:本金________,建设期利息_________;人民币(大写)_________元,其中:本金_________元,建设期利息_________元(以下简称“贷款”)。
上述贷款,已包括按甲乙双方于_________年_________月_________日签订的准备贷款协议支用的外汇(大写)_________。
第二条贷款期限自___________年_________月_________日起至___________年________月________日止,其中宽限期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第三条甲方按本合同所借的外汇和人民币贷款,都必须在乙方开立帐户。本合同签署后_________月内,甲方应向乙方提送本年度“投资贷款年度用款计划”(以下简称“用款计划”);并在项目用款期内每一会计年度终了_________前,提送下年度“用款计划”,经乙方审查同意后按季存入甲方开立的存款帐户使用,自转存之日起,乙方计收贷款利息,同时对未支用部分的存款,向甲方支付存款利息。
第四条乙方按审查同意的用款计划,保证及时向甲方提供贷款资金。如未按期提供,乙方应按未提供的贷款数额和延期天数,付给甲方违约金。违约金数额按第六条规定的固定年息或浮动年息(按起息日的年息计算)加百分之_________计付。
第五条甲方用款需要超过本合同规定的贷款总额时,由甲方提出申请,经乙方审查同意后追回贷款,并签订书面补充贷款协议。作为原合同不可分割的组成部分。
第六条乙方向甲方提供的外汇贷款,甲方必须用外汇还本付息,人民币贷款用人民币还本付息。贷款利息在合同规定的还款期内,人民币贷款为年息百分之_________,外汇贷款实行固定利率为年息百分之_________%浮动,利率按_________个月浮动一次,本次基期利率为年息百分之_________。
第七条 实行浮动利率的外汇贷款,同时实行分摊汇率损益。甲方同意按《中国投资银行外汇贷款利率和汇率损益分摊试行办法》承担损益。
实行固定利率的外汇贷款,甲方同意自本合同生效日起,按季对本年度“用款计划”贷款额的未支用部分支付千分之_________的承诺费。甲方当年用款需要超过年度用款计划时,必须提出申请,经乙方审查同意,才能追回年度用款,追加部分从________月________日起补计承诺费。
第八条对乙方提供的贷款,甲方保证从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止的期限内还清全部本息。
本合同贷款的还本计划如下:_________。
如果甲方不能按年度还本计划归还的,从当年_________月份银行结息日开始对逾期贷款加息百分之_________。
第九条还本付息的资金来源按国家有关规定执行。为减少乙方贷款风险,甲方同意提交“按期偿还外汇贷款本息担保书”和“按期偿还人民币贷款本息担保书”作为本合同附件。甲方提交的按期偿还外汇贷款本息担保书如果只是外汇额度担保的,在人民币担保书内应包含购买等值外汇所需的人民币数额。甲方不能履行合同时,由担保单位承担偿还本息的责任。
第十条本项目贷款必须专款专用,不得挪用,如有挪用,被挪用部分在挪用期间加息百分之_________。贷款期内,甲方应向乙方定期送交有关工程建设和生产经营的会计、统计报表,乙方有权调阅有关资料或进行现场检查。甲方如不按规定用途使用贷款,乙方有权停止发放或提前收回贷款。
第十一条 本合同经甲乙双方签章后生效,至贷款本息全部还清后自动终止。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;副本若干份,分送单位由甲乙双方商定。
第十二条 本合同执行过程中,如果国家在投资、信贷等方面的法律、法令、条例和规定有新的变更时,本合同规定的有关条款应作相应变更。
第十三条 本合同的附件,除第九条提到的外,如有财产抵押担保书、工贸合同、公证文本等均作为本合同的组成部分。
借款单位(公章):__________________
负责人(签字):____________________
__________年__________月__________日
贷款单位(公章):__________________
负责人(签字):____________________
__________年__________月__________日
贷款合同 篇2
甲方:中国__________分行_______________支行
乙方:_____________________院校
为帮助高等学校部分在读学生顺利完成学业,促进我国高等教育事业的发展,经双方平等协商,签订国家助学贷款协议如下:
一、甲方遵守并履行以下约定:
(一)甲方将在商业原则基础上,对乙方推荐的借款人进行审查,并最迟在受理贷款申请之日起10个工作日内对借款人给予能否贷款的答复。
(二)甲方向乙方推荐的借款人提供的助学贷款额度不超过借款人在读期间所需学杂费和生活费用的总和,最高限额暂定为10万元人民币。
(三)甲方向乙方推荐的借款人发放国家助学贷款的期限最长不超过借款人毕业后四年。
(四)甲方向借款人发放的国家助学贷款利率按中国人民银行法定贷款利率和国家有关利率政策执行。
(五)甲方负责到乙方指导借款人填写、签署借款申请书、扣款授权书、借款凭证、及借款合同等资料。
(六)甲方经审批同意贷款后,按学年及时将学杂费贷款直接划入乙方指定账户,按学期将生活费用贷款直接划入借款人的储蓄或信用卡账户。
(七)甲方追索借款人逾期未清偿的贷款本息,可在新闻媒体上公布违约借款人姓名、身份证号码及违约行为。
二、乙方遵守并履行以下约定:
(八)乙方指定专门机构负责受理借款人的助学贷款申请,确认借款人所提供资料的真实性,并将有关资料及乙方的审核意见送至甲方。
(九)乙方负责为符合信用贷款条件的借款人落实介绍人和见证人,并督促介绍人、见证人履行其职责。
(十)乙方负责向甲方出具借款人在校期间所需学杂费和生活费用的证明资料。
(十一)见证人如调离学校,乙方需负责督促其继续履行职责;见证人如出国、死亡、失踪等,乙方需指定新的见证人继续履行见证人的职责。指定新的见证人时乙方须向甲方出具书面证明资料。
(十二)乙方负责召集借款人统一办理填写、签署借款申请书、扣款授权书、借款凭证、借款合同等手续。
(十三)乙方须及时将借款人在校期间的违约行为或者发生转学、休学、出国留学或移居、退学、开除、伤亡、失踪等情况通知甲方,并协助甲方采取相应的债权保护措施。
(十四)乙方应在借款人毕业前,以书面形式告知甲方有关借款人的毕业去向、就业单位名称、居住地址、联系电话等变化情况,并协助甲方办妥借款人还款确认手续。
(十五)乙方协助甲方清收借款人尚未清偿的贷款本息,并在借款人毕业时,将其未清偿贷款本息的情况书面通知用人单位,同时抄送甲方。
三、违约责任
(十六)若甲方违反本协议第六条,应将贷款连同罚息一起付给乙方(利息按中国人民银行同期存款利率计算)。
(十七)乙方违反本协议第八、十一、十三、十四、十五条,甲方有权终止本协议;因乙方违约造成甲方贷款本息损失的,乙方应承担赔偿责任。
四、补充条款(包括增、减修整条款)
1、__________________________________
2、__________________________________
3、__________________________________
4、__________________________________
款合同最新
贷款帐号:__________________
借款人:____________________
贷款人:____________________
根据____________号文批准的____________引进项目,所需资金经借款人申请,贷款人审查同意发放外汇贷款。双方同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的规定签订本合同,并共同遵守。
第一条贷款金额:____________万美元(或其他等值外币),包括应付利息_________万美元;
第二条贷款期限:____________年,自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息日止。
第三条贷款利率及计收方法
1。按贷款人总行制定的____________年期______个月浮动一次的利率执行或
2。按贷款人制定的_________年期_________个月浮动一次的利率执行或
3。按贷款人总行制定的优惠利率执行,目前为______或
4。按贷款人自营统筹资金贷款利率执行,贷款利息每_________计收一次,结息日为(复息或从存款户中扣收要写明)。
第四条贷款用途:本贷款本金部分限于支付费用,必须专款专用,未经贷款人同意,不得挪作它用。应付利息部分限于偿付本贷款到期利息,不得作其他支付。
第五条贷款使用:本合同签订之日起三个月内,借款人应提出订货卡片,提出订货卡片之日起五个月内应对外签订贸易合同。贸易合同副本需送交贷款人,以便对外开证、付汇。如遇特殊情况需延期订货的,应事先经贷款人同意。借款人未按上述要求提出订货卡片和签订贸易合同的.,贷款人有权撤销贷款。
第六条用款计划:根据项目进度,本项贷款提款期为____________年至____________年,每年用款计划如下:
____________年_________万美元;____________年_________万美元:____________年_________万美元。
贷款人允许贷款人按实际情况调整用款计划外汇借款合同样本外汇借款合同样本。提款期到期,未提用贷款,如借货双方无其他约定,借款人不得再继续支用贷款。
第七条贷款偿还:借款人以项目新增创汇和利润、折旧或其他资金归还贷款。借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款:____________年_________万美元;____________年_________万美元;____________年_________万美元。
如贷款项目提前实现效益,借款人应提前偿还贷款;如年度还款计划不能实现,借款人应在年底前提出调整还款计划,并经贷款人同意,否则贷款人将按贷款违约处理;如借款人不能按期还款,最迟在贷款到期日前十五天应向贷款人提出书面展期申请,届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款,自过期之日起加收_________的罚息。
为了有利于还款,借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户,将用于还款的人民币资金先予存入,待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。
本贷款项下有关进出口结算业务,应通过中国银行进出口业务部叙做。第八条还款担保:本合同项下的贷款本息由_________作为贷款人的担保人,并由担保人向贷款人出具担保函,作为本合同不可分割的组成部分,一旦借款人不能按期偿还贷款本息,经贷款人发出书面通知,由担保单位承担还本付息责任。
第九条保险事项:为避免贷款期间可能因发生自然灾害或意外事故而遭受损失,借款人应向有关保险机构投保贷款项下进口设备外汇财产保险,并将保险权益转归贷款人名下,直至还清全部贷款本息时止,保险费用可在本贷款项下支付。
第十条违约和违约处理
1。下列情况均属借款人违约:
a。借款人未能按合同计划用款和还本付息。
b。未经贷款人同意改变贷款的用途或挪作他用。
c。未经贷款人同意借款人私自转卖用本贷款购置的设备。
d。借款人违反本合同其他条款事项。
2。根据违约情况,贷款人有权采取下列措施:
a。注销借款人未使用的贷款。
b。对违约部分贷款加收最高为____________%的罚息。
c。冻结借款人在贷款人处的存款,并追加贷款。
d。向贷款担保人追索贷款。
e。借款人和担保人未能履行合同还款责任时,贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项外汇借款合同样本合同范本。
f。采取其他必要手段,直至依法索偿应付未付贷款本息及费用
第十一条合同的变更和解除:订立合同所依据的国家计划及有关的概算预算经计划下达机关批准修改或取消的,允许变更或解除合同。
第十二条合同生效:本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执两份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
第十三条争议的解决:本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,双方当事人可选择:
1。向经济合同仲裁机构申请仲裁;
2。向人民法院提起诉讼。
借款人(盖章):_________________ 贷款人(盖章):________________
企业负责人:(签字)_____________ 银行负责人:(签字)____________
财务负责人:(签字)_____________ 经办人员:(签字)______________
签约日期:_______年_____月_____日
签约地点:_______________________
贷款合同【篇5】
甲方(卖房人): 身份证号码:
乙方(买房人): 身份证号码:
甲、乙双方经过友好协商,订立本合同:
1、甲方自愿将座落于 室的房产出售给乙方。(产权人为: ;产权证编号: ;产权性质为: 出售住宅)
2、房产的建筑面积为: 平方米。
物品出现纠纷,甲乙双方互不追究责任。
4、付款方式:
① 甲乙双方于 年 月 日签定本合同,同时乙方付给甲方购房定金人民币 。
② 甲乙双方于 年 月 日之前办理该套房产的过户手续,同时乙方将购房首付款人民币 ,其中包含购房定金 )一次性付给甲方。
③ 因乙方需贷款付剩余房款,乙方委托三河燕郊中世宏基房地产经纪有限公司办理贷款事宜,则贷款到位后,由 将剩余房款人民币 一次性付给甲方。至此,甲方已收到乙方购房全部房款。
5、甲方保证所售该套房产产权清楚,无纠纷,未设定任何他项权利。否则,由此引发的一切后果均由甲方承担全部责任。
费 由 方全部承担;贷款时应交纳的相关费用及应支付给三河燕郊中世宏基房地产经纪有限公司的佣金由 方全部承担。
7、甲方承诺收到乙方购房 的同时将该套房产及其全部手续移交给乙方,并保证房屋内部设施使用功能完好。
取暖费、水费、电费等甲方使用期间产生的各项费用由甲方全部结清。如房产交割时甲方未能将各项费用结清,则暂押房款人民币 在三河燕郊中世宏基房地产经纪有限公司,待甲方将各项费用全部结清后,由三河燕郊中世宏基房地产经纪有限公司退还给甲方。
逾期交房的违约责任:甲方每逾期一日交房,则按房价总额的 计算违约金,在房产交割当日以现金形式一次性交给乙方。甲方逾期交房超过 日时,乙方有权解除合同,甲方除将已收房款全部退还给乙方外,应赔偿人民币壹万圆违约金及乙方各种损失费(如佣金、搬家费、误工费、过户费等实际发生的费用)交予乙方。
买受人逾期付款:乙方未按合同规定时间交款时,每逾期一日,按房款总额的 计算违约金,在房产交割当日以现金的形式一次性交给甲方。如乙方逾期付款超过 日时,甲方有权解除合同,乙方除将该套房屋的全部手续退还给甲方外,应赔偿甲方人民币壹万圆违约金,并赔偿损失费(如佣金、搬家费、租房费、误工费等实际发生的费用)交予甲方。
室内设施损坏或不全(与合同内容不符),甲方应在 日内负责修缮,或 赔偿给乙方。
甲乙双方一经签定本合同,即具有法律效力,甲乙双方均不得违约。如甲方违约,则甲方无条件退还乙方已付全部房款并赔偿乙方违约金人民币壹万圆整;如乙方违约,则乙方无条件从该套房产中搬出,甲方从乙方所付房款中扣除违约金人民币壹万圆整,归甲方所有,剩余房款全部退还给乙方。
如有未尽事宜,双方协商解决或另立补充协议。
甲乙双方如有争议,任何一方都可在房产所在地的人民法院提起诉讼。
本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份, 壹份,三河燕郊中世宏基房地产经纪有限公司存档壹份,本合同自双方签字之日起开始生效。
甲方: 乙方:
签约地点:
签约时间: 年 月 日
贷款合同【篇6】
甲方(委托人):____________ 性别:____________
出生年月:____________ 身份证号码:________________
乙方(受托人):____________ 性别:____________
出生年月:____________ 身份证号码:________________
依据国家相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、相互信任的基础上,就甲方委托乙方,乙方在认真审查甲方的主体资格、相关资料后同意接受甲方委托从事房屋出售代理事项达成一致,订立本合同。
第一条 委托事项
(1) 为 共有产权,现甲方委托乙方代理出售此房产,建筑面积 平方米,所有权证号 ,权属性质 。
(2) 为 共有产权,现甲方委托乙方代理出售此房产,建筑面积 平方米,所有权证号 ,权属性质 。
第二条 委托期限
自本合同订立时起至 年 月 日止。
第三条 委托权限
甲方委托乙方权限:
1、签订上述房屋的转让合同及有关手续;
土地使用证过户登记过程中的一切手续;
电、煤气、电话、有线电视等过户的相关手续;
4、其他_________________________
乙方在受托事项内所签署的相关文件,甲方均予认可。受托人无转委托权。
第四条 甲方义务
户口簿、房屋所有权证、土地使用证、婚姻状况证明等,并保证上述证件及材料的真实性,如有不实,应承担相应的法律责任。
乙双方协商支出。
3、甲方承诺此事务只委托乙方单独办理。甲方如需委托第三方办理委托事务的,必须经过乙方的书面同意。甲方违反该条应向乙方承担相应的违约金。
4、乙方处理委托事务时,因不可归责于自己的事由受到损失的,甲方应给予相应的补偿。
5、其他_______________________________________________
第五条 乙方义务
1、乙方应当在授权范围内处理委托事务,并遵照甲方指示。乙方超越权限给甲方造成损失的,应当赔偿损失并承担一切后果。
材料。如有不实,给其他权利人造成损失的,应承担连带法律责任。
3、乙方应向甲方如实报告委托事务处理的情况和结果。因该委托取得的任何利益,均属于甲方所有。
4、若该委托为有偿,因乙方的过错给甲方造成损失的,乙方应当赔偿。若该委托为无偿,因乙方的故意或重大过失给甲方造成损失的,乙方应当赔偿。
5、其他_______________________________________________
第六条 其他事项约定
乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件,均为本协议不可分割的一部分,具有同等法律效力。
2、该房屋办完过户手续,本合同自行终止。
3、甲乙双方经协商一致可以随时解除本合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责的事由以外,应当赔偿损失。
第七条 违约责任
乙双方履行本合同期间,如因不可抗力、国家法律、法规、政策等调整原因,该房不能办理权属变更,双方均不承担违约责任。
五条各项约定之一的,应支付对方该房约定出售价格的__%的违约金作为赔偿。
第八条 合同争议的解决办法
本合同如发生争议,由甲、乙双方协商解决。如协商不成,依法向房产所在地的人民法院起诉。
第九条 合同生效日期
本合同经甲、乙双方签字(或盖章、捺指印)后即生效,合同文本一式四份,甲、乙双方各执一份,常州市房地产交易管理部门一份,常州公证处一份。
第十条 补充条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贷款合同【篇7】
编号:20xx0111 甲方:
乙方:
双方代表经磋商后,一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定),用于个人消费或装修,乙方接受委托。
二、 甲方职责:1、 提供借贷所需的真实性资料。2、 积极配合办理相关手续。3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责:1、 充分发挥资源优势,认真负责加速办理所有借款手续,在金融机构审批后,借款全额汇入甲乙双方共管账号即视为成功。2、 全面协调甲方与金融机构的关系。3、 维护甲方权益。
咀方建造,翻建,大修自住住房的,在本合同生效后自筹资金用完或将要用完时。
四、 甲方需承担的费用:1、 利息(详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定);2、 公证费、共管账户开户费用(详见甲方与公证处、银行间签订的相关合同、协议约定);3、居间服务费:甲方须在银行贷款审批成功。
贷款从发放的次月起按月还本付息。根据等额还款的计算公式计算每月等额还贷款本息,去零进元确定每月还本息额,最后一次本息接清。
五、 违约责任:1、 本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币
2、 银行贷款审批完毕在房管局办理他项权利证后,甲方保证配合乙方从共管账户中提取全部居间服务费,每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
期至以后各期每月还本息额根据当年银行公布的个人住房公积金贷款利率计算,以乙方书面通知为准,同时变动分期每月还本息额。
1、 本合同甲乙双方签字盖章,贷款项目银行受理审批后即生效,在履约完毕后自行终止;甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;4、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露;
咀方需动同本人,同户成员,非同住配偶和直系血亲公积金用于偿还贷款本息的,可在每年的________月份办理一次,手续与本合同第五条公积金抵充自筹资金相同。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
贷款合同【篇8】
甲方:
乙方:
双方代表经磋商后,一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定),用于个人消费或装修,乙方接受委托。
在办理住房抵押登记获得认同(乙方确定)之日起的五个营业日内将贷款金额连同存入的自筹资金全数以甲方购房款的名义转入售房单位或房地产交易市场在银行开立的帐户。
甲方在目标融资人向其发放首笔借款(贷款)资金到甲方账户或甲方指定账户之日起两个工作日内未按时、足额向乙方支付居间费,则自应支付之日起,按未支付金额的千分之叁向乙方支付惩罚性违约金。
二、 甲方职责:
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责:
1、 充分发挥资源优势,认真负责加速办理所有借款手续,在金融机构审批后,借款全额汇入甲乙双方共管账号即视为成功。
若甲方违反本合同之约定,未及时、足额向乙方支付居间费时,
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的费用:
1、 利息(详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定);
2、 公证费、共管账户开户费用(详见甲方与公证处、银行间签订的相关合同、协议约定);
3、居间服务费:税后元,甲方须在银行贷款审批成功,在房管局办理他项权利证后一次性将贷款总额的居间服务费从共管账户中提取。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之相关规定,经友好协商,现就甲方委托乙方协助甲方在重庆市 银行。
五、 违约责任:
1、 本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币
2、 银行贷款审批完毕在房管局办理他项权利证后,甲方保证配合乙方从共管账户中提取全部居间服务费,每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的______%或者(大写)_____________元。(定金可冲抵居间费用)。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的,乙方对此不承担违约责任。
六、 其它:
1、 本合同甲乙双方签字盖章,贷款项目银行受理审批后即生效,在履约完毕后自行终止;
2、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;
4、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露;
5、每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取元劳务费,其余费用全部退还。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贷款合同【篇9】
说走就走的旅行可以有,但说签就签的合同万万不能有,因为一旦签订,就给自己戴上了法律的紧箍咒,没有丝毫后悔的余地可言。为了不留遗憾,每个人都应事前几经思考,事无巨细地为自己打造一份完美的合同内容,以便为接下来的轻松还款铺路。那么,思路的落脚点应定格在哪些方面呢,以下内容不妨先睹为快。
一,把控资金借贷尺度
俗话说,勿以钱少而不为,选择贷款资金切勿“可丁可卯”,尽量在资金缺口的基础上,打出一点富裕,以备不时之需。如此一来,不仅可对抗缺口的扩张,还可防止家庭大额支出的横冲直撞,打乱原本的还贷节奏。不过,追求大额资金还不能盲目而为,把握好尺度是关键,避免徒增借贷成本。对此建议,多申请出2、3个月的月供为宜。
二,选择最佳还贷方式
在房屋抵押贷款市场,等额本金和等额本息往往在还款方式中唱主角。角色的不同,自然也意味着将吸引不同“气场”的人前来站队。总体来说,等额本息支付利息较多,每月的还款金额(包括本金+利息)相同,适合收入持平或下降无提前还款打算的人;而等额本金则支付利息总额少,每月的还款金额不同(每月还的本金相同、利息不同),前期还贷压力大,适合当前收入较高或将来收入会增长,准备提前还款人群。
三,合理安排贷款期限
贷款金额若是拿定了主意,很多人会将思维切换至贷款期限上,以保证按期还款的势在必得。不过,对此问题,不是所有人都面临相同选择,站在以大额为主打的房屋抵押贷款市场,贷款期限可在1年-XX年间定夺,转而走向以小额为主基调的无抵押贷市场,可选期限则缩短至3个月-5年之间。
面对选择,收入负债比是衡量最佳期限的标尺,也就是说将月供控制在收入一半的范围内最为合理,如此一来,贷款期限的问题便不解自明。
四,还款日贴近发薪日
还款日的选择也有门道,为了防止有限的收入难以应对无限的购买欲,建议将还款日安排在发薪日的后两天最为稳妥,如此一来,可有效规避因还款能力不足导致与断供不期而遇。
贷款合同【篇10】
甲方(卖方):_______________身份证号码:______________________________
乙方(买方):_______________身份证号码:______________________________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在____________________________________________________________(建筑面积____________平方米,储藏室____________平方米,产权证号__________________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
三、乙方在签订本合同时,支付定金____________,即小写____________。
四、乙方支付定金之日起_____个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
即至_____年_____月_____日止。
八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
借款人应按期清偿贷款本息,借款人如需延期还款,必须在贷款到期前15天向贷款人提出延期申请。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:),空调两台(型号:),热水器(型号:),浴霸(型号:),饮水机(型号:),音响两台(型号:),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。()向贷款人提供真实的资产负债表、损益表及所有开户行、帐号及存款余额等资料。(2)接受贷款人对其使用贷款情况和有关生产经营、财务活动的监督。(3)按规定用途使用贷款并按期清偿贷款本息。(4)用本企业资产对他人债务进行担保,并不得影响贷款人到期收回贷款。应事先通知贷款人。应提前通知贷款人,并落实债务和还款措施。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(卖方):__________________乙方(买方):__________________
联系电话:_______________________联系电话:_______________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
贷款合同【篇11】
甲方:
乙方:
双方代表经磋商后,一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定),用于个人消费或装修,乙方接受委托。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之相关规定,经友好协商,现就甲方委托乙方协助甲方在重庆市 银行。
二、 甲方职责:
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责:
1、 充分发挥资源优势,认真负责加速办理所有借款手续,在金融机构审批后,借款全额汇入甲乙双方共管账号即视为成功。
报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的______%或者(大写)_____________元。(定金可冲抵居间费用)。
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的费用:
1、 利息(详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定);
2、 公证费、共管账户开户费用(详见甲方与公证处、银行间签订的相关合同、协议约定);
3、居间服务费:税后元,甲方须在银行贷款审批成功,在房管局办理他项权利证后一次性将贷款总额的居间服务费从共管账户中提取。
条 居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的。
五、 违约责任:
1、 本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币
2、 银行贷款审批完毕在房管局办理他项权利证后,甲方保证配合乙方从共管账户中提取全部居间服务费,每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
出借方贷款审批完毕后在签约后的当日甲方保证支付___%居间服费用给乙方:在放款前一次性全部支付完毕。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的,乙方对此不承担违约责任。
六、 其它:
1、 本合同甲乙双方签字盖章,贷款项目银行受理审批后即生效,在履约完毕后自行终止;
2、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;
4、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露;
5、每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取元劳务费,其余费用全部退还。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贷款合同【篇12】
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《装修管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,本着平等双利,共同发展的原则,就乙方承包甲方装修签订本合同。双方一致达成以下协议:
抵押人及/或担保人应立即书面通知抵押权人,除非上述事项在抵押权人得知时已获得完满解决,否则抵押权人可在该等事项发生后任何时间,以任何形式处分抵押物或根据本合同内第十三条担保人及担保人责任条款第一条第二点的担保期限内追付担保人。抵押权人于运用上述权力及权利时。
一、工程地址:。
二、工程项目及价格:
1.工程项目:房屋装修(采用包工包料及家具);
2.工程总价为:。
三、甲方工作:
1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2.无偿提供施工期间的工作场地、水源、电源等。
3.参与工程质量施工进度的监督。
四、乙方工作:
1.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作堆积、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
抵押人应按贷款金额缴付手续费5‰,在贷款日一次付清,并必须绝对真实地提供本合约涉及的一切资料;发现抵押人所提供的资料与事实不符。
2.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
3.在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方负责各种责任。
4.一年内如工程发生质量问题,由乙方负责维修、维护。
5.须于前完成所有工程项目。
五、付款方式:
甲方先预付工程款10%,工程进展期间再付25%,余款必须于工程完工验收后10天内一次性全部付清。
六、工程变更:
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期根据。
抵押人如不依约清付本合约内规定的一切款项,引致抵押权人催收,使抵押权人决定通过任何途径或方式追索,一切因此引起的费用(如处理押品的各种手续费、管理费、各种保险费等)概由抵押人负责偿还。
七、工期延误:
1.对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:
1)工程量变化或设计变更;2)不可抗力;3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2.对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:
1)工期未按合同约定支付工程款影响正常施工期的;
2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
八、附则:本合同一式二份,甲乙各执一份,双方签字后生效。
甲方签名:乙方签名:
小区合同
随着法治社会建设日益深入,群众法律意识逐步提高,合同逐渐变成我们不可忽视的存在。签订合同的签订是有效保证双方产生问题时有证据参考的方式,你知道正规的合同应该怎么写去写吗?期待这篇文章能够让您更加深入地了解某个领域。
小区合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方将所有的保温节能工程共 平方米交予乙方完成,经甲、乙双方协商,达成下列一致协议:
一、项目地点:
二、项目内容:外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。
三、承包方式:本工程包工、包料。
四、项目要求:
1、外墙采用无机保温,做法详见施工图纸及相关图集和规范规定,质量达到合格。
搅拌机和机械设备。水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。
3、所有保温材料均由乙方提供,必须先送检,合格后方可入场施工。
4、乙方必须提供合格的原材料报告,并有专业资质证。
验收等费用均由乙方支付。
》执行。
7、质量标准及验收方法
(》执行。
(2)质量等级:合格。
(监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准,由承包方无偿返修,达到规定的质量验收合格后为准。
五、计算方式、项目单价、项目造价。
。
。
六、付款方式:
本项目开工乙方材料进场后,甲方向乙方支付工程款的 %,金额 元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的 %;本项工程全部完工,经相关部门验收合格后 日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。
七、违约责任:
本合同签定后,甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行,若一方违约,则向守约方支付工程款的5%作为违约金。
八、安全责任:
施工过程中,乙方必须注意安全,进场戴好安全帽,高空作业,拴好保险绳,如发现未拴安全绳罚款50元,未戴安全帽的罚款30元。
九、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字后生效,具有同行法律效力,本合同约定条款履行完毕后自动失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
小区合同 篇2
、合同价款
本工程合同总造价为
人民币大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,¥: 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价x相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)
合同承包价格
本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表:
序号承包项目名称
承包面积/㎡承包单价(人民币/元)
合价/元
程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
1、地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
2、室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元
3、设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元
上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用,包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用,不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。
上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸,全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容,熟悉了解现场施工条件环境,按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单,准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸,踏勘现场,漏报少报工程项目与工程量,或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。
按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返,且已经含在承包价格中。
建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。
施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边,承包人自行从接驳点接出并安装水表电表,其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。
小区合同 篇3
小区物业管理服务协议
第一条 总则
为规范住宅小区的管理,保证全体业主的合法权益,为广大业主提供一个优美、文明、舒适、安全、清洁、便捷的居住环境,根据《山东省物业管理条例》及相关管理规定,经双方协商同意,签订本协议。
甲方(物业服务企业):(以下简称甲方)乙方(业主):(以下简称乙方)
第二条 甲方的义务
1、甲方依据服务协议对业主或物业使用人共用部位:房屋、基础、墙体、承重结构、外墙面、楼梯间、走廊通道等共用设施设备的管理养护或协调相关管理单位进行维修养护。(根据《山东省物业管理条例》第十六条规定:住宅小区内的专业经营设施设备,由专业经营单位负责设计、建设、维护和管理。建设单位应当协调配合专业经营设施设备的施工,并承重相关管沟、设备用房等土建工程的配套建设)。
2、甲方根据委托对业主所购房屋自用部分和自用设备,按有关规定向乙方收费后进行维修,(自用部位和自用设备指业户门以内的部位和设备;自用部位具体指:户门、户窗、户内墙面、户内地面、户内非承重墙、隔扇、自用阳台、阳台护栏、扶手等;自用设备指:室内电、气、分户水表、管线、卫生器具等)。
3、甲方依据协议对小区内道路等公共卫生的清扫保洁及绿化管理养护。
4、甲方依据协议对小区内公共设施的日常维修养护,使各项设施正常使用(雨、污水及时排放)。
5、甲方依据协议做好小区的交通秩序和消防工作,维护小区内正常的生活秩序。
6、甲方接到乙方的报修后,派人到现场落实,并根据实际情况进行维修服务。
7、甲方为业主提供有偿便民服务,乙方根据自己的需要委托给甲方后,甲方应提供优质周到的服务,并不断开拓服务项目,提供更多更方便的服务。
8、甲方应积极创造条件,开展丰富多彩的社区文化活动,组织业主进行自我管理、自我服务,活跃小区业主的业余文化生活。
9、甲方积极开展创建文明小区活动,不断提高管理服务水平。
10、甲方依据相关管理规定对小区管理有关档案资料记录完善、完整存档,住户(业主)资料不随意提供给第三方。
第三条 管理标准
按照物业管理委托合同约定的质量标准提供服务,对小区进行二级服务管理及业主要求的约定提供服务。
第四条 乙方义务
1、乙方承诺自觉遵守和维护国家及地方政府的一切有关住宅物业的政策、法律和法规,执行甲方为实施管理俄日制定的有关规定和制度。
2、乙方装修房屋时首先做24小时闭水试验无渗漏后再进行装修。
3、乙房装修房屋、安装空调、防盗门、车库门、太阳能热水器等设施设备时,应先到物业管理处办理手续,签订相关协议,缴纳保证金后,再按照物业管理处规定进行施工。施工完成后,经甲方物业验收合格后,若无违规现象,在验收合格之日起三个月后进行两次验收,二次验收没有质量隐患,合格后无息退还保证金(对于不合格或违规现象,按约定给予处罚,并限期恢复原状后再进行办理退还保证金手续)。
4、装修保证金单据请妥善保管好,持装修保证金单据退款,无单据将不予以办理退款手续。
5、乙方安装空调时,室外机应安装在规定位置,做到整齐美观。
6、乙方在安装或维修太阳能热水器时,必须按物业管理的规定位置和规定方法进行安装或维修,并保证不破坏房屋和防水层。凡因安装或维修太阳能热水器破坏了防水层造成房屋漏水及对房屋产生其他问题等,责任由乙方承担。
7、为维护小区的外观统一,小区内不允许随意安装防盗网、防护栏等附属设施设备。
8、乙方因装修造成管线破裂,或因此产生的一切问题由乙方承担全部责任。
9、乙方保证按规定、按时将生活垃圾装袋投放在指定地点,不随意倾倒垃圾或乱扔杂物。乙方保证爱护小区内花草树木、不占用小区绿地、不私自乱栽乱种,不擅自砍、移、攀折树木,不践踏、破坏绿地等。
10、乙方承诺爱护公共设施,保持小区环境优美,做到不私搭乱建房舍,不私接乱改水、电、气、暖管线,不违章装修,不乱停放车辆和乱鸣车喇叭,不存放易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品,不在休息时间播放大功率音响,不违反规定私自饲养家禽级宠物等。
11、乙方保证住房出售或出租时,要告知买受人或承租人到物业办公室办理相关手续。
12、乙方承诺严格按照安全用气管理规定安全使用天然气,保证不适用不合格的燃气器具。
13、乙方积极配合物业管理人员入户检查检修,按规定交纳物业管理费用,不得以房屋质量问题为由拒交物业费等相关费用,不服从管理的,一切问题由乙方自己解决,物业不在为其做相关服务等。
14、乙方保证做到积极维护小区安定团结,积极协助甲方做好各项管理工作,人人争做遵纪守法的好市民,户户争当文明家庭。
15、旭润新城多层住宅物业管理费每月每平方0.4元。小高层住宅物业管理费按每月每平方0.6元,电梯运行费每月每平方0.2元(不含年检,维护等相关费用),商业物业管理费按住宅 物业管理费标准上浮150%收取。(以上费用不含楼道照明费,车位费,垃圾清运费,水损耗费及专营单位等收费)。
16、乙方应及时交纳各项费用,如不及时交纳,将承担自欠费之日起按每日所欠的费用总数的千分之五的滞纳金。
17、支付专营单位委托甲方代收水、电、暖、天然气、垃圾处置等相关费用,水损耗等费用业主共摊。
第五条 其他事项
1、根据《山东省物业管理条例》第四十九条规定:业主或者物业使用人在住宅装饰
装修开工前,应当告知相邻业主。物业服务企业对住宅装饰活动进行巡查时,业主不得拒绝和阻碍。
2、根据《山东省物业管理条例》第七十二条规定:物业服务企业违反规定及物业服务合同,擅自扩大收费范围、提高收费标准、重复收费的,业主委员会或者业主有权拒绝。物业服务企业依约履行义务的,业主应当按时交纳物业服务费用,不得以放弃共有权利为由拒交纳,物业产权转移时,业主应当结清物业服务费。
3、根据《山东省物业管理条例》第七十四条规定:在保修期内工程质量问题、相关配套设施及公共设施设备的维修、更换等,责任属建设单位,甲方可进行协调但不承担维修及相关责任;乙方必须服从甲方安排,配合协调工作,否则甲方不与协调,一切后果由乙方承担。
4、根据《山东省物业管理条例》第七十九条规定:物业保修期满后,业主专有部分的养护、维修。由业主负责。
5、根据《山东省物业管理条例》第八十条规定:业主长期空置物业时,应当告知物业服务企业,并与物业服务企业就专有部分的养护、维修、管理等事项进行协商,采取措施防止漏水、漏气等事故的发生。
6、物业管理秩序维护职责时:维护小区内的公共秩序和消除可能危害人身、财产的公共安全隐患以及交通与车辆停放秩序的管理,不含对车辆等财务的保管。
7、请将您或来访客人车辆停放在指定安全位置:摩托车、电动车、自行车等在车库或储藏室内落锁停放,以免被刮蹭或丢失等;如需看管需另行签订协议。物业公司不承担所有车辆的停放、看管及家庭财产等相关责任。
8、家庭保护、财产看护及贵重物品保管需业主与物业公司另行签订协议。
9、在物业秩序维护履行职责过程中没有明显过失发生盗窃等案件(包括:自行车、摩托车、所有机动车辆的丢失,车辆划痕、扎胎等),在公安机关破案后由行为人承担责任、负责赔偿损失;因物业安保工作不到位原因发生盗窃案,经公安部门鉴定后由物业公司赔偿损失。
10、所有车辆进入小区停放至指定位置并按规定交纳场地使用费,在小区内行驶时时速为每小时5公里,发生事故由驾驶员和车主承担全部责任。业主带入车辆,包括出租车和业主同意进入小区的车辆发生事故由带入业主承担;不服从管理的车辆发生一切事故由车主承担全部责任。车辆办理出入证后凭证出入,坐到车证不分离,在小区行驶注意避让地下管井盖以免压坏井盖划伤轮胎对您的车辆造成损害,因此发生的问题又责任人自行承担全部责任。
11、2.5吨以上的货车、19座(含19座)以上的客车未经许可请勿驶入小区(运送装修材料、搬运家居物品的货车需秩序维修员确认后方可驶入)。
12、为防止自然灾害、避免个人损失,业主应当自行办理家庭财产、人身意外伤害等保险;时刻注意天气变化,做好行走防范,保证自身安全,雨、小心行走,因此产生的事故由事故本人自行承担全部责任。
13、根据《山东省物业管理条例》第五十五条第五款规定:业主在物业管理活动中应按时交纳物业服务费。
14、甲方对乙方欠费进行催收,对欠费的业主,物业将终止提供一切服务;由此引发的一切后果由乙方承担全部责任。(因欠费造成的停水、停电等带来生活的不便,由欠费业主承担一切责任)。
15、房屋装修保证金的退还方式:乙方装修完毕后经物业管理人员验收合格,经观察三个月后二次验收,没有质量隐患或整改,合格后装修保证金无息退还乙方。
16、电梯运行应按照使用规定使用,在乘梯前和乘梯时请广大业主仔细阅读和学习《电梯乘坐常识》和《电梯使用须知》,严格遵守《电梯使用须知》及物业相关要求;载运货物应得到物业公司许可,老人儿童乘坐电梯应由成年人监护陪同乘梯,如无监护人
陪同,严禁乘坐电梯。乘坐电梯出现故障要保持冷静、联系救援,违反规定,则因此产生的事故由事故本人自行承担全部责任。未成年人和老年人使用公用健身器材或在公共休闲区域游玩,需有监护人陪同,否则,由此发生的问题由事故本人自行承担全部责任。
17、因乙方未履行本协议或违反有关物业管理的规定及因工程质量问题,发生下列情况甲方不承担责任:
(1)电路问题引起的家电损坏、损毁及消防火灾等;
(2)屋顶渗水、墙体裂缝、墙皮脱落、户门变形、地下室渗水等;
(3)天然气渗漏或私改管线引发的中毒、火灾等;
(4)自来水跑、冒、滴、漏引起的火灾等事故;
(5)暖气不通或管线、分水器爆裂、跑水等;
(6)乙方在小区内(含车辆)发生的一切问题;
(7)乙方房屋内和地下储藏室内或因乙方引发的一切事故。
18、本协议在办理入住手续时由第一签约购置者签字后生效;本协议对本物业所有业主和非业主使用人具有同等效力。业主更换,本协议继续有效。
第六条 双方承诺
1、严格执行以上条款,不得违反。在协议执行过程中,若甲方违反规定,乙方有权按照本协议向物业管理主管部门投诉请求裁决对甲方进行管理。若乙方违反规定,甲方有权停止服务并有权依照本协议和有关管理规定对乙方进行处理货报相关行政管理机关进行处罚,同时乙方承担因此给甲方带来的一切损失。
2、双方承诺共同遵守“《物业管理服务协议》、《业主手册》、《装饰装修管理协议》、装修管理规定、物业收费管理”等国家和地方政府的相关法律法规。
第七条 附则
本协议在执行过程中发生纠纷的可根据本协议的条款和相关国家规定进行协议解决,协议解决不成的申请商河县仲裁庭或人民法院解决。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方:(签章)乙方:(签章/签字):
年 月 日 年 月 日
小区合同 篇4
2022本小区物业管理通用版合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。本小区物业管理通用版合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022本小区物业管理通用版合同书正文内容
甲方(委托方):_________(业主管理委员会)
乙方(受托方):_________(物业管理公司)
为加强_________(物业名称)的物业管理,保障房屋和公用设施的正常使用,为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境,根据《中华人民共和国民法典》、建设部第33号令《____市新建住宅小区管理办法》等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对_________(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。
第一条物业管理内容
1.物业基本情况
(1)物业类型:_________。
(2)座落位置:_________市_________区_________路(街道)_________号。
(3)四至:东_________,南_________,西_________,北_________。
(4)占地面积:_________平方米。
(5)建筑面积:_________平方米。
2.委托管理事项
(1)房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、)的维修、养护和管理。
(2)房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。
(3)本物业规划内附属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场)的维修、养护和管理。
(4)本物业规划内的附属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点)的维修、养护和管理。
(5)公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。
(6)交通、车辆行驶及停泊。
(7)配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作(但不含人身、财产保险保管责任)。
(8)社区文化娱乐活动。
(9)物业及物业管理档案、资料;
(10)法规和政策规定及授权由物业管理公司管理的其它事项。
第二条委托物业管理形式
承包经营,自负盈亏。
第三条物业管理服务费用和住宅公共维修基金
返
小区合同 篇5
2022小区智能化系统工程通用版合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。小区智能化系统工程通用版合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022小区智能化系统工程通用版合同书正文内容
甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,_________小区智能化系统工程经邀请招标,依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表),并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。为明确工程内容及双方权利、义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。
第一部分 工程概况
1、工程概况
1.1 工程名称:_________小区智能化系统工程
1.3 工程内容
1)本次智能化系统工程建设包括:闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。
2)本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板),双方另行协商解决,不包含在本合同中。
3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设),可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行,双方另外单独结算,补签合同,如有争议,双方协商解决。可选项目或设备包括:闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、e-a服务器、背景音乐子系统中节目定时器报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
4)还有部分建议自购项目或设备,建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,不可缺,由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括:机房子系统、卡座广播系统。
5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目,因为价格、型号、印刷不确定,未包含在总报价中,需要另外签订合同,不包含在本合同中。
第二部分 工程承包范围
2、工程承包范围
2.1 承包范围:工程承包内容同招标文件,设计要求及工程地质情况,详见本工程施工图纸及设计说明。
第三部分 合同总额、承包方式及合同文件组成
3、合同总额及承包方式
3.1 合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和,总额为_________万元(_________元整)。
3.2 承包方式:该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。
3.3 特别说明
1)在本次智能化系统建设中,所有子系统中所涉及的顾地牌c管价格均由甲方提供,若价格发生变化,以最终价格为准,补差价(如单价高于合同价,甲方补高出部分差价)。
2)在本次工程中,未考虑智能化系统工程主干路由,由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔80c管道。
3)合同中有不可预见因素,若发生增减项,双方补签增、减项合同,一起构成本合同的有效组成部分。
4、组成合同的文件
4.1 本合同
4.2 _________小区智能化系统招标书
4.3 _________小区智能化系统工程技术解决方案书
4.4 _________小区智能化系统工程设备清单及报价
4.5 _________小区智能化系统工程施工组织方案
4.6 中标通知书
4.7 图纸
4.8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
第四部分 词语定义
5、词语定义
5.1 甲方(发包人):指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.2 乙方(承包人):指在合同中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.3 项目经理:指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
5.4 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
5.5 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。
5.6 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
5.7 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
5.8 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
5.9 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
5.10 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
5.11 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
5.12 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
5.13 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
5.14 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
5.15 书面形式:指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
5.16 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
5.17 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
5.18 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第五部分 施工组织计划及工期
6、施工组织计划及工期
6.1 根据工期定额及使用需要,确定本工程总工期为____日历天(公历日)。开工日期:________年____月____日(以开工报告为准);竣工日期:________年____月____日(一次预埋随土建;二次预埋及安装调试随装修)。
6.2 进度计划
1)甲乙双方签订合同后,乙方在____日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书(已提供),经甲方确认后方可施工。
2)承包人(乙方)应在每月____日前,将当月的工程进度计划提交工程师,工程师应在日内予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
3)承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。
7、开工及延期开工
7.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
7.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
8、暂停施工
9、工期延误
9.1 因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
1)发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸;
2)发包人未能按合同的约定提供开工条件;
3)发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;
4)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
5)设计变更和工程量增加;
6)一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
7)由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误;
8)不可抗力;
9)双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2 承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
10、工程竣工
10.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。
10.3 施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第六部分 双方一般权利和义务
1
1、工程师权利与义务
1
1.1 如实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
姓名:_________职务:_________
发包人委派的职权:_________
需要取得发包人批准才能行使的职权:_________
工程师应按合同约定行使职权,发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
1
1.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师:
姓名:_________职务:_________
发包人委派的职权:_________(其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。)
1
1.4 合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理。
1.5 除本合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
1
2、工程师的委派和指令
1
2.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
1
2.3 工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
1
2.4 如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
1
3、项目经理
1
3.1 项目经理的姓名:_________职务:_________
1
3.3 项目经理按发包人认可的施工组织方案和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或
第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
1
3.4 承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
1
4、甲方责任
1
4.1 甲方责任:
1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、提供智能化系统公用管道、提供中心机房等工作,使施工场地在承包方开工前具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
2)开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要;
3)开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
4)开工前向乙方(承包人)提供施工场地的工程地质和园区地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
5)开工前完成施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
7)在________年____月____日前组织承包人和相关人员进行图纸会审和设计交底;
8)协调乙方(承包人)与其他施工方的配合关系,监督、检查工程质量、进度,并指派专人负责;
9)向乙方(承包人)提供器材保管库房;
10)向乙方(承包人)提供施工场地办公和生活的房屋及设施。
1
5、乙方(承包人)工作
1
5.1 乙方责任:
1)施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查;
2)向工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表;
3)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
4)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
5)工程器材进场未交给甲方(发包人)之前,承包人负责保管,在承包人保管期间发生损坏,承包人负责出资维修;如因发包人提前使用造成损坏,由发包人承担维修费用。
第七部分 质量和检验
1
6、工程质量
1
6.2 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责XX承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
1
7、检查和返工
1
7.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
1
7.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
1
7.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
1
8、隐蔽工程和中间验收
1
8.1 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
1
8.3 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收12小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
1
9、重新检验
1
9.1 如承包人未通知发包人验收隐蔽工程,发包人有权要求重新验收,无论有无质量问题,所发生的费用均由承包方承担;如承包人通知发包人验收隐蔽工程,发包人未进行验收,或发包人已进行验收而要求重新验收时,无论有无质量问题,所发生的费用由发包人承担,与此同时发包人应赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
第八部分 安全施工
20、安全施工与检查
20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
2
1、安全防护
2
1.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
2
2、事故处理
2
2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责XX承担发生的费用。
2
2.2 发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第九部分 付款方式及工程量计算
2
3、付款方式
2
3.1 本工程实行工程总费用包干,无预付款,每月按照经核实的工程实际进度的85%支付工程进度款,竣工验收后,支付至已完实际工程量的95%,质保期满后支付剩下的5%款。
2
3.2 工程因甲方原因进行重大调整(重大调整条款双方另行约定)所产生的追加合同价款或减少的合同价款,应与工程款(进度款)同时调整支付。
2
4、工程量的计量
2
4.2 工程师收到承包人报告后3天内未进行计量,从第4天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。
2
4.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。
第十部分 工程变更
2
5、工程设计变更
2
5.1 施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。
2
5.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
2
5.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。
2
6、其他变更
2
6.1 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
2
7、确定变更价款
2
7.1 承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
2
7.2 工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。
2
7.3 工程师不同意承包人提出的变更价款,按本合同关于争议的约定处理。
2
7.4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
第十一部分 竣工验收
2
8、竣工验收
2
8.1 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告;工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。
2
8.2 发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收,并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
2
8.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后5天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
2
8.4 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后重新递交竣工验收报告的日期。
2
8.5 发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收,从第6天起承担工程保管及一切意外责任。
2
8.7 因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。
2
8.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。
2
8.9 工程竣工验收符合合同规定的验收标准后,发包方不得因其他经济纠纷拒绝付款给承包人。
2
9、质量保修
2
9.1 本工程保修期自通过竣工验收之日起计算,保修期为________年;设备或子系统按厂方提供的保修条款执行,合同另附部分原厂家质保和售后服务说明。
2
9.2 保修责任范围:凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障,属承包方保修责任范围,承包方维修。
第十二部分 违约、索赔和争议
30、违约
30.1 发包人(甲方)违约。当发生下列情况时,发包人应承担违约责任,并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期:
2)本合同第23条提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4)发包人没有按照合同付款条件及时付款给承包人工程款项,每拖延____日,按照应付款项的万分之一支付给承包人利息。
30.2 承包人(乙方)违约。当发生下列情况时,承包人承担违约责任,并赔偿因其违约给发包人造成的损失:
1)因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
2)因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准;
3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4)承包人不按工期竣工的,每逾期____日,按未竣工工程造价的万分之一支付违约金,但违约金额总金额不超过本合同总金额。
30.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
3
1、索赔
3
1.1 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
1)索赔事件发生后7天内,向工程师发出索赔意向通知;
2)发出索赔意向通知后7天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于3天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
3
1.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按上述3
1.2款确定的时限向承包人提出索赔。
3
2、争议
3
2.1 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3
2.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续:
1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
2)调解要求停止施工,且为双方接受;
3)仲裁机构要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分 合同解除、生效与终止
3
3、合同解除
3
3.1 发包人承包人协商一致,可以解除合同。
3
3.2 发包人不按合同的约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,停止施工超过7天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
3
3.3 有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:
1)因不可抗力致使合同无法履行;
2)因一方违约致使合同无法履行。
3
3.5 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责XX承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
3
3.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
3
4、合同生效与终止
3
4.1 本合同双方签字盖章后生效。
3
4.2 除
第十一部分第29款外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止。
3
4.3 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
第十四部分 其他
3
5、合同文件及解释顺序
3
5.1 合同文件应能相互解释,互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1)合同书
2)图纸
3)投标书(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价)及其附件
4)招标文件
5)工程质量保修条款
6)标准、规范及有关技术文件
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3
5.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本协议书关于争议的约定处理。
3
6、语言文字和适用法律、标准及规范
3
6.1 语言文字:本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3
6.2 适用法律和法规:本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。
3
6.3 适用标准、规范
1)适用标准、规范的名称:《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)、、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。
2)发包人提供标准、规范的时间:开工前。
3)所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
3
7、图纸
3
7.1 发包人应在签订合同时向承包人提供一套最终版电子版建筑平面图,承包人在开工前一周内向发包人提供两套图纸。发包人需要增加图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由发包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在协议书中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
3
7.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给
第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
3
7.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
3
8、不可抗力
3
8.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及双方约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
3
8.2 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3
8.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
1)工程本身的损害、因工程损害导致
第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
6)延误的工期相应顺延。
3
8.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
3
9、合同份数
3
9.1 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________地址:_________
地址:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________电话:_________
电话:_________传真:_________
传真:_________开户银行:_________
开户银行:_________账号:_________
账号:________年____月____日
________年____月____日签订地点:_________
签订地点:_________
返
小区合同 篇6
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,就乙方在甲方所管理的 香缇雅郡西门小区所属广告牌、电梯广告和发布广告等事宜达成如下协议:
一、户外广告牌材质: 镀锌铁方管、喷绘布、亚克力板等 。广告牌及电梯内广告位。
二、合作方式及费用
1、 甲乙双方商定乙方独家买断经营香缇雅郡小区广告经营权壹年。
。作为广告牌及电梯内广告一年经营费用。
3、合同签订三日内付陆万元整,20xx年3月5日前将所有余款付清。
三、合作期限
乙双方合作期限为1年。
: 20xx年2月15日 —————— 20xx年2月14日
3、如遇不可抗力造成发布时间缩短,按照相同的天数进行延长补偿。
四、双方的权利和义务
安装,广告发布权归乙方所有。
偷盗等行为时甲方的相关人员应及时制止。有损坏、丢失甲方相关人员应及时告知乙方。甲方不承担广告牌丢失或破坏的责任。
3、在本同约定的广告牌建设位置甲方不得以非正当理由阻止广告牌的安装。
4、广告牌建设安装时甲方应配合乙方施工并提供必要的方便。安装时不得破坏甲方的设施。
乱涂的广告现象。
6、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。广告刊登的内容:要有利于居民身心健康遵守
社会公德和职业道德、不欺骗和隐瞒消费者,保证广告刊登内容的合法性。若因此带来不良后果或行政处罚有乙方承担一切责任。
五、本协议期满后,甲、乙双方如想继续开展此项合作,在同等条件下,甲方有优先权。
六、本协议的补充附件与本协议具有同等法律效力,经双方签字、盖章后生效。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。
甲 方: 乙 方:
年 月 日
小区合同 篇7
出租方:(以下简称甲方):
承租方:(以下简称乙方):
经甲、乙双方协商,就乙方租住甲方住房事宜达成以下协议:
一、租赁房屋
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于,位于第 层。房屋内门、窗、电、水、照明等设施基本完好。
二、租赁期限
租赁期限为 年,自 年 月 日至 年 月 日。协议到期后,乙方具有优先承租权,有关事宜另行协商。
如遇特殊情况需提前解除协议,应提前一个月向对方提出,协商同意后,双方均不负违约责任。
三、相关费用
房屋租赁费为每月 元,每半年预缴一次。同时缴纳租用保证金 元。租赁期间水、电费由乙方承担,与本单位住户同等价格。
四、双方责任
(一)甲方责任
办理该房屋一切问题。
主体结构变化等问题发生,甲方负责维修。甲方应积极向单位反映,在维修屋面漏雨不及时的情况下,乙方负责维修。
3.甲方不得无故退出协议转租他人。
(二)乙方责任
1.乙方应妥善保管和爱护室内设施,若有损坏照价赔偿。
2.乙方有下列情形之一的,甲方可终止合同并收回房屋,造成甲方损失,由乙方负责赔偿。
①擅自将承租的房屋转租、转借他人或利用承租的房屋进行违法活动。
②擅自拆改承租房屋结构或故意算坏承租的房屋。
以上内容,双方共同遵守,如有违约行为出现,违约方应支付全年租赁费的30%作为违约补偿金。不尽事宜双方另行协商解决。
五、设施设备
本协议内容空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本协议未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
本协议一式三份,甲方一份、乙方二份,具有同等效力,双方签字或盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
小区合同 篇8
甲方(出租方):_________身份证:________________
乙方(承租方):_________身份证:________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在公平、平等、自愿的基础上,经协商一致,订立本合同。
一、房屋位置、租赁期限及其他
1、甲方出租给乙方的房屋位于:______________号楼房号______________;房厅明细:______________。房屋用途:______。
2、该房屋租赁期:自_______年______月_____日起至_______年______月_____日止。
3、房屋家私等物品明细。
二、租金、水电费及押金
。交租时间:每_______月_______日前,由乙方一次性支付给甲方。
2、自来水:______元/方;电费:______元/度。
,乙方于签约之日一次性支付给甲方。
三、双方的权利与义务
水龙头、门窗、门锁、瓷砖、墙体等的损坏,由乙方自行维修并承当相关费用。
卫生费、管理费、电视费、网络宽带、房屋租赁税等由乙方承当。
不得从窗台、阳台抛丢垃圾等物品。
水电费等费用,否则,甲方有权单方解除本合同。
出借、转租及其他方式提供给他人使用;否则,甲方有权单方面解除本合同。
乱涂、乱画;不得擅自钉钉、打孔;不得损坏原有建筑结构;否则,乙方需恢复房屋的原状并赔偿房屋的实际经济损失。
存放危险、易燃易爆等违禁物品,如有违反,甲方有权单方解除合同;如造成其他损害,乙方应承当相应的法律责任。如乙方在房屋内从事违法犯罪行为,甲方将依法报警处理。
8、租赁期间,甲方双方均不得无故解除合同,如乙方提前解除合同,则押金不予退还并终止本合同。
9、租赁期满前______个月,甲乙双方需相互通知对方是否续约,在同等条件下,乙方有优先续租权;如其中一方不同意续租,租赁期限届满后且在合同存续期间,双方均遵守本合同的相关规定,乙方退出房屋,甲方无息退还押金给你乙方;如续租,甲乙双方需重新签订房屋租赁合同。
合同解除后,乙方需按照房屋的原状交回房屋给甲方,否则,甲方有权追究乙方的违约责任。
四、其他事项
1、甲乙双方未尽事由,由双方协商解决;协商后达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力;如协商不成,可向租赁房屋所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。
甲方(签名):___________乙方(签名):____________
__________年______月_____日__________年______月_____日
结算合同
随着人们对法律的认识不断加深,我们用到合同的地方越来越多。签订合同促进经济进步,要想写出一份好的合同应该怎么办?这是我从网络上搜索到的一篇“结算合同”文章,仅供参考的阅读材料!
结算合同(篇1)
中国农业银行单位人民币 银行结算账户管理协议
甲方(全称):中国农业银行
负责人(或授权代理人):
电话:
邮编:
地址:
乙方(全称):
负责人(或授权代理人):
电话:
邮编:
地址:
根据《人民币银行结算账户管理办法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经充分协商一致,在平等自愿的基础上,订立如下协议,共同遵守。
第一条
乙方自愿在甲方开立
人民币银行结算账户:
(一)基本存款账户;
(二)一般存款账户;
(三)专用存款账户;
(四)临时存款账户;第二条 甲乙双方共同承诺:
算账户管理办法》将单位款项转入个人银行结算账户。
第五条 甲方有权按照《人民币银行结算账户管理办法》和中国人民银行现金管理有关规定,对乙方的现金支取和现金库存的监督和管理。
第六条 甲方得知乙方被撤并、解散、宣告破产或关闭和注销、被吊销营业执照的,有权停止乙方结算账户的对外支付。
第七条
甲方有权依据国家规定的反洗钱法律规定,履行反洗钱职责。
第八条
甲方接到乙方开户资料的变更通知后,应及时办理变更手续,并于2个工作日内报告中国人民银行当地分支行。
第九条 账户核对
(一)乙方采取如下 账户核对方式:
1、乙方来行领取,乙方到银行领取签字时视同对账信息已送达;
2、甲方邮寄,甲方寄出对账单之日起(邮戳为准)视同对账信息已送达;
3、其它方式。
(二)甲方为乙方提供真实、准确、完整对账数据,并对数据的真实性负责;
(三)乙方收到甲方发出的对账单后,应按照约定的方式,在规定的时间内完成账务核对,并按照规定格式向甲方返回账务核对的具体情况。逾期未返回对账情况且未向甲方提出账务不符的,甲方可视同账务核对相符;
(四)乙方在账务核对中发现账务不符,应及时向甲方反映,甲方应与乙方配合,及时处理有关差错,确保帐务记载准确无误;
(五)如乙方需要改变对账方式或对账单寄送地址有所变动等,应
造成甲方无法确认或被有关部门处罚时,乙方应承担一切责任,造成损失的,乙方全部赔偿;
(五)乙方在银行结算账户的使用中不执行有关规定,或出租、出借银行结算账户的,甲方有权向人民银行报告,由人民银行予以处罚,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;
(六)乙方开户资料的变更未在规定时间通知甲方,造成甲方无法准确、及时地为其处理有关业务时,甲方不承担任何责任;
(七)乙方不按规定使用支付结算工具及不按规定支付服务费用,甲方有权停止其结算账户的支付;
(八)乙方未按规定与甲方核对账务,逾期未返回对账信息且未向甲方提出账务不符而造成损失的,甲方不负任何责任;
(九)协议存续期间,任何一方无正当、合法理由或向对方做出说明,擅自中止协议,给另一方造成损失的,违约方承担一切后果。
第十四条
争议的解决
本协议履行中发生争议,可先由双方协商解决;若协商不成需通过诉讼解决的,由甲方所在地人民法院管辖。
第十五条
本协议自双方签字或盖章之日起生效。第十六条
本协议于乙方在甲方开立的银行结算账户存续期间有效,如乙方撤销在甲方开立的银行结算账户,自正式撤销之日起,自动终止。对于乙方逾期未来办理销户手续的,自甲方发出通知之日起第30个工作日止自动终止。
第十七条
其他事项
(一)(二)
结算合同(篇2)
甲方,
乙方,
依据民法典相关规定,公司依法解除此前您与公司订立的劳动合同。解除的理由如下第款,在试用期间被证明不符合录用条件的;严重违反公司的规章制度的;严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本公司的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;因民法典第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;被依法追究刑事责任的。劳动合同于________年____月____日解除。您需要结算以下薪资和补偿金事项,
1、您薪资结算至________年____月____日;计元;您薪资结算至________年____月____日;计元;
2、经济补偿金计元。风险提示,
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的,按________年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。以上事宜完成后,按照公司离职规定办理离职手续。
甲方________年____月____日
乙方,________年____月____日
结算合同(篇3)
一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。
“一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。
1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议
工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固定价结算工程价款的,当事人一方要求进行造价鉴定的,不予支持,依据这一条款,应按合同约定价结算,即按合同约定的“一口价”进行结算。
但小编认为,这种“三边”工程是违反我国基本建设程序的.基本规则,合同以固定价款结算,又没约定风险范围和条件,由于种种原因,约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价,这一条款违反合同法最基本的“公平”原则,显失公平,因此认为该种工程价款结算不适用司法解释第22条,应按司法解释第16条的规定结算,只要竣工验收合格的,则应按实结算的原则,即只要干活了,就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸,并依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行竣工结算。
2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同
工程竣工后,承发包双方就结算协商不能一致,对簿公堂,由于一方的过错,施工合同被人民法院认定为无效合同,但不论是承包人的过错还是发包人的过错,小编认为,并依据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定,即按施工图纸,依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行造价竣工结算或鉴定。但在结算或鉴定时,应区分哪一方过错导致合同无效。
(1)承包方的过错导致合同无效,如无资质、超越或借用资质承包,违法分包、转包。承包人除承担相应的民事和刑事责任外,结算或鉴定价款中只能包括直接费、间接费、税金等部分,利润作为非法所得,人民法院可以依法收缴,当承包人过错导致工程竣工验收不合格,依据司法解释,承包人应进行修复,经修复后验收合格的,承包人还应承担全部修复费用和相应的民事责任;
(2)发包人过错导致合同无效,如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效,结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目,发包人未依法定程序进行招投标,并办理相关手续的,承包人宜提醒发包人,以避免合同无效。如果人民法院收缴利润,承包人可以将利润作为损失,要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承担。
结算合同(篇4)
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、项目概况:
本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥______万元(大写:____________元)人民币,其中征地拆迁费用约¥____________万元(大写:______万元)人民币。道路全长约____________米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间:
本工程项目于20____年12月31日前完成,在20____年1月31日前竣工验收。
三、工程价款决算原则:
本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(20____版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式:
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
甲方:______ (公章)
法定代表人:____________
______年______月______日
乙方:______ (公章)
法定代表人:____________
______年______月______日
结算合同(篇5)
债券结算合同是金融市场中非常重要的合同之一,它承载着债券交易各方之间的权益和责任,对于确保债券交易的顺利进行至关重要。在这篇文章中,将详细探讨债券结算合同的内容和重要性。
一、债券结算合同的定义和目的
债券结算合同是指债券发行人、投资者以及中介机构之间签订的一种协议,明确了债券买卖的结算方式、结算期限和结算费用等具体事项。其目的是确保债券交易的有效性、安全性和顺利进行。
债券结算是指通过货币和证券的流转,将债券的所有权从债券发行人转向投资者的过程。在债券交易中,债券发行人向投资者出售债券,交付债券证券和相应的现金流。债券结算合同规定了这个过程中的各个环节和相关事项。
二、债券结算合同的主要内容
债券结算合同包含了以下重要的内容:
1. 结算方式:债券买卖通常采用现金结算和证券结算的方式。现金结算是指债券买卖双方通过银行账户进行货币的清算。证券结算是指债券买卖双方通过中央证券登记结算公司进行债券证券的转移和登记。
2. 结算期限:结算期限是指债券买卖交易完成的时间,通常根据债券发行人和投资者的约定以及市场的规定来确定。一般情况下,结算期限为交易日的 T+2,即交易日后的第二个营业日。
3. 结算费用:结算费用是由交易双方根据债券结算合同约定,按照一定的比例或固定金额支付给中介机构的费用,用于支付结算过程中产生的成本和费用,如证券交易费、清算费等。
4. 异常情况处理:债券结算合同还应明确处理各种异常情况的方式和责任分担。例如,当债券发行人无法按时支付本金或利息时,投资者可以采取法律手段要求债券发行人履行义务。
5. 违约责任:债券结算合同还应明确对于违约方的法律责任,以及故意或过失造成的损失的赔偿责任。这可以保证债券交易的安全性和公平性。
三、债券结算合同的重要性
债券结算合同的重要性体现在以下几个方面:
1. 保障交易安全:债券结算合同中的各项约定和规定,确保了债券交易的安全性。通过明确双方的权益和责任,规范了债券交易的进行,减少了交易风险。
2. 提高交易效率:债券结算合同的签署和执行,可以提高债券交易的效率。双方在签署合同之前就达成一致,减少了交易纠纷的发生,节省了时间和成本。
3. 维护市场秩序:债券结算合同的存在,有助于维护金融市场的秩序和诚信。通过明确各方的权益和责任,保证了市场交易的公平性和透明度。
4. 保护投资者权益:债券结算合同中明确了投资者的权益和违约救济措施,有效保护了投资者的合法权益。在交易中发生纠纷时,投资者可以根据合同要求追究相关责任。
{网站}小编认为,债券结算合同作为债券交易中的重要文件,具有明确交易方式、期限、费用、责任分担等内容的功能,旨在确保债券交易的安全、高效进行。只有双方签署并严格执行债券结算合同,才能为债券市场的繁荣和发展提供坚实的保障。
结算合同(篇6)
债券结算合同
甲方:_________公司
乙方:_________公司
丙方:_________公司
鉴于:
1.甲乙双方于_________年_________月_________日签订《_________债券认购合同》,约定乙方于_________年_________月之前购买甲方发行的债券总计人民币_________元,年利率_________%,期限_________年。
2.乙方与丙方于_________年_________月_________日签订《转让协议》,将持有的_________元债券及其收益权转让给丙方,转让完成后,丙方委托乙方管理该_________元债券。
20XX债券结算合同(通用3篇)条?履行本合同发生争议,各方应友好协商解决;协商不成。
3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。条 不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内。
4.丙方所持债券未届偿付期限,但因清算须于_________年予以清结。条 后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更。
第一条?甲方同意丙方提前清结其持有的_________元债券;
第二条?甲方向丙方支付_________元清结乙、丙方_________元债券本息;
第三条?甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续;
第四条?签订本合同之日起_________日内,甲方将_________元一次性汇入丙方指定的银行账户;条 生效条件本协议经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。按照有关规定账户开立需要人民银行核准的。
第五条?履行本合同发生争议,各方应友好协商解决;协商不成,任何一方可提交_________市_____委员会按该会规则_____;在甲乙双方签订该协议前。
第六条?本合同正本一式_________份,三方各执_________份;
第七条?本合同自三方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________
_________年____月____日
结算合同(篇7)
甲方:
乙方:
甲方委托乙方施工的工程楼,(合同号及签订日期:)已施工完毕。
经甲乙双方协商,结算造价单价包干元/㎡,按乙方实际施工建筑面积合计㎡,结算包干总价共计(小写),(大写)(此包干总价含乙方所施工土建、安装等工程全部工作内容,包括工程成本,应计取的各项措施费、规费、税金、管理费等及乙方合理利润),乙方承诺不再增补结算资料及工程造价。
乙方将所施工标段竣工资料,报质监站审验合格,并开具备案证书,并交出所持各楼号钥匙。扣除应缴相关营业税、城市建设维护费、教育费附加、个人所得税、企业所得税、各项规费、已支付进度款、企业管理费、质量保证金等相关费用后甲方即支付剩余款项。
乙方所欠农民工工资、劳务分包单位工程款、材料供应商货款等甲方有权审核,并监督乙方发放。以上完成后甲方即支付剩余款项。剩余款项乙方同意以部分现房或现金形式支付。甲方支付乙方剩余款项后,乙方的任何经济纠纷与甲方无关,全部由乙方承担,由此所产生的任何后果由乙方承担。工程因重大质量问题,按照国爱有关法律法规执行。
剩余款项共计:(小写)(大写)
此结算协议一式四份,甲乙双方各持两份,双方签字盖章后生效。
甲方:安阳市冶都地产开发有限公司(盖章)
甲方(签字):
乙方:
乙方(签字):
___年___月___日
结算合同(篇8)
甲方:_____________
乙方:_____________
为了方便于乙方核对数字,双方通过友好协商,就先取得“_________专用发票的发票联”(以下简称“发票”)后付款的事项,达成以下协议:
第一条 为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领,乙方每次领取甲方的发票时,均需出具领取发票函(格式见附件一)并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章,每张函自签发之日起____天内有效。
第二条 乙方须在每月____日前至甲方签领发票,不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。
第三条 甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。
第四条 乙方所指定人在领取发票时,应核对所领取的发票与通知单是否一致,若无异议,将在登记表上登记相关项目。
第五条 乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。
第六条 乙方应自乙方指定人在登记表签字后____天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。
第七条 乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在____天内提出,否则,甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议,将对无异议部分的发票进行先付款,后才对有异议部分的发票协商解决。
第八条 乙方只有在结清上一次领取发票的款项后,才能领取新的发票。
第九条 如果乙方不按本合同的操作规程领取发票,甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。
第十条 本协议书为《费用结算协议》的必需附件,具有同等的法律效力。
第十一条 未尽事宜,双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件,其效力一样。
第十二条 本协议一式____份,双方签字盖章后生效,双方各执____份。
甲方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
租屋合同
在法律文书变得更加成熟的社会,合同已经成为不可替代的东西。你会写不同类型的合同吗?今天泡泡演讲稿为大家推荐一篇关于“租屋合同”的精选文章,为了方便使用还请您在浏览器中收藏该网页地址!
租屋合同 篇1
出租屋合同:保障租客与房东权益的法律文书
随着城市化进程的加速推进,越来越多的人选择租房,而出租屋合同成为租房过程中重要的法律文书,旨在保障租客与房东的权益。本文将详细介绍出租屋合同的内容和要点,以及如何保护双方合法权益。
一、合同的基本要素
出租屋合同作为一份法律文书,必须具备以下基本要素:合同名称、出租人、承租人、租赁物、租赁期限、租金和支付方式以及双方的权利义务等。
首先,合同名称应明确,务必写明“出租屋合同”,以免产生歧义。其次,出租人和承租人的基本信息是合同的重要内容,包括姓名、身份证号码、联系方式等。这样有助于双方在发生纠纷时快速找到对方。
其次,租赁物是合同中的核心,应清楚列明具体位置、面积、格局等详细信息。这样可以避免租赁物发生争议,也便于双方做出合理的价格评估。
租赁期限是合同中另一个重要的要素,确定了租赁的时间段,双方必须严格遵守,避免出现合同违约的情况。此外,租赁期限到期前,双方有义务提前通知是否续约或终止合同。
最重要的是租金和支付方式,合同中应明确租金金额、支付周期、支付方式等,以避免因支付问题产生的纠纷。
二、合同的权利义务
出租屋合同规定了双方的权利和义务,确保了租客和房东的合法权益。租客的权利通常包括:使用租赁物的权利,要求房东提供合格的住房环境,享受相关公共设施等。而租客的义务包括:按时支付租金,爱护房屋设施,遵守社区规定等。房东的权利包括:收取租金,检查房屋状况以及解除合同的权利。房东的义务通常包括:提供合格的租赁物,并保障租客的居住权益。
三、合同纠纷的解决
即使有合同的约束,也难免出现一些纠纷。对于合同纠纷的解决,首要的是保持沟通。双方应在争议发生时及时联系,通过友好的协商解决问题。如果协商无果,可以选择请专业律师介入。
此外,租客在签订合同时,要详细阅读合同内容,确保自己的权益不受侵犯。如果合同内容不合理,可以提出修改或重新协商。同时,在签订合同时,还应留存合同的副本,并将与房东的交流与约定记录下来,以备日后使用。
最后,为了确保合同的合法性和权威性,建议在签订合同时,请有资质的律师或监察人员进行见证,以增加合同的法律效力。
综上所述,出租屋合同是保障租客和房东权益的重要法律文书。合同内容的明确与合法,居住双方的权利和义务的平衡,以及遵守合同约定、及时解决纠纷,都是保障租房过程中顺利进行的关键。只有双方充分了解合同内容,并通过互相协商解决纠纷的方式,才能使租房过程更加公正、合理和安全。
租屋合同 篇2
出租屋合同是房屋租赁中必不可少的文件,它规定了房东和租户之间的权益和责任。本文将详细介绍出租屋合同的重要性、内容和签订流程。
一、出租屋合同的重要性
出租屋合同是租房交易的法律保障,旨在维护双方当事人的权益和义务。房东和租户应当通过签订出租屋合同明确规定租赁期限、房屋用途、租金支付方式、维修责任等关键事项。出租屋合同的存在能够有效避免纠纷发生,提供合法保障,有助于确保双方的权益。
二、出租屋合同的内容
1.租赁期限:合同应明确租赁的起止日期和期限,一般约定为一年,也可根据实际情况进行调整。
2.房屋使用:合同应明确租赁房屋的用途,是否允许商业用途或者是否只限于居住。
3.租金支付:合同应明确租金金额、支付时间、支付方式等事项。一般租赁合同中约定的支付方式有月付、季付、半年付、年付等,租户需按时缴纳租金。
4.押金:合同应规定租户需支付的押金金额和如何退还的细则。一般情况下,房东在租户搬离时会退还押金,扣除租赁期间发生的损坏或违约费用。
5.维修责任:合同应明确房屋维护和维修的责任归属。通常房东应负责大部分维修,但对于一些小修小补的费用,租户也需要负担。
6.违约责任:合同应明确违约情况下的责任归属,包括违约金的数额和解决争议的方式。双方应对违约行为有清晰的认知。
7.其他条款:根据实际情况,合同还可以规定其他条款,如是否允许养宠物、是否可以进行装修等。
三、出租屋合同的签订流程
1.协商租赁条件:房东和租户应当协商租赁条件,包括租金、期限、押金等。双方可以通过电话或面谈对此进行详细讨论。
2.起草合同:一般情况下,房东会提供一个标准版的合同用于起草,如果需要进行修改,可以协商达成一致意见。
3.合同签字:合同起草完成后,双方应当到房屋的物理位置进行签字。签字时,双方应当仔细阅读合同内容,确保理解并同意其中的规定。
4.备份合同副本:签字完成后,双方应当保留一份合同副本备查。此举有助于在纠纷发生时作为有效证据。
5.交付钥匙:合同签字完成后,房东应当将房屋的钥匙交付给租户,租户则可以正式入住。
四、总结
出租屋合同是保障双方权益的重要法律文件,它规定了租赁期限、房屋用途、租金支付方式、维修责任等重要事项。通过签订合同,房东和租户可以确保双方的利益得到合理保护,避免发生纠纷。在签订合同前,双方应进行充分协商,并在签字过程中仔细阅读合同内容,确保自己能够理解和遵守合同规定。同时,备份合同副本也是必要的,以备将来发生争议时使用。出租屋合同的签订流程简单明了,如按照规定操作,可确保双方权益有法可依。
租屋合同 篇3
个人出租屋合同是一份重要的法律文件,它确保了出租人和承租人之间的权益得到公平和合理的保护。本文将详细说明个人出租屋合同的内容和相关注意事项。
个人出租屋合同应包括以下基本信息:出租人和承租人的姓名、地址和联系方式,出租的房屋的详细地址和描述,租赁期限,租金金额和支付方式,以及双方的权利和义务等。这些信息可以确保双方对租赁条件达成共识,并避免日后的争议。
个人出租屋合同应明确规定租金的支付方式和时间。一般情况下,租金应该按月支付,而且应该在每个月的指定日期前支付到指定帐户。如果承租人违约未按时支付租金,出租人则有权采取法律措施来追讨欠款,甚至可以解除合同。
除了租金之外,个人出租屋合同还应明确规定押金的金额和使用方式。押金一般是作为租赁期满后的退房时租客履行义务和损坏赔偿的保证金。出租人应在合同解除后的一定期限内退还押金,扣除因违约或损坏所造成的损失。
个人出租屋合同还应具体说明租赁期限和续租条款。租赁期限可以是一年、两年或者更长,双方应在合同中明确约定何时可以解除合同或续租,并在何种条件下可以进行续租。这样可以避免因租期问题引发的纠纷和不必要的麻烦。
个人出租屋合同还应明确规定房屋的使用规定。例如,是否允许养宠物,是否可以进行装修等。这样可以避免因房屋使用问题引发的纠纷和冲突。
个人出租屋合同应包含争议解决方式。当遇到争议时,双方可以通过协商和友好沟通解决,如果无法达成一致意见,则可以通过仲裁或法律途径解决。
个人出租屋合同是确保出租人和承租人权益的关键文件。它应包括出租人和承租人的基本信息、租金和押金的支付方式和时间、租赁期限和续租条款、房屋的使用规定,以及争议解决方式等。双方应认真阅读和遵守合同内容,如有需要,可由专业律师进行咨询和审核。
租屋合同 篇4
甲方:______________(出租人)乙方:____________________________(承租人)
双方就乙方租赁甲方房屋事宜经协商达成如下协议:
第一条出租房屋的位置、面积等条件
1、本合同中出租房屋位于_______________区___________城市;
2、房屋建筑面积_____________平方米,使用面积_____________平方米。
3、出租房屋的房屋产权编号:__________________________。
第二条 房屋的室内装修和主要设备为_______________。
第三条房屋租赁期限
租赁期限为_________(月/年),自_________年_______月___日起至_____________年_______月___日。
租期届满前_______天,乙方如需续租,需向甲方提出建议,由甲方决定是否继续续约。
在租赁期内,甲方出售房屋的,应提前________天通知乙方,乙方应在收到通知之日起____天内决定是否行使优先购买权。乙方逾期未作出回应的,视为放弃此项权利。
第四条租金及支付方式
每月租金为__________元,资金_________。
租金按月计算送货。合同签订后,乙方应向甲方支付第一季度的租金。
乙方应在每月__日前向甲方支付下一季度的租金。 (房屋租赁合同的支付方式为每季度支付一次,也可根据具体情况变更)
第五条押金
押金__________元,资金__________________。押金用于确保房屋内的设备状况良好。如设备损坏,甲方有权按市场价格扣除相应的赔偿金。
如果合同期满,乙方没有损坏房屋内的设备,甲方应在合同期满之日全额退还款项。
第六条房屋维修装修
甲方应保证房屋符合合同目的,保证水电正常供应.墙壁自然脱落、水电无法正常供应等影响乙方正常使用房屋的,甲方应在接到乙方通知之日起________天内解决。否则,甲方乙方有权提前解除合同,并有权要求甲方支付违约金。
乙方在使用过程中不得擅自改变房屋结构和装修,否则视为违约,应向甲方支付违约金。
(房屋租赁合同及协议约定,如人为损坏,出租房屋负责维修)
房屋买卖第七条
在租赁期内,甲方出售房屋而乙方不愿购买的,甲方应保证乙方可以继续租赁,直至租赁期满。
(房屋租赁合同及协议约定甲方如需紧急出售房屋,可协商具体解决办法)
第八条违约责任
p>1、在租赁期内,乙方不得有以下行为,否则甲方有权解除合同,收回房屋,并有权要求乙方按照本协议约定承担违约责任。
1)擅自转租、转让、转租房屋的;
2)利用出租房屋从事违法活动,损害公共利益的;
3) 租金拖欠__________个月。
2、乙方如逾期支付租金,除支付租金外,还应按拖欠天数支付违约金。每日违约金标准为:拖欠租金的__________%
3、乙方擅自转租、转让、借出的,乙方应支付__________个月的租金作为违约金。
4、如果一方有合同约定的其他违约行为,违约方不仅应赔偿违约方因违约造成的损失,还应支付___元作为违约金。
第九条优先租赁
租赁期届满后,甲方继续出租房屋,乙方优先出租在相同的条件下。租期届满后,乙方确实找不到房子的,甲方给予1个月的宽限期,宽限期租金与约定租金相同。
第十条免责声明
因不可抗力或政府行为无法履行合同时,双方应相互承担责任。实际租金按入住天数计算,多退少补。
第十一条争议解决办法
合同履行过程中发生争议,双方应先友好协商;如果协商不成,可以向房子所在的法院提起诉讼。
第十二条 本合同自双方签字之日起生效。 _____份,各方各持_____份,并将__份报公安部门备案。
第十三条 本合同附房屋产权证复印件和双方身份证复印件。 后附合同。
出租人(签字):_______________ 承租人(签字):_______________
____________年____月____日_________年____月____日
租屋合同 篇5
出租屋合同是指租赁双方在租赁一套出租屋时所签订的合约,其中包括了双方的权益和义务。这份合同是确保租赁交易顺利进行的重要文件,对双方来说都具有法律约束力。
合同的标题是《出租屋合同》,这是因为合同的主要内容是关于一套出租住房的租赁事宜的规定。下面,我们将详细介绍出租屋合同的具体内容,以及为什么这些条款和规定对于双方来说都是有益的。
在出租屋合同中,首先要明确的是租赁住房的具体信息。这包括住房的地址、房屋面积、房屋内的设施设备等。这些细节非常重要,因为在合同中写明这些信息以后,双方都有依据来确认租赁的具体房屋,并防止因误解或不明确而引起的争议。
在合同中应明确租赁期限。这是指租赁住房的租期长度,可以是几个月、一年或更久。租赁期限的明确是保障双方权益的重要措施,因为这样可以避免因租期结束时的不一致而引发的纠纷。
除了租赁期限,合同中还应明确租金的支付方式和金额。这一点对于房东和房客来说都很重要。一般来说,租金是每月支付,在合同中应明确支付日期以及支付方式,以确保租金的及时支付和安全交易。同时,合同中还应写明租金的金额,以便双方有明确的依据。
进一步,在出租屋合同中,还应写明租赁住房的维护责任。这包括了租客的义务,即保持住房的清洁和维护,合理使用设施设备。也应明确房东的义务,比如及时修理住房中的损坏设施设备,保证住房的安全和舒适。这些规定可以避免因房屋维护问题而引发的纠纷,确保住房的质量和条件。
合同中还应包含关于违约责任和解决争议的规定。这是因为在租赁过程中,双方可能会发生纠纷或者违反合同条款,因此需要制定如何解决纠纷和对违约方进行处罚的规定。这一条款的存在可以保障租赁交易的公平和有序进行。
出租屋合同是租赁住房交易的重要保障文件,通过明确双方的权益和义务,确保了交易的合法性和公平性。合同中的条款应详细具体且生动,以便双方有明确依据进行租赁交易。保证租赁期限、租金支付、住房维护、违约责任以及解决争议的规定,可以促进租赁交易的顺利进行,并有效避免潜在的矛盾和纠纷。双方应根据自身需求和法律规定,制定合理合法的出租屋合同,以确保租赁交易的成功实施。
租屋合同 篇6
随着城市人口的不断增长以及社会经济的发展,住房问题逐渐成为社会关注的焦点。在大多数城市中,出租屋承包合同成为了解决住房问题的一种重要方式。本文将详细介绍出租屋承包合同的定义、内容以及双方的权益和义务,以便读者全面了解这一合同。
出租屋承包合同是指屋主将其拥有的出租屋租赁给承租人,并在合同中规定双方的权益和义务的一种合同。这种合同双方包括:“出租主”即屋主,以及“承租人”即租客。合同内容包括但不限于租赁期限、租金、装修责任、维修义务、违约责任等。
合同中规定了租赁期限,一般为一年,也可以根据双方协商而定。租金是合同中的核心内容之一,其金额应明确写入合同中,并规定支付日期和方式。同时,必须注明租金的递增情况,通常是每年递增一次。
合同中规定了装修责任。一般来说,出租屋应当是完全装修好的,包括电器设备、卫生设施以及家具等。而承租人有责任维护和保养这些设施,确保其正常使用。如果出现设施损坏的情况,承租人应当承担修复或更换的费用。
维修义务也是合同中的重要内容之一。双方应在合同中明确规定维修责任的承担方。一般情况下,小修属于承租人的责任,大修由出租主承担。另外,合同还应规定联系维修人员的方式和维修费用的支付方式。
在合同中还需要明确违约责任。例如,如果承租人擅自将租赁房屋转租他人或进行商业用途,属于重大违约行为,出租主有权解除合同并要求返还房屋。合同中还应规定对于房屋违法改建行为的处理办法。
除了以上内容,合同中还可以包括其他双方约定的事项,如屋主是否允许承租人养宠物以及是否允许承租人进行装修等。
为了保护双方的权益,承租人和出租主都应当具备一些基本的法律知识。承租人要了解租赁合同中的权益和义务,及时履行自己的责任;出租主应当了解租赁市场的行情,确保租金价格公平合理。同时,如果出现纠纷,双方都应当根据合同中的约定进行协商解决,如果实在不能达成一致,可以通过法律途径解决。
出租屋承包合同是解决住房问题的一种重要方式。通过规范双方的权益和义务,确保了屋主和承租人的合法权益。在签订合同时,双方应仔细阅读合同,了解其中的具体内容,并依法履行自己的责任。只有这样,才能确保租赁市场的健康有序发展,为社会提供稳定的住房资源。
租屋合同 篇7
出租方(以下简称甲方):________________________
承租方(以下简称乙方): _________________________
甲乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:
一、租用期限及其约定:
1.租用期限:自月日起至
2.房屋租金:每年元人民币,大写。
3.付款方式:按,另付押金,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方。
4.租赁期内的水、电、物业费、等相关费用由乙方支付,房屋修缮等费用由甲方支付。
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可终止合同,收回房屋使用权,乙方需承担全部责任,并赔偿甲方损失:个人房屋出租合同范本(1)乙方擅自将房屋转租,转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
(3)乙方无故拖欠房屋租金达壹天;
(4)超过10天不付所有费用的。
二、双方责任及义务:
1.乙方须按时交纳水、电、物业等费用。
2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;
3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者,或在租赁期内房租加价;
4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前1个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;
5.在租赁期内,甲乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;
6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;
7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
三、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
四、其它说明:
1、入住时的电表度数:
2、水表度数:
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。
出租方: 承租方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 年 月 日
租屋合同 篇8
出租屋合同是指房东和租客之间签订的一份约定,约定了租房的相关事项和双方的权利与义务。在现代城市生活中,许多人选择租房来满足自己的居住需求。因此,出租屋合同成为了租房过程中最重要的合同之一。
一、合同签订前的准备工作
在签订出租屋合同之前,双方需要进行一系列的准备工作。房东需要确保房屋的产权证明和其他相应的证件齐全并且合法。租客需要了解房屋的基本情况,如房屋面积、装修状况等。双方还需要就租金、押金、租期等进行充分沟通,并达成一致。
二、合同的必要条款
出租屋合同中应包含一些重要的条款,以确保双方的权益。首先是租期。租期应明确约定租赁的起始时间和结束时间,双方根据自己的需求协商达成一致。其次是租金。合同中应明确约定每月或年度的租金金额,以及支付方式和时间。还需规定逾期支付租金的后果和相关责任。押金也是必要的合同条款之一。双方应明确约定押金的金额、用途和退还方式。还应规定租赁期间应注意的事项,如房屋的使用用途、装修规范等。
三、合同的履行与终止
出租屋合同在双方签字盖章后生效。房东需将房屋按照合同要求提供给租客使用,并保证房屋的安全、卫生和其他设施的正常运作。租客应按时支付租金,并合理使用房屋,维护房屋和设施的完好。双方在租赁期间需要相互配合,共同解决出现的问题。如若一方没有履行合同义务,对方有权提出解除合同的要求,并承担违约责任。
当租赁期满或者双方协商一致,合同可以终止。租赁期满时,租赁双方应协商是否继续租约或者搬离房屋。如果双方决定继续续约,需要重新签订新的合同。在合同终止时,双方需要进行房屋交接,并退还押金(如无损坏和扣除其他费用)。
四、合同纠纷与解决
在实际租赁中,出现合同纠纷的情况时有发生。可能是双方在租金、装修或其他方面的意见不一致,也可能是租房期间出现问题无法解决。在这种情况下,租客和房东可以通过协商、沟通解决争议。如果协商不能解决,双方可以寻求法律途径,通过法庭进行调解或者仲裁。
五、合同的重要性与规避风险
出租屋合同对于双方来说都非常重要。租客可以通过合同保障自己的合法权益,房东也可以通过合同规范租户行为并保护自己的房产利益。因此,每位租客在租房时都应仔细阅读合同内容,并确保合同的合法性与完整性。双方需要明确自己的权益与责任,并在签订合同前慎重考虑。
出租屋合同是租房过程中不可或缺的一环。双方在签订合同前应做好充分的准备工作,并在合同中明确约定租期、租金、押金和其他重要事项。合同的履行和终止需要双方共同遵守合同的约定,并可以通过友好协商或法律手段解决争议。通过合同的签订,租客和房东都能够保护自己的权益,实现租赁双方的共赢。
鱼塘合同
由于经济在不断的进步,更加需要用合同来约束合作关系。签订合同可以保护双方的合法权益,促进事情圆满完成,标准的合同范本怎么写?希望我们都能不断进步变得更加出色。
鱼塘合同 篇1
为了充分利用水利资料,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,经甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
甲方将座落在____亩,每亩以___元承包给乙方养鱼,鱼塘的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让。
承包期限为__年,自__年__月__日起,至__年__月__日止。
1、甲方应将养护鱼用的房屋__间提供给乙方使用。
2、甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
3、乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
4、甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
1、除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用,均由乙方自理。
3、乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4、乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5、承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6、乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
7、合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
1、甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具,乙方可提出解除合同。
2、甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的`__%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的__倍向乙方偿付违约金。
3、甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
1、乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的__%,向甲方偿付违约金。
2、乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的__%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)各存一份。
鱼塘合同 篇2
本着公平,公正,合理,互利的原则,避免今后出现纠纷,经双方协商达成如下协议:____________
一、甲方将其所属的在坡尾公路旁的两块鱼塘和鱼塘旁边甲方所属的水田的小部分(从鱼塘外边起2。5米的水田面积,今后可能用作楼梯用地),共以28800(贰万捌仟捌百)元人民币转让给乙方,乙方支付甲方该鱼塘及小部分水田面积的转让费后,该鱼塘及小部分水田的使用权归乙方永久所有。
二、乙方一次性支付该鱼塘及部分水田面积的转让费共贰万捌仟捌百元人民币给甲方后,甲方将该鱼塘和该小部分水田面积的使用权永久转归乙方所有。
三、本协议书在甲、乙双方签字之日起生效。本协议由甲方、乙方各执壹份。
今后甲方及其亲属和后代都不得以任何理由与乙方发出该鱼塘及该小部分水田面积的使用权纠纷。若甲方单方面发出该鱼塘及该小部分水田面积使用权纠纷,造成乙方经济损失,由甲方全部赔偿。
________年________月________日附带:____________
本合同由甲方与乙方就______公司的股份转让事宜,于____年____月____日在________订立。
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:____________
1、甲方同意将持有______公司____%的股份共____元出资额,以____万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。
2、乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份50%的股权转让价款,剩余股权转让价款在股权变更登记完成后5日内付清。
1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在______公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股份后,其在______公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认______公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。
1、甲方须向乙方提供其出资证明或者工商管理部门出具的______公司股东情况表;
2、甲方须在经过______公司股东会三分之二以上股东通过后,将股东会决议提供给乙方;
3、甲方负责办理本次股权转让涉及的工商变更登记;
4、乙方必须按照合同规定及时支付股权转让价款,否则,每延迟一天,按股权转让价款总额的每日万分之三计算逾期付款违约金;
本公司经______公司股东会决议通过且工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为______公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
本公司规定的股份转让有关费用,包括:____________________________全部费用,由(双方)承担。
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、基于本合同所产生之争议双方应协商解决,协商不成向________________仲裁委员会提起仲裁。
本合同经______公司股东会同意并由各方签字后生效。
第八条本合同正本一式4份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份,______公司存一份,均具有同等法律效力。
甲方(签名):____________乙方(签名):____________
鱼塘合同 篇3
甲方:(以下简称甲方)身份证号:
乙方:(以下简称乙方)身份证号:
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则,经甲、乙双方友好协商,甲方自愿将位于转让给乙方,现就转让事宜达成如下条款,以兹共同遵守。
一、在转让前甲方因此鱼池产生的债权、债务均由甲方自行处理,与乙方无关。
二、转让时间从日止。
三、从本日起,乙方按协商价一次性支给甲方,结算方式:现金结算,乙方以收条为凭。
四、乙方在本合同期限内具有独立的生产自主权、经营权及所有权利,本协议签订后甲方不得以任何理由干扰乙方正常的生产经营活动。
五、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,双方不得以任何借口违约。否则,违约方给守约方造成的经济损失全部由违约方承担。同时,违约方应承担违约金人民币
六、本协议自双方签字之日起生效,本协议甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鱼塘权转让合同范文3
转让方:身份证号:(下称甲方)
受让方:(下称乙方)
甲方的丈夫于年月日与签订的“鱼湖承包合同”,期限为乙双方平等协商,达成如下协议条款,以供双方共同信守:
一、转让标的:
1、甲方愿将其夫于的鱼塘经营权转让给乙方;其四至:东至谢家大屋山脚;南至组,组荷叶塘下;北至现鱼塘坝;养殖面积约亩(四至范围有村盖章确认)。
供电设施(供电线路、变压器、发电机等电力设备)、喂料机、增氧机、养殖场道路等鱼场一切养殖设备、设施(附财产登记清单)一并转让给乙方;转让后所有财产产权归乙方所有。
3、本次转让依据甲方的丈夫年月湖承包合同);甲方转让鱼塘经营权须经发包方同意,并由甲方负责办理好有关转让手续。
二、转让期限:为年。即从年月日起至年
订承包合同。
三、转让费及支付方式:
1、转让费共计万元整;首付款在本协议签字时,乙方须一次性付给甲方,余款万元乙方确保在年底春节前付清给甲方;不得拖欠。
2、年至年甲方应上交村的元鱼圩租金仍然由甲方负责支付给村,与乙方无关。
四、乙方获得鱼塘承包经营权后,依法享有该鱼塘的使用、收益、自主经营和产品处置权,甲方须保证乙方不爱任何一方的干涉。
五、乙方获得鱼塘承包经营权后,甲方的丈夫月“鱼湖承包合同”的所约定条款则由乙方继续履行,甲方不再承担该合同约定的权利与义务。
六、违约责任:
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约方支付违约金;违约金的数额为_____万元。
乙双方协商或鱼塘承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。
七、生效条件:
乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
八、其他条款:
1、本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鱼塘合同 篇4
合伙人:__________________甲 现住址:__________________
合伙人:__________________乙 现住址:__________________
甲乙双方本着公平、互利的原则订立合伙协议如下:__________________
第一条 甲乙双方自愿合伙承包位于 鱼塘,有效水面____亩,总投资为_______ ________元(人民币),甲出资 ________元(人民币),乙出资 ________元(人民币),各占投资总额的. ______________%、 ______________%。
第二条 本合伙经营期限为_______ ________年。
第三条 合伙双方共同经营、共同管理、共同劳动、共担风险、共负盈亏。
第四条 甲乙双方均可利用所承包鱼塘独自或伙同友人垂钓休闲,对方不得干涉。但垂钓应当合理适度,不影响鱼塘可持续发展。
第五条 他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项,合伙终止:__________________
(一) 合伙期满;
(二) 合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况;
第七条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式两份,合伙人甲乙双方各执一份。 本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:__________________ (签字或盖章)
合伙人:__________________ (签字或盖章)
________年 ________月 ________日
鱼塘合同 篇5
鱼塘承包合同书范本一
发包方(以下简称甲方):团头湖村村民委员会
承包方(以下简称乙方):
为了提高土地效益,促进农村经济的发展,经村支两委研究决定,将村集体的鱼塘承包给乙方,用于养殖业。根据《中华人民共和国土地管理法》《民法典》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、土地的面积、位置
承包鱼塘位于,面积亩。
二、承包期限
承包期限为自年月日至 年 月 日止。
三、承包金及交付方式
1、承包金每年共计人民币大写( )。
2、每年日前,乙方向甲方交纳当年度的承包金,由甲方出具合法收据。
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
2、按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提
高承包金。
(二)乙方的权利和义务
1、按照合同约定的用途和期限,由乙方自主经营水产品养殖。
2、因拆迁、征收、征用、或其他政府政策影响的享有水产品补偿、赔偿的权利。
3、本合同期满,如继续承包,同等价格乙方享有优先权。
4、鱼池鱼干实行保质承包。
5、合同期满,空池空塘移交,甲方不作任何补偿。
6、合同期满,池干树木等负植物,乙方自行处理,甲方不作补偿。
7、本合同经甲乙双方签章后,即具有法律约束力,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得变更或解除本合同。本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:团头湖村村民委员会 乙方:
年 月 日
鱼塘承包合同书范本二
甲方(发包方): 现住址: 乙方(承包方): 现住址: 因乙方的生产需要,为了更加提高经济效益,故需充分利用水资源,现就甲方自行所有的一口鱼塘,经甲乙双方认真协商订立本合同书,以供双方共同遵守。
一、甲方发包的鱼塘座落及面积:该塘座落于: 面积约 亩。
二、承包期限:本协议承包期限为 年,即从 年 月 日起到 年 月 日止。
三、承包金额和付款方式:
1、合同的总金额为: 408115.00 元。
2、付款方式为:A、20__年1月1号付款60000元(第一次付款)。
B、20__年12月31号前付款63000元(第二次付款)。
C、20__年12月31号前付款66150元(第三次付款)。
D、20__年12月31号前付款69458元(第四次付款)。 E、20__年12月31号前付款72930元(第五次付款)。 F、2030年12月31号前付款76577元(第六次付款)。
四、承包期间,鱼塘边不能栽种树木。
五、在承包期间,其塘塍、便的管理由乙方负责。如遇不可抗拒的自然灾害(地震、特大洪涝等)造成该鱼塍、便倒塌,修复由甲方负责,甲方因修复鱼塘便耽误乙方使用,如不减乙方当年承包金,其合同期限顺延一年。
六、在承包期间,塘内的蓄水由乙方负责管理,用水甲方负责安排,其塘内的最高水位以本塘常年平水缺为限,最低水位以塘中心60公分内。
七、乙方需要排水、抽水时,如发现水质有毒、污染物等情况,甲方应积极协助乙方处理。
八、承包期间,乙方不得随意改变该鱼塘的使用性质,不准建永久性建筑物。否则,在承包期满,将自动拆除。
九、承包期间,乙方不得随意转租他人。
十、本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得修改或解除本协议。如甲方代表发生变更,不得变更本合同。本合同如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定同本合同具有同等法律效力。合同期满,在同等条件下,乙方有优先权。如甲乙双方双方愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份(合同副本一式 份,交
--各存一份。
甲方(发包方): 乙方(承包方):代表: 代表:
日期 日期:
村委会----
鱼塘承包合同书范本三
发包方:___________村民委员会(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)身份证号码 为了改变传统陈旧的农业耕作形式促进农村经济的发展,甲方将集体所有的鱼塘承包给乙方,用于养殖业。根据《中华人民共和国土地管理法》《民法典》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、土地的面积、位置
甲方将位于城关镇车家店村三组面积约十八亩的堰塘承包给乙方,其闫*沛冲堰塘位置:东至乡村公路,南至闫*沛,汪*全田上,西至汪*珍旱地,北至都延现旱地,刘*林冲堰塘:东至刘*林老屋,南至宋*慈田上,西至都廷章旱田,北至陈-强、闫*沛旱田。
二、土地用途及承包形式
1、用途为:养殖,但乙方可以适时以合理的方式调整和优化。
2、承包形式:个人承包经营。
3、土地的承包经营期限:该地承包经营期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。
4、乙方一次性向甲方支付经营管理费共计人民币6000.00元。
三、甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、开发利用进行监督,保证按照合同约定的用途合理利用。
2、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
3、协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。
(二)乙方的权利和义务
1、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的堰塘。
2、享受国家规定的优惠政策。
3、遇政府拆迁、征收、征用、或其他政府政策影响享有补偿、赔偿的权利。
四、违约责任
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。
3、在合同履行期间,甲方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按乙方土地利用的实际总投资额支付对方违约金,并赔偿对方因违约
而造成的实际损失包括养殖业可得利益和为重新承包相类似的鱼塘需要多支付的承包费、和重新投资。
五、本合同经甲乙双方签章后生效。本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。
发包方:(盖章)_____________承包方:(签字)_____________
法定代表人:(签字)_________
签约日期:_______年___月___日
鱼塘合同 篇6
合同鉴证编号——--字()第——-号
甲方(发包方):—————————
现地址:—————————
乙方(承包方):————————
现住址:——————————
身份证号码:————————
为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:
第一条乙方承包鱼塘的土名:————
鱼塘面积:——亩——分——厘
承包期限——年——月,即从——年——月——日至——年——月——日止。
承包金额和缴交方法:鱼塘承包总金额为——-万——仟——佰——拾——元——角——分。鱼塘每年承包金额为——万——仟——佰——拾——元——角——分,每年的承包金应于当年——月——日前一次性缴交完毕。
在承包期内,乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理,并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关,才能用电,一切费用由——方负责。电费由乙方负责。
甲方提供鱼塘给乙方承包经营,乙方必须按规定养殖水产物,不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘,期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。
在承包期内,乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物,期满后应拆除搬迁或停止耕作,若新承包者愿意受让,可继续保留,但绝不允许前者保留使用,否则甲方有权雇请民工强制拆除,所需一切费用,仍要乙方支付。
在承包期内,因国家建设或者乡镇需要征用土地时,甲乙双方应无条件服从,本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿,有关青苗补偿费归乙方,土地补偿费和其他补偿费归甲方。
乙方在承包期间有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并无偿收回发包的鱼塘:
乙方利用承包鱼塘进行非法活动,损害公共利益的;
乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达——天的;
法律、法规规定其他有关解除合同的情形。
风险责任:乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失),债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由——方负责,与——方无关。承包款仍按承包合同规定缴交,但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同,乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方,由甲乙双方协商解决。
本合同实行抵押承包的原则,在签订合同时,乙方必须在——天内按鱼塘承包款总额——--%作为承包押金给甲方,即押金金额为——万——仟——佰——拾——元——角——分,作为履约的保证。承包合同期满,若乙方能履行合同,则甲方应退还抵押金给乙方。
违约责任:
甲方未经乙方同意提前解除合同,视为违约,甲方应双倍返还乙方承包押金——万——仟——佰——拾——元——角——分。
乙方若中途退包,提前解除合同,视为违约,甲方将没收乙方缴交的承包押金——万——仟——佰——拾——元——角——分。
乙方逾期缴交承包款,须向甲方支付违约金,每逾期一日,按拖欠承包款总额每日——%计付违约金,若拖欠承包款(包括部分拖欠)达——天,甲方有权解除合同,没收乙方缴交的承包押金,并无偿收回发包的鱼塘。
纠纷的处理办法:
——————————————————————
本合同经甲、乙双方签字或盖章并经————————————鉴证后生效。本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,会计入帐一份,合同鉴证机关一份。
其它条款:
——————————————————————
甲方(公章):——————乙方:————
法定代表人:——————代表人:————
签订日期:——年——月——日
鉴证机关意见:
——————————————————————
经办人:————
鉴证日期:——年——月——日
鱼塘合同 篇7
甲方:(以下简称甲方)身份证号:
乙方:(以下简称乙方)身份证号:
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则,经甲、乙双方友好协商,甲方自愿将位于转让给乙方,现就转让事宜达成如下条款,以兹共同遵守。
一、在转让前甲方因此鱼池产生的债权、债务均由甲方自行处理,与乙方无关。
二、转让时间从日止。
三、从本日起,乙方按协商价一次性支给甲方,结算方式:现金结算,乙方以收条为凭。
四、乙方在本合同期限内具有独立的生产自主权、经营权及所有权利,本协议签订后甲方不得以任何理由干扰乙方正常的生产经营活动。
五、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,双方不得以任何借口违约。否则,违约方给守约方造成的经济损失全部由违约方承担。同时,违约方应承担违约金人民币
六、本协议自双方签字之日起生效,本协议甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鱼塘权转让合同范文3
转让方:身份证号:(下称甲方)
受让方:(下称乙方)
甲方的丈夫于年月日与签订的“鱼湖承包合同”,期限为20xx年,因在一次意外事故中丧身,其妻无力经营,愿将其鱼塘经营权转让给乙方,现就相关事宜经甲、乙双方平等协商,达成如下协议条款,以供双方共同信守:
一、转让标的:
1、甲方愿将其夫于的鱼塘经营权转让给乙方;其四至:东至谢家大屋山脚;南至组,组荷叶塘下;北至现鱼塘坝;养殖面积约亩(四至范围有村盖章确认)。
2、辅助设施及鱼具如:养鱼场房、供电设施(供电线路、变压器、发电机等电力设备)、喂料机、增氧机、养殖场道路等鱼场一切养殖设备、设施(附财产登记清单)一并转让给乙方;转让后所有财产产权归乙方所有。
3、本次转让依据甲方的丈夫年月湖承包合同);甲方转让鱼塘经营权须经发包方同意,并由甲方负责办理好有关转让手续。
二、转让期限:为年。即从年月日起至年
订承包合同。
三、转让费及支付方式:
1、转让费共计万元整;首付款在本协议签字时,乙方须一次性付给甲方,余款万元乙方确保在年底春节前付清给甲方;不得拖欠。
2、年至年甲方应上交村的元鱼圩租金仍然由甲方负责支付给村,与乙方无关。
四、乙方获得鱼塘承包经营权后,依法享有该鱼塘的使用、收益、自主经营和产品处置权,甲方须保证乙方不爱任何一方的干涉。
五、乙方获得鱼塘承包经营权后,甲方的丈夫月“鱼湖承包合同”的所约定条款则由乙方继续履行,甲方不再承担该合同约定的权利与义务。
六、违约责任:
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约方支付违约金;违约金的数额为_____万元。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况由甲、乙双方协商或鱼塘承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。
七、生效条件:
1、甲、乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
八、其他条款:
1、本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份,由甲、乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鱼塘合同 篇8
订立合同双方:
____县____乡____村____组,以下简称甲方;
____县____乡____村____村民,以下简称乙方。
分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 承包地点和面积
甲方将座落在____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩,承包给乙方养鱼,鱼塘
(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。
第二条 承包期限
承包期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元),其中:一九____年上交____公斤(____元),一九____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,____鱼占____%,____鱼占____%,____鱼占____%……。
上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上产的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条 甲方的权利义务
1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________。
2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。
如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于________米。
5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条 乙方的权利义务
1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4.乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6.承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。
乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____元计算,罚款归乙方。
9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条 甲方的违约责任
1.甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金____元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金。
3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的`损失负责。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期届满时,乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付____元的违约金。
第八条 不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
第九条 其它
__________________________________________________________________。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。
如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。
本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……各存一份。
甲方:____县____乡____村____组____(公章)
代表人:____
乙方:____村____村民____(盖章)
____年____月____日订
甲方(发包方):_________
现地址:_________
乙方(承包方):_________
现住址:_________
身份证号码:_________
为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞投中标。
现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:
第一条 乙方承包鱼塘的土名:_________,鱼塘面积:_________亩_________分_________厘。
第二条 承包期限_________年_________月,即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三条 承包金额和缴交方法:鱼塘承包总金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。
鱼塘每年承包金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,每年的承包金应于当年_________月_________日前一次性缴交完毕。
第四条 在承包期内,乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理,并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关,才能用电,一切费用由_________方负责。
电费由乙方负责。
第五条 甲方提供鱼塘给乙方承包经营,乙方必须按规定养殖水产物,不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘,期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。
乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
第六条 在承包期内,乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物,期满后应拆除搬迁或停止耕作,若新承包者愿意受让,可继续保留,但绝不允许前者保留使用,否则甲方有权雇请民工强拆,所需一切费用,仍要乙方支付。
第七条 在承包期内,因国家建设或者乡镇需要征用土地时,甲乙双方应无条件服从,本合同同时解除。
征地单位按征用土地的有关规定予以补偿,有关青苗补偿费归乙方,土地补偿费和其他补偿费归甲方。
第八条 养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。
乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第八条 乙方在承包期间有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并无偿收回发包的鱼塘:
3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动,损害公共利益的;
4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的;
5.法律、法规规定其他有关解除合同的情形。
第九条 风险责任:乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失),债权和债务均由乙方负责。
有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责,与_________方无关。
承包款仍按承包合同规定缴交,但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同,乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方,由甲乙双方协商解决。
第十条 本合同实行抵押承包的原则,在签订合同时,乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方,即押金金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,作为履约的保证。
承包合同期满,若乙方能履行合同,则甲方应退还抵押金给乙方。
第十一条 违约责任:
1.甲方未经乙方同意提前解除合同,视为违约,甲方应双倍返还乙方承包押金_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。
2.乙方若中途退包,提前解除合同,视为违约,甲方将没收乙方缴交的承包押金_________万仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。
3.乙方逾期缴交承包款,须向甲方支付违约金,每逾期一日,按拖欠承包款总额每日_________%计付违约金,若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天,甲方有权解除合同,没收乙方缴交的承包押金,并无偿收回发包的鱼塘。
第十二条 纠纷的处理办法:_________。
第十三条 本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。
本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,会计入帐一份,合同鉴证机关一份。
第十四条 其它条款:_________
甲方(公章):_________ 乙方(签章):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
鱼塘合同 篇9
甲方:
乙方:
为了增强蔬菜大棚管理人员的责任心,提高种植蔬菜的技术能力和管理水平,增加大棚管理人员的经济收入。经研究,公开面向公司所有大棚管理人员进行承包。实施方案如下:
1、协议有效期限为___个月(一个蔬菜生长季),即从________年____月____日起至________年____月____日止。
2、承包期间(10个月),日光温室承包人每月可领取基本工资600元亩;连栋拱棚承包人每月可领取基本工资300元亩。
3、公司规定的产量指标是:产品分合格和不合格两个级别。合格者按《产量提成比例表》兑现;不合格者2公斤按1公斤计算提成。
4、大棚位于________处,占地_______亩,品种为________,基本工资为________元。
5、甲方负责乙方在生产经营中的水、电、灌溉及各种生产资料,并提供生产管理及生产技术服务,统一品种、统一管理、统一进行产前、产中、产后服务。乙方严格按照公司提供的生产技术方案,负责大棚蔬菜的生产、技术管理。
6、大棚仅限于蔬菜生产使用,乙方不得擅自改变其生产用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其它建筑物,否则,甲方有权限期整改,到期不整改,甲方有权强拆,并终止合同一切损失由乙方自行承担。
7、乙方要对承包的大棚应加以保护,若造成损失、丢失由乙方自行承担,并按实际损失的`三倍赔偿甲方。
8、乙方按甲方规定时间报到,服从甲方管理。日常工作可以不遵守作息时间,工作时间可以不按每天8小时计算,其他必须遵守公司的各项制度章程。
9、如遇自然灾害和不可抗拒因素,本协议自动解除,本协议未尽事宜由双方共同协商作出补充。
10、本协议在________年____月____日前甲乙双方对大棚现状进行确认,然后办理协议终止手续。
11、违约责任双方应当全面履行本协议约定,任何一方违约的,均应向守约方支付违约金1000元。
12、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
鱼塘合同 篇10
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方此前已就位于处鱼塘租赁签订租赁合同,现由于甲方需要临时变更该合同内容,现双方为促成合同继续履行签订立本补充协议,以资共同遵守履行。
第一条乙方向甲方承租鱼塘用于生产经营。
四周(有/无)围墙,是否有房屋、亭子或其他附属设施:__________
八_____年,_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第四条鱼塘租赁费用为每年人民币_____元(大写:__________ _____元);租赁押金为15000元。
第五条乙方应当于每年_____月_____日支付下一年度的租金。乙方于本合同签订之日起七日内支付第一年度租金及押金。
第六条因该鱼塘所涉旁边地块为政府征收,工程设备需从该鱼塘经过,因此双方协议原租期不变,就因该事项导致鱼塘无法使用的一年,甲方不收取鱼塘租赁费用。
第七条由于该鱼塘乙方合法享有使用权,作为通行上的便利,乙方允许甲方为第三方设立地役权,并由甲方直接给予乙方补偿款_____元(作为破坏现有设施的补偿)。甲方未支付该补偿款的,乙方可以请求就第三方支付的地役权费用双方按比例分割,具体的,甲方可分得其中%,乙方可分得其中%。
第八条自前项事由消除后,乙方继续承租该鱼塘。甲方可选择将鱼塘恢复原状后重新交付给乙方或支付给乙方伍万元后,由乙方自行恢复原状。甲方选择恢复原状后重新交付的,以重新交付的时间为剩余租期的起算时间。
第九条此后鱼塘为政府征收的,就征收补偿款,双方按以下规则进行分割:__________青苗费、虾苗蟹苗费、地上附着物补偿由乙方取得,剩余土地补偿费、安置补偿费等由甲方取得;鱼塘被征收后,双方租赁合同解除,当年已支付租金退还乙方。
第十条本协议签署后双方应切实履行,一方违约的,除应当继续履行以外还应当向守约一方承担给付_____万元的违约责任。
第十一条双方经协商一致,可以变更、解除合同。
第十二条双方在签订本合同时,应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件。
第十三条本协议未加以约定的内容原租赁合同的约定继续有效,与原租赁合同不一致的内容以本协议约定为准。
第十四条本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
鱼塘合同 篇11
甲方: 乙方:为了增强蔬菜大棚管理人员的责任心,提高种植蔬菜的技术能力和管理水平,增加大棚管理人员的经济收入。经研究,公开面向公司所有大棚管理人员进行承包。实施方案如下:
1、协议有效期限为___个月(一个蔬菜生长季),即从________年____月____日起至________年____月____日止。
3、公司规定的产量指标是:产品分合格和不合格两个级别(附表)。合格者按《产量提成比例表》兑现;不合格者2公斤按1公斤计算提成。
4、大棚位于________处,占地_______亩,品种为________,基本工资为________元。
5、甲方负责乙方在生产经营中的水、电、灌溉及各种生产资料,并提供生产管理及生产技术服务,统一品种、统一管理、统一进行产前、产中、产后服务。乙方严格按照公司提供的生产技术方案,负责大棚蔬菜的生产、技术管理。
6、大棚仅限于蔬菜生产使用,乙方不得擅自改变其生产用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其它建筑物,否则,甲方有权限期整改,到期不整改,甲方有权强拆,并终止合同一切损失由乙方自行承担。
7、乙方要对承包的大棚应加以保护,若造成损失、丢失由乙方自行承担,并按实际损失的三倍赔偿甲方。
8、乙方按甲方规定时间报到,服从甲方管理。日常工作可以不遵守作息时间,工作时间可以不按每天8小时计算,其他必须遵守公司的各项制度章程。
9、如遇自然灾害和不可抗拒因素,本协议自动解除,本协议未尽事宜由双方共同协商作出补充。
鱼塘合同 篇12
建设单位(甲方):
法 定 代 表 人:承包单位(乙方):法 定 代 表 人: 工 合 同
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方共同协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程地点:
1.2工程内容:
1.3 工程承包方式:
1.4工期:自合同签订日起一个月内完工。待合同签订后,乙方需在三天内开工,若逾期,甲方有权更换施工单位。
1.4 合同价格及结算方式
本单价已包括直接费(人工费、材料费、机械使用费等及其他直接费)、间接费(施工管理费、总部费用等)、利润; 堰塘土方承包价按立方价格包干,每立方米单价为人民币壹拾肆元整(14元/m3),进场时暂按土方量4000m3工程量确定。原场地需要整理50cm面层(运出),按3元/m2计算(运距100以内)。具体工程量的计算以甲、乙双方现场测量确定,按实际收方实方计算;
以上单价不含税金,工程施工营业税、城建税、教育附加税由乙方承担。
第二条 甲方义务
2.1派驻施工现场的驻地代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查;
2.2组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。
第三条 乙方义务
3.1严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
3.2已完工的工程,在交工前应负责保管,并清理好场地;
3.3在合同规定的保修期内(保修期一年),对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。完工后由于工程质量问题出现坝体漏水及漏水引起的经济损失,均由乙方负责;
第四条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准: 合 格 。
第五条 工程验收和保修
5.1乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方派驻代表的监督检查。
5.2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
5.3在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
第六条 安全责任
乙方必须教育工人严格执行操作规程,保证景区内的正常秩序,安全施工,防火防盗。在施工中发生的一切安全事故和乙方管理不善造成的`其他损失(含途中运输),均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。
第七条 工程款支付方式
7.1 双方约定按以下方式支付工程款:
待工程进度达到50%时,付暂定工程款的30%,工程完工后达到质量标准一次性付清剩余工程款。
7.2 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
第八条 附则
8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
8.2 本合同签订后工程不得转包。
8.3 合同一式 2 份,甲乙方各执 1 份。
8.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.5后附堰堤施工图,施工说明。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
年月日:
