装饰合同书7篇。
合同作为维权的主要依据更加被重视。签订合同可以让来企业寻求合作的朋友更加放心省心,一份全面的合同到底怎么写?希望这份“装饰合同书”能够达到您的期望让您感到满足,相信在本文里阅读过程中您会获得不少的收获和思考!
装饰合同书【篇1】
4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.
4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生.
4.3 乙方要严格执行各级政府的法律,法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用.对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用.
4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.
4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收.
4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底.
4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助.
4.8 甲方为保持自身的声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.
4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期,经济损失全由乙方全额承担.且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担.
装饰合同书【篇2】
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
资金来源:
二、工程承包范围:
三、合同工期:
本合同工期为: 历天。
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、验收标准及保修
1.达到国家规定的验收合格标准。
2.本工程保修期 年(自竣工验收合格交付使用之日起计,工程保修期满壹年后,承包人做出保修承诺后,退还其工程质量保修金)。
五、合同价款
(中标价)大写:
六、组成合同的文件
1.组成合同的文件(优先顺序排列)包括:
(1) 装饰装修工程施工合同
(2) 中标通知书
(3) 招标文件(含图纸、工程量清单及招标文件补遗书中与此有关的部分)
(4) 投标书及其附件(含工程报价单)
(5) 标准、规范及有关技术文件
2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。
3.经甲方确认,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
(1)甲方委派专人作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。
(2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。
(3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的权利与义务
(1)委派 为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。
(2)乙方负责办理消防许可证等相关事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。
(4)不得随意更换本项目班子管理人员。
(5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
(6)乙方采购用于项目的所有材料均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供材质合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。
(7)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金 元(其中:基本履约保证金 元,差额履约保证金 / 元)。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5天内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方;
(8)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后10日内,乙方向甲方提供竣工图一套,并将施工过程中
八、工程价款的支付
甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:
1、合同签订并提供发票后7日内,支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为一期工程款。
2、乙方完成整个工程总量的 %,并提供发票后7日内,甲方须支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为二期工程款。
3、工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票7日内按审定结算价格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及违约金(如有),作为三期工程款。
4、工程结算款的 %作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期结束并完成保修工程后15日内,支付给乙方。
乙方银行账户信息如下:
户名:
账户:
开户行:
本合同项下账户信息若有变更,乙方应在甲方付款前10日书面通知甲方,否则,乙方应自行承担甲方无法按期付款的损失。
九、工程竣工结算
1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。
2.清单中漏项、错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:
(1)工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价,按工程量清单中已有的价格确定。
(2)工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相
(3)工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,按照20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组成综合单价后(材料价格除外)总价下浮10%计取。
(4)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。
3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。
4. 在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。
5. 材料价格在投标报价时已有的,按投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的材料,按招标人认质认价。
6.措施费包干使用(安全、文明施工费和临时设施费除外),结算时不作调整;安全、文明施工费和临时设施费的计取按川建发【20xx】107号文相关规定执行。
7.规费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准计取。
8.风险包干系数为3%(风险包干系数的含义详招标文件商务评分表备注第2条)。
十、违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方无正当理由不按合同支付工程预付款和竣工结算,每日按应付款千分之三的金额支付给乙方违约金。
(2)因甲方原因不按合同约定支付工程进度款和工程竣工结算款,由此给乙方造成的经济损失,由甲方承担赔偿责任。
2.乙方违约责任:
(1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(2)因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(3)因乙方原因发生的质量事故、工程事故、安全事故,造成人身和财产损害的,由乙方承担全部行政、民事、刑事责任,并承担损害赔偿责任;违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定,造成的损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(4)乙方应对装修施工工程安全方面的责任负责,甲方不承担由于乙方不安全施工而造成的损失和责任。如发生安全方面的事故,乙方需承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关,由乙方承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。
十一、争议
本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。
十二、投保
乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。
十三、其他
1.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。
2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程质量:
1.7 合同价款:
1.8 工程质量保证金:
第二条 甲方工作
2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批准等手续。
2.2 拟派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏。
2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到办理相应审批手续。
2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 (联系电话: )为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。做好施工现场保卫和垃圾消运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 施工中未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 工期
4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条 工程质量及验收
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91),或者甲方要求的质量标准验收。
5.2 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.3 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
第六条 工程价款及结算
6.1 合同总价按照双方协商的工程范围,暂定为 元。协商以外的增减工程量,以投标单价乘以工程量进行结算;报价中未含的项目,双方进行协商,以进行调整。
6.2 工程款的支付方式:
第七条 材料供应
7.1 由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的.损失由乙方负责。
第八条 安全生产及防火规定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法规、规范。
8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,人员伤害等,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 违约规定
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的部分损失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元违约金。
9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场用品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.6 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。
9.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷
10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁;当事人未在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议时,可向人民法院起诉。
第十一条 附则
11.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
11.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
11.3 本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工作内容
1、承包方式:
2、合同价款:人民币大写。
第二条 甲方工作
指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、手续和其它事宜。
第三条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。
第四条 工期
1、本工程从20xx年7月10日至20xx年8月15日共计35天。
2、甲方要求比合同约定的工期提前需征得乙方同意,并支付因赶工采取的措施费用。双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决,本合同在执行中发生争议双方同意由连云区仲裁委员会仲裁。
3、乙方要做安全工作,如发生安全事故的损失由乙方承担。
第五条 附则
1、本合同共贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
2、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了装饰工程施工合同
装饰合同书【篇3】
发包方(甲方):
发包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成如下协议:
一、合同主要内容
1、甲方将的室内装饰工程交给乙方承做。
2、工期 天,自 年 月 日起至 年 月
3、工程款总价为:¥
大写:4、工程付款方式:
首期付款:¥
中期付款:¥
完工付款:¥ 元
5、本合同签订生效后,甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的 10 %的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
二、合同细节说明
1、甲方工作
(1)开工前向乙方进行现场交底(即装饰装修要求、标准)。并向乙方提供施工所需的水电气等,并说明其使用注意事项。
(2)负责协调各方面关系,保证乙方施工时间。
2、乙方工作
(1)组织施工交底,拟定施工方案和进度计划。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程,做好各质量检查记录,做好间断和竣工验收。
(3)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及设备管线。
(4)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期
(1)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
(2)因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。
(3)如停水停电,工期甲乙双方自行协商。
4、工程质量验收
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更的内容为质量检查及验收的依据。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,在签订变更单后方能进行该工程项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
6、结算
工程竣工验收后,乙方提出工程结算,2天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在2天内,结清尾款。
7、材料供应
本工程中所有装饰材料设备由乙方提供。
8、违约责任
(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方100元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按每天100元支付滞纳金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。
(3)在工程验收中,若发现乙方违反使用甲方指定以外的材料和设备,从而形成质量、规格和价格差异,对工程造成的所有损失由乙方承担。
(4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责
(5)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
(6)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,终止合同协议,并由责任方赔偿对方造成的经济损失。
9、争议或纠纷处理
(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
(2)当事人不愿通过协商,或者协商、调解不成时,可到工程所在地建设行政主管部门进行仲裁。
10、附则
(1)本合同一式两份,由甲、乙方各执一份。
(2)本合同履行完成后自动终止。签字生效。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
签订合同时间: 年 月 日
装饰合同书【篇4】
日
签订地点:
辽宁省家庭居室装饰装修
合同装饰施工内容表
甲方:_____________________
乙方:_____________________
序号分项工程施工说明
一地面部位:
二墙面部位:
三天棚部位:
四门窗部位
五家具
六卫生间
七厨房
八电气、水管:
九其它:
甲方代表:(签字)_____________ 乙方代表:(签字盖章)_____________
______年______月______日
辽宁省家庭居室装饰装修合同
甲方提供主材料、设备表
甲方:________________
乙方:________________
序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注
甲方代表:(签字)__________乙方代表:(签字盖章)________
__________年_____月_____日
辽宁省家庭居室装饰装修合同
乙方提供主材料、设备报价单
甲方:______________
乙方:______________
序号装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合价
甲方代表:(签字)_____________ 乙方代表:(签字盖章)___________________
_______年_______月_______日
辽宁省家庭居室装饰装修合同
工程顶目变更单
甲方:_________________
乙方:_________________
变更内容原设计新设计增减费用(+、—)
详细说明:
甲方代表(签字)_______________ 乙方代表:(签字盖章)_______________
______年______月______日
备注:(1)若变更内容过多请另附说明;
(2)增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签署变更单认可时,将价款一次付清。
辽宁省家庭居室装饰装修合同
工程质量验收单
甲方:________________
乙方:________________
日期__________
检验项目名称__________
检验结果__________
检验签名__________
整体工程验收意见甲方代表(签字)
乙方代表:(签字盖章)’
__________年_____月_____日
辽宁省家庭居室装饰装修合同
工程结算单
甲方:____________________
乙方:____________________
序号项目金额备注
1工程合同总价__________元
2变更增加项目__________元
3变更减少项目__________元
4工程结算总额__________元
5甲方已付金额__________元
6甲方结算应付金额__________元
甲方代表:(签字)_____________乙方代表:(签字盖章)______________________
__________年________月_______日
辽宁省家庭居屋装饰装修合同
工程保修单
甲方:_______________
乙方:_______________
乙方名称______________
联系电话____________________________
甲方姓名______________
联系电话____________________________
装修房屋地址____________________________
登记编号_____________
施工单位负责人___________________________
施工负责人_________________________
现场施工日期:__________年_____月_____日至__________年_____月_____日
竣工验收日期:_______________
保修期限__________年_____月_____日至__________年_____月_____日
甲方代表:(签字)_________ 乙方代表:(签字盖章)__________
_______年_______月_______日
备注:(1)凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收之日计算,保修期为二年;
(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行维修;
(3)保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方酌情收费。
装饰合同书【篇5】
发包人(简称甲方)___________________________________
承包人(简称乙方)___________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况和造价
1、甲方室内装饰装修的室内空间系合法拥有甲方承诺有权对该建筑室内空间进行装饰装修,由此而造成的一切后果由甲方承担责任。
乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业,企业施工资质等级_____。
2、装饰装修施工地址____________区(县)________路_______弄(村)_______号_______楼_______室;小区或楼盘名称:_________。
3、住宅建筑结构_______房型_____房_____厅_____厨_____卫_______阳台,套内施工面积_______平方米。
4、公共建筑结构:______________________________。
5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。
6、总价款:¥_______元;
总价款是甲、乙双方对当前的设计方案、工程预算价己互相确认后的金额,在一般情况下,竣工结舞的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的_____%。
施工期间如甲方变更施工内容和材料的,工程款按实结算。
7、工期:
本工程自_______年____月____日开工,至_______年____月____日竣工,总工期为_____天。
第二条材料供应
1、甲方提供的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时送达现场。甲、乙双方对材料应办妥交接手续,如甲方委托乙方负贵保管的,其保管费、保管要求等可由双方书面约定。
2、甲方提供的材料、设备,均应用于本合同规定的室内装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的主材料、设备,应提前_____天通知甲方验收。
4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,如甲方仍坚持使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。
5、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。
第三条工程质量及验收
1、本工程执行地方、国家现行的《上海市住宅装饰装修验收标准》(31/30-20__)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(50210-20__)标准。
2、本工程由_____方提供施工图纸,一式_____份。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期相应顺延。
4、由于乙方原因造成工程质量事故的,其一切返工费用由乙方承担,原定工期不变,如需变化的,由甲、乙双方协商确定。
5、合同生效后,甲方如提出修改设计、增减工程项目或变更主材料、设备,须提前与乙方协商,在签订《工程项目变更单》后正式生效,方能进行施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。
6、甲、乙双方均有责任及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并共同开展现场验收。
甲方不能按预约日期参加验收的,可先由乙方组织人员进行验收,对验收结果甲方应予以承认。
甲方要求复验时,乙方应予以配合办理复验。
若复验通过,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延;若复验不通过,其返工费用由乙方承担,工期不变。
7、工程竣工后,乙方应通知甲方在_____日内组织验收。
验收通过的,由甲方按照约定付清全部价款,并办理工程项目移交手续(见附件三《工程质量验收单》),如果甲方在规定时间内不能组织验收的,须及时通知乙方,另定验收日期。
8、工程竣工验收通过,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修单》。保修期按甲、乙双方确定。清包工的工程,仅对施工质量实行保修。局部室内装饰翻新工程,甲、乙双方应根据施工项目的实际情况对相关部分实行保修。
9、室内空气质量检测费用的支付,由甲、乙双方在本合同第八条中约定。
第四条安全生产和消防
1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格,乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻的安全,防止相邻住宅或公共空间的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方贵任的,乙方负贵修复或赔偿。
2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定,施工中不得改变或损坏房屋承重结构与拆改公共管线、设施。
3、由于甲方提供的图纸或施工说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第五条工程价款及结算
1、双方约定按下列第_____种方式支付工程款:
甲方(签章):________
乙方(签章):________
法定代表人(签字):________
法定代表人(签字):________
委托代理人(签字):________
委托代理人(签字):________
地址:________
地址:________
电话:________
电话:________
邮编:________
邮编:________
签订日期:_______年_____月_____日
签订地点:_______________________
装饰合同书【篇6】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
鉴于办公楼装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:中卫市益泰矿山开采有限公司指挥部装修工程
2、工程地点:中房富力城B座20层
3、承包范围:施工图及预算书所涉及全部施工内容
4、承包方式:包工包料
5、工期: 90 天,本工程自 2012 年 2月 8 日开工,于 2012 年 5 月 18 日竣工。遇其他不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:优良
7、合同价款(人民币大写):暂定肆佰万元整,实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按施工图要求统一采购安装。
2、凡属于乙方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由乙方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由乙方承担一切费用。
3、凡乙方供应材料、设施、用具等。乙方须按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由乙方承担。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
2、甲方要求变更增加项目费用经双方商榷另行计算。
六、付款方式及终结算
1、本合同生效当日,甲方须支付材料订货款。
2、甲方需按合同约定拨付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同签订完毕甲方需按合同约定及时拨付进度款,如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。
4、乙方自主垫资150万,完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。
5、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建设厅颁发的.《宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准》为准。
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过十五日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在十五日前结清余款。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期1年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所有装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行二次装修所导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《银川市装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,甲方须承担装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、自然灾害,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、违约责任
装饰合同书【篇7】
合同编号:
委托方: (以下简称甲方)
设计方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合
本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰
设计事宜达成如下协议:
一、 工程概况:
1. 工程地点:
2. 建筑面积:
3. 使用性质:
4. 房屋结构:
二、 设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2 元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑
面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)
M2 元/ M2计取,设计费总计
元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %,即
元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 天内,提出设计构想,形成设计方案
平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后,乙方在 天内完成
施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。sn或qq
电子邮箱
房屋地址
房屋面积
房屋结构
设计定金
总设计费
委托内容
图纸文件(服务)名称
单位
数量
测量时间
定案时间
备注
房屋面积按照外墙投影面积计算(包括阳台和窗台)。
房屋面积以现场实际测量数据为准。
合同细则
一、在正式进行设计制作前,甲方应提出设计的基本要求以及补充说明。
二、甲方委托乙方室内设计,甲方须于签约同时支付设计定金(设计工作完成后抵做设计费)。
三、乙方将在________年______月______日至________年______月______日,共________天完成全套设计图纸。全套图纸交付甲方时,甲方应支付设计费余款。
四、乙方于上述时间范围内,与甲方沟通协商后,乙方应配合甲方意见做必要之修改。甲方每次审核稿件时间须自接到稿件时起四日以内确定稿件内容;甲方审核稿件时间如逾四日,乙方交稿时间则依甲方所逾时间顺延之。
五、在施工图纸制作阶段,如果作业内容有大幅变动或追加稿件制作时,交稿时间得由双方另行议定,并另行追加制作费用。
六、乙方如未按预订进度交出上述作品,则甲方有权以每日扣除其设计费百分之一为罚金,并累计直到扣完所有设计费为止。
七、乙方设计制作稿件进行中,因天候、情事变更或不可归责乙方之事由等因素而终止时,依下列方式计费:
1.草稿阶段:按照总设计费之________%计算。
2.正稿阶段:按照总设计费之________%计算。
3.完稿阶段:按照总设计费之________%计算。
委托方(甲方)签字:________________
设计方(乙方)签字:________________
室内设计委托合同
室内设计委托合同
小编推荐
最新装饰合同书
栏目小编精心挑选了这篇文章它的标题为“装饰合同书”。随着国家司法制度的改革,在很多场合下,我们都会用到合同。签订合同对发生纠纷后的维权有重要意义。如果这篇文章对你有所启发请把它收藏起来!
装饰合同书 篇1
发包方(简称甲方):_________________;
承包方(简称乙方):_________________ ;
第一条 工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并持有布建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
2.装饰施工地点:____________区(县)_________________路_____________弄(村)__________室。
3.住房结构:______________________房型__________________套,施工面积________________________平方米。
4.装饰施工内容:(见附件一《装饰施工内容表》)。
5.承包方式:____________________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.总价款:¥__________________元,大写(人民币):_________________________;
其中:材料费:________________________,人工费:______________________;
管理费:________________________,设计费:_________________;
税金(3.41%):_________________,垃圾清运费:__________________;
其他费用___________________________;
双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款按实另计。
7.工期:
自__________年________月_________日开工,至 _______年________月__________日竣工。工期__________天
第二条 材料供应的约定:
1.甲方提供的材料:(见附件二《甲方提供材料、设备表》。)
甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后。
条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料(见附件三《主材料报价单入)
乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第三条 关于工程质量及验收的约定:
1.本工程执行DBJ08一62一97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30一20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
条 甲方提供的材料和设备,均应用于本工程;未经甲方同意,乙方不得挪作他用。因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的。
2.本工程由_______方设计,提供施工图纸一式________份。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
甲方提出设计修改意见及培减工程项目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后,方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。
竣工验收合格________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
6.工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应于承认。若甲方要求复验,乙方“应按要求办理复验。若复验合格。
十条 竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收。
十条 工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过____日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若委托
8.工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署,《工程保修单》(见附件七《工程保修单》),凭保修单实行保修,保修期一年,从竣工验收签章之日起算。
方评估价格的,以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据。
第四条 有关安全生产和防火的约定:
1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的。
十条 乙方指派_____为工程驻工地代,负责本合同的履行,包括根据要求组织施工,协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代行为均予认可。乙方更换驻工地代,应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代行为应当认可。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。
以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。
第五条 关于工程价款及结算的约定:
1.工程款付款方式:(将不选定方式划去):
(1)工程款付款可以双方协商约定:
(2)工程款付款:
_________________________________________________________________________________
2.双方款项往来均应出具收据,施工结束乙方应开具统一发票交甲方。
3.工程结算:(见附件六《工程结算单》。)
第六条 其它事项
1.甲方工作:
(1)甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明___ 份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。
十条 乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。
(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作:
(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。
(2)指派___为乙方驻工地代表,全权负责合问履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。甲方变更、增减施工项目的。
第七条 违约责任:
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付___元违约金。
条 乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构,不得擅自折、改供暧、燃气管线,或实施其他影响建筑结构,危害使用安全,和超过住宅原设计标准的行为。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付___元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
第八条 纠纷处理方式:
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市家庭装饰行业协会申请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
乙方应在完工前____日书面通知甲方验收,甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的,应当通知乙方另行安排时间。甲方无法及时验收,可能导致乙方延误工期的,乙方可以组织人员验收,甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的,乙方应当按要求办理复验。
2.当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向:
___________仲裁委员会申请仲裁;
(将不选定的解决方式划去)
第九条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同。
十条 工程竣工后,乙方应在竣工前____日书面通知甲方验收,甲方应自接到通知后____日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收,验收合格的,办理验收移交手续,签署作为本合同附件
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时间内不能组织验收的,应当及时通知乙方另定验收日期。
第十条 附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__把,由乙方当场负责安装交付使用。
十条 工程保修期________年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为________年。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式__份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同,本合同应一式三份,甲乙双方及市场有关管理部门各执一份。
十条的规定,每逾期____日,应当支付对方_____(100元-500元)的违约金;
4,本合同当事人自愿鉴证的,可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。
第十一条 其它约定
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________
4.__________________________
5.___________________________
第十二条 合同附件
附件一:装饰施工内容表:
附件二:甲方提供材料、设备表;
附件三:主材料报价单(工程报价单可用电脑打印件);
附件四:工程项目变更单;
附件五:工程质量验收单
附件六:工程结算单;
附件七:工程保修单位。
如企业另有合同附件,其内容应包括上列示范附件内容:
甲方(签章): ______________________ 乙方(签章):______________________
委托代理人:______________________ 法定代表人:______________________
住 址:______________________ 委托代理人:______________________
电 话:_____________________ 地 址:______________________
邮 编:______________________ 电 话:______________________
邮 编:______________________
签订日期:______年____月____日
签订地点:______________________
装饰合同书 篇2
九、安全管理:
1、乙方必须树立“安全第一、预防为主”的安全方针,遵守各项安全操作规程,特殊工种必须持证上岗。每天上班前,必须检查安全保护设施是否完好,应在有绝对安全保障的劳动条件下进行施工作业,不具备劳动保护条件的,乙方应停止作业,并立即向项目部汇报。
2、乙方进场的作业人员必须经过公司、项目部及班组的三级安全教育,方能进场施工,并组织班组人员学习安全技能及安全知识。
3、因乙方违章施工造成安全、质量事故及影响公司和项目部名誉的一切损失,由乙方负责其经济责任和法律责任,甲方概不承担任何责任。不属于乙方违章所致的由肇事方负责。安全事故的责任人,责任行为认定由有关主管部门认定。
十、工程现场管理有关规定:
1、乙方必须自觉维护所在工地的社会治安,积极配合公司、项目部和有关治安部门对流动人口登记等工作。每个承包团体成员不得从事或参与贩毒吸毒、卖淫、嫖娼、聚众赌博、打架斗殴、损坏工地财物、偷、盗、抢、骗、工地材料及设备等一系列违法活动,有上述违法犯罪行为发生者,应由乙方承担全部的经济和法律责任。
2、乙方必须自觉做好计划生育工作,有违法计划生育者,有劣迹表现者,均应拒绝进入工地劳动,由于乙方的疏忽或纵容包庇而造成的后果均由乙方承担全部的经济和法律责任。
3、乙方必须做好场地成品材料保护和已完工程的成品工作,以及机械设备保养工作。机械及电气设备有专人管,不得违章操作。如因乙方施工操作不当,而造成机械及电气设备损坏。人员伤亡事故等,应由乙方负责经济和法律责任。
4、乙方住宿,餐饮必须有专人管理,不得随意乱拉电线、插头,不得烧电气餐具,不准随意把床铺搬进新房子里,如出现上述情况,立即停止使用和改正,否则甲方有权没收其餐具和作罚款处理。
5、乙方必须注意讲究卫生,积极配合上级部分对工程卫生检查监督工作。
6、根据浙江省文明施工现场管理标准和衢州市创文明城市的相关要求,甲方将制定相应管理制度,乙方以及承包团体内全体人员,必须积极配合,且应无条件服从。
7、乙方必须配合和遵守工地门卫制度工作,不得随意把闲杂人员带进工地住宿就餐,如有特殊原因,必须经过门卫人员同意并登记方可进入工地。否则按破坏工地治安论处,送至公安机关审查处理。
十一、其他事项:
1、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,有可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
2、模板接缝应平整,不应漏浆。浇筑前,模板内应清理干净。
3、模板的标高、垂直度、平整度和截面尺寸应符合设计及施工规范要求。
4、拆模时间必须符合施工规范规定。
5、工程进度应根据项目部的施工进度计划组织施工,安排足够施工人员。
6、门过梁与构造柱相接处必须构造柱和过梁整体现浇。
7、楼梯需浇至平台处,再砌墙。
8、负责配电房,卷杨机房屋面搭设的人工费、材料费由项目部负责。
9、模板堆放应整齐有序,及时清理废材料,保持场容场貌的整洁。
10、根据贝林公司建筑工程施工质量管理奖罚条列实行奖罚。(附管理条例)
11、设计如有变更,需按变更联系单及图纸会审要实行。
12、严格按《衢州市居住建筑工程质量通病防治措施》组织施工。
13、该项目模板分项制作,安装及支模架所有材料,机械设备由乙方自行负责,费用已纳入承包价内。
14、付款方式:按月进度,经项目部签证以完工程量及项目部质检员验收达到合同约定的质量标准和项目部审定工程款的80%,次月20日前支付,待工程主体验收合格乙方分项工程所含内容均完成后,无违约行为,三个月内付清。
十二、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,自合同签订之日起生效,工完款清后失效。
依据《中华人民共和国合同法》及其他的有关法律、法规,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、钢结构:南北22.5m*东西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
5、内墙纸面、石膏板、踢脚线:壹万贰仟元合计:叁拾壹万贰仟伍佰元(其中不含水电费、管理费及税金)
负责水、电、路三通,旧建筑拆平,上级主管单位的协调,有权利对工程过程进行监督管理,有问题在3日内以书面形式告知乙方进行修改,否则视为无异议,施工期间如遇到与工程有关的各种纠纷由甲方负责,如耽误工期,工期相应顺延,因纠纷所造成的损失由甲方承担费用,甲方负责乙方在现场施工期间的水电及住宿场所,负责工程竣工验收,并履行结算付款义务。
(二)乙方的权利和义务:
乙方按材料表施工,乙方负责合同规定的工程量并服从甲方的管理,在合同规定期限内竣工,在施工过程中,乙方有权利拒绝甲方不合理要求,并有权要求按第六条付款方式付清全部工程款。
五、合同工期:
工程于 年 月 日开工, 年 月 日完工。
六、付款方式:
签订协议,甲方付给乙方壹拾万元整。钢架完成再付乙方壹拾伍万元整。主体完工、吊顶、纸面、石膏板、隔墙完工再付叁万元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面砖),一次性付清叁万元。
七、质量验收标准:
甲方按照材料表验收,甲方需在乙方完工10日内对此工程进行验收,否则视为合格。
八、工程变更:
工程变更所引起的费用,按实际发生额增减。
九、安全:
乙方在施工期间,造成的人身安全、财产安全,均由乙方承担,本工程其它安全责任,甲方造成的安全责任甲方承担,乙方造成的安全责任乙方承担。
十、其它:
如遇人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延,所造成的损失,由甲方负担费用,乙方进行修复。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章生效。
装饰合同书 篇3
元
第七条合同的变更和解除
1.本合同经甲乙双方签字生效后,双方必须严格遵守。工程项目如需变更,需提前与对方联系。经双方协商一致后,签署工程项目变更单,同时调整相关工程费用及工期(见附件四)。申方提出变更设计、材料,造成乙方材料积压,应由甲方负责处理,并承担全部处理费用。
2.合同签订后施工前,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,并按合同总价款_________%支付违约金,办理终止合同手续。
3.施工过程中,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,并由过错方按合同总价款_________%支付违约金,解除本合同。
第八条违约责任
1.由于乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。经过修理或返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。每逾期一天,乙方应向甲方按合同总价款1%支付违约金。
2.乙方未按照合同约定提供材料的,甲方有权要求乙方更换材料或按材料品质计价付款。女吩乙方故意提供假冒伪劣的材料或设备,应按材料或设备的价款双倍赔偿给甲方。乙方故意提供不符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量的强制性标准的材料,给对方造成人身健康损害的,乙方承担损害赔偿责任。
3.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4.由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应向乙方按合同总价款1%支付违约金。
5.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应向乙方按合同总价款
装饰合同书 篇4
发包人: 承包人:
手机: 委托代理人: 公司电话:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:_____________________________________________________________________________。
1.2 工程内容及做法:(详见施工图)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式。
(1)承包人包工、包料; (详见预算清单)
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料; (详见预算清单)
1.4 工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5 合同价款:本工程合同价为:大写:( )元,小写:( )元。 (详见预算书)
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
2.1 发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
2.2 发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(注:图纸在发包人签约付款后提供),
设计费(大写)______________________________元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。
第三条 发包人义务
3.1 开工前______天,为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品,以便不影响施工。
3.2 提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。
3.3 负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金,垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系
3.4 如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。
3.5 施工期间发包人仍需部分施工该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
3.6 参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。
第四条 承包人义务
4.1 施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得影响邻里居民的作息及环境污染。
4.3 切实保证居室内给、排水管道的畅通。
4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,签字确认变更联系单。
根据甲方的需要,负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。
第六条 材料的提供
6.1 由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。
根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。
6.2 由承包人提供的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆),承包人应在材料运到施工现场后通知发包人,并接受发包人检验。
根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1) 工程量变化和设计变更
(2) 不可抗力的自然原因(如气候等)。
(3) 发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
根据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到GB 50325—20__《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。
7.3 发包人未按期支付工程款工期相应顺延。
7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。
第八条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:按浙江省装饰装修地方标准 DB33/1022 —20xx 执行。
第九条 工程验收和保修
9.1 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参加验收,验收合格后,填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。
若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约账户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约账户;但若精简工程。
9.2 未竣工验收,发包人自行入住视作验收合格。
9.3 本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年,其他相关工程保修期为2年。(自备材料,自备成品除外)
指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。
第十条 工程款支付方式
10.1 合同生效后,双方约定,发包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次: 年 月 日(合同签订当日),支付金额(合同总价的35%):________________元。 第二次: 年 月 日(木工进场时),支付金额(合同总价的35%):________________元。 第三次: 年 月 日(油漆工进场时),支付金额(合同总价的25%):________________元。 第四次:安装工程开始时,支付金额(合同总价的5%):________________元。
10.2 工程安装前,承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议,即视为同意,同时发包人应向承包人结清工程尾款,利于安装工程展开。
向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。在施工项目不变更的情况下。
第十一条 违约责任
11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方作预算造价;如需变更。
11.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
11.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。
增加项目所需的费用,必须在增加项目施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约账户,由甲丙双方监督发放(参见4.1款及附件9:
11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权采取停工措施。
合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,甲乙两方协商一致后,调整相应费用,并告知丙方,甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础),乙方提议或要求减少施工项目,经甲方及丙方同意后。
11.5 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_________
12.1 由当事人双方协商解决;
12.2 由有关部门调解;
12.3 协商或调解不成的,按下列第______种方式解决。
(1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2) 依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于二次清运,二次清运费由发包人承担)
乙方应通知甲方验收,并告知丙方。_____日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准,室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行),并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方和丙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。
13.2 施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。
当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时,丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收,并协助验收;
13.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十四条 其他约定事项:__________________________________________________________。
第十五条 附 则
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件,发包方认可签字生效,具同等法律效力。
15.3 本合同签订后工程不得转包。
15.4 本合同一式______份,双方各执______份。
发包人(签字): 承包人(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
装饰合同书 篇5
合同编号,
甲方,
住所地,
通信地址,
邮政编码,
法定代表人,
签约代表人,
合同联系人,
证件号码,
联系电话,
传真,
电子信箱,
乙方,
住所地,
通信地址,
邮政编码,
法定代表人,
签约代表人,
合同联系人,
联系电话,
传真,
电子信箱,
甲乙双方本着平等自由、共同受益的原则,经过友好协商,根据中华人民共和国民法典的有关规定,就家居装饰设计事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 工程项目
1.甲方委托乙方承担家居装饰设计任务。
2.工程地址, 。
第二条 设计收费及支付方法
1.本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
2.经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费 元,金额大写 元。
3.付款方式
(1)量房前付预付款 元(其中 元上门测量费和 元方案费);
(2)方案通过后,出全套施工图前付 元,图纸设计好后乙方付清余款并可带走全套图纸。
(3)出电脑效果图,价格, 元/张(A4),费用由交付电脑效果图时交付。
第三条 设计内容及完成日期的约定
1.乙方提供的设计图,
(1)平立面图,包括,原房型图;墙体改造图;平面家具布置图;地面图;天花图;现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出);门立面图(根据实际情况出或者不出);厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外);电视背景墙立面图;其它现场需施工墙面的立面图。
(2)剖面图应标明材质,用料,颜色等,包括,门窗套剖面图;玄关剖面图;天花剖面图;电视背景墙剖面图;其它需施工处剖面图。
(3)水电施工图。
2.乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
3.从合同生效之日起,乙方在 天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后,乙方在 天内完成全套施工图。
第四条 双方责任
1.甲方责任
(1)如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图,结构平面图),并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
(2)按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
(3)本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
(4)在甲乙双方确定方案后,进行施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等,不包括个别房间布置和摆设的局部修改),甲方须一次性付给乙方%设计返工费,再进行第二次方案设计。
2.乙方责任,如期向甲方交付合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
第五条 违约责任
1.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失 元违约金/天。
2.乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费。
3.甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有。
4.甲方通过方案,但不认可施工图,则不退还甲方所有预付款,同时不得带走施工图纸。
5.甲方应于本合同签订后 日内将乙方需求的材料交付乙方,因甲方迟延履行义务的,乙方履行义务顺延,不由乙方承担责任。
6.甲方应及时足额交付相关的价款,因甲方迟延支付价款的,乙方有权按日万分之五加收违约金,超过三个月的乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。
7.甲乙双方按第四条第四款约定施工的双方应重新达成价格协议。就价款问题不能达成一致的乙方有权解除合同。
第六条 知识产权
1.甲方向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图,结构平面图)著作权属于相应的著作权人,甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方,乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经著作权人书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
2.乙方为实施工程所编制的文件的著作权属于乙方,甲方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意,甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程设计时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由乙方承担;因甲方提供的基础资料导致侵权的,由甲方承担责任。
4.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下,在自己宣传用的印刷品或其他出版物上,或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
5.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
第七条 保密责任
1.双方互相承诺对其本人以及公司、雇员、代理人或顾问等因为签订本合同而收到或获取的所有资料、信息(以下简称“保密信息”),包括与本合同条款相关、与谈判有关的、与设计有关的、与另一方的商业事件有关的等一切资料和信息,严格加以保密;除了本条第3款的规定外,将不得在相关信息公开前利用或披露或泄露给任何人任何上述保密信息。
2.乙方应妥善保管甲方交予的与设计相关的全部资料、文件,并于完成本合同约定工作或解除本合同后返还甲方或者按照甲方指定的方式销毁。保密信息一旦泄露,泄露方应及时通知。
3.若其中一方因法律、法规、主管部门或相关监管机构的要求或规定而需要披露任何保密资料,该一方将在法律许可的情况下,尽快把这种要求或规定通知对方,以使对方可寻求适当补救方法防止披露或豁免该一方遵守本协议的条款。若未能取得适当的补救或本协议项下的豁免,而必须披露保密资料,该一方可以将保密资料中必须披露的部分予以披露。
4.一方违反本合同约定的保密义务给另一方造成损失的,应赔偿给另一方造成的全部经济损失。
第八条 补充与变更
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,修改或者补充应采取书面形式。
第九条 不可抗力
1.不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、战争等情形。
不可抗力发生后,甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时,按第十一条的约定处理。
2.不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后天内提交最终报告及有关资料。
3.不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。
第十条 合同解除
1.甲方与乙方协商一致,可以解除合同。
2.有下列情形之一的,合同当事人一方或双方可以解除合同,
(1)乙方的设计文件存在重大质量问题,经甲方催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行规定要求或不能达到合同约定的设计质量要求的,甲方可以解除合同;
(2)甲方未按合同约定支付设计费用,经乙方催告后,在 天内仍未支付的,乙方可以解除合同;
(3)暂停设计期限已连续超过 天;
(4)因不可抗力致使合同无法履行;
(5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要;
(6)其他, 。
3.任何一方因故需解除合同时,应提前 天书面通知对方,对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
4.合同解除后,甲方除应在约定期限内向乙方支付已完工作的设计费外,应当向乙方支付由于非乙方原因合同解除导致乙方增加的设计费用,违约一方应当承担相应的违约责任。
第十一条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则选择下列第 种方式解决,
(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院提起诉讼。
第十二条 合同的解释
1.本合同文本由□甲方□乙方提供,其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;甲乙双方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。
2.本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释
第十三条 合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十四条 附加条款
1.乙方负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限 次)。
2.乙方免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务 次)。
3.乙方免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)( 次)。
4.乙方设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单。
5.乙方提供陪同挑选家具和软装饰的服务( 次)。
第十五条 生效条件
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同及其补充合同内空白区域内手写文字与打印文字效力相同。
3.本合同—式 份,具有相同法律效力。各方当事人各执 份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章), 乙方(盖章),
授权代表(签字), 授权代表(签字),
年 月 日 年 月 日
签订地点, 签订地点,
装饰合同书 篇6
发包方(甲方):
承包方(乙方):
鉴于办公楼装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:中卫市益泰矿山开采有限公司指挥部装修工程
2、工程地点:中房富力城B座20层
3、承包范围:施工图及预算书所涉及全部施工内容
4、承包方式:包工包料
5、工期: 90 天,本工程自 2012 年 2月 8 日开工,于 2012 年 5 月 18 日竣工。遇其他不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:优良
7、合同价款(人民币大写):暂定肆佰万元整,实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按施工图要求统一采购安装。
2、凡属于乙方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由乙方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由乙方承担一切费用。
3、凡乙方供应材料、设施、用具等。乙方须按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由乙方承担。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
2、甲方要求变更增加项目费用经双方商榷另行计算。
六、付款方式及终结算
1、本合同生效当日,甲方须支付材料订货款。
2、甲方需按合同约定拨付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同签订完毕甲方需按合同约定及时拨付进度款,如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。
4、乙方自主垫资150万,完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。
5、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建设厅颁发的.《宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准》为准。
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过十五日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在十五日前结清余款。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期1年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所有装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行二次装修所导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《银川市装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,甲方须承担装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、自然灾害,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、违约责任
装饰合同书 篇7
依照及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
1.1 工程地点:___________________________________________
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列承包方式:承包人包工、包料: 承包人提供装饰装修材料明细表 。
1.4 工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
第二条 发包方提供施工期间的水源、电源; 负责协调施工队与邻里之间的关系;
第三条 施工期间发包人仍需部分使用该居室,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
4.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
1 由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,双方共同验收;
1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因承包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由承包人承担,工期顺延。
3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
1 双方约定按以下方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定向承包人支付工程款: 支付方式 支付时间 支付金额
第一次 开工前三日 支付首期30% 第二次 双方验收合格 支付剩余70%
2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 3日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决; 第十一条 附则
1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 2 本合同签订后工程不得转包。
3 本合同一式____份,双方各执____份,___ ______部门___份。
4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同附件: 装饰装修材料明细表
年月日:
装饰合同书 篇8
合同编号:______
发包人:承包人:
住所:住所:
委托代理人:营业执照号:
电话:法定代表人:电话:
机号:委托代理人:电话:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
家庭居室装饰装修施工承包合同书(通用17篇)工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第一条工程概况
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:违约责任)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;造成合同无法继续履行时,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
1.2工程内容及做法。
1.1工程地点:___________________。
合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;
承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为:____________元。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费______元,由发包人支付。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议。
第四条发包人义务
4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。代表(签字):签约日期:年____月____日签约地点:合同附件:
7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;
不可抗力;
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
甲、乙方当事人直接签订此合同的,应一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
开工:_________________双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底登前期工作完成后。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:____________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准。
竣工:_________________合同约定的工程内容(含室内空气质量监测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
_________________________;
_________________________;
_________________________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
验收合格:
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条款项支付方式
11.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
|支付次数|支付时间|支付金额|
|第一次|开工前三日|支付元|
|第二次|工程进度过半|支付元|
|第三次|双方验收合格|支付元|
工程进度过半指:____________________________________。
其他支付方式:__________________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
工期顺延:_________________是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
合同编号:_________ 发包人:承包人:住所: 委托代理人:营业执照号: 电话:法定代表人:手机:委托代理人: 本工程设计人: 施工队负责人:电话: 依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》。
12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸, (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写) 元,由发包人支付(此费用不在工程价款 内)。
提交________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用________元。
为承包人入场施工创造条件。搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2提供施工期间的水源、电源; 4.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
条 承包人义务 5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4保证施工现场的整洁。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项
_______________________________________________________________。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
合同附件
附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表
附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表
附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3:家庭居室装饰装修工程报价单
附表4:发包人提供装饰装修材料明细表
附表5:承包人提供装饰装修材料明细表
附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7:家庭居室装饰装修工程变更单
附表8:家庭居室装饰装修工程验收单
附表9:家庭居室装饰装修工程结算单
附表10:家庭居室装饰装修工程保修单
发包人:承包人:
法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
签订装修合同的注意事项:
一、装修合同之承包方资格审查
作为发包方,为预防欺诈,应了解承包方主要的情况:
1、确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。
条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:
2、确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。
3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。
二、装修合同之材料
在合同中关于材料应进行详细的约定,如可约定由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
条 材料的提供 7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
三、装修合同之工期
四、装修合同之质量
装修合同中,作为承包方,应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定,应严格按照设计图纸和质量标准施工。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》。
1、对于产品质量标准应进行明确约定,按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以避免产品质量标准方面发生争议。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元。
2、承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保质量。
开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:
五、装修合同之检验
为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
装修合同应约定,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
六、装修合同之保修期
为了保障发包方的利益,双方应在合同中明确约定保修期,保修期在验收合格后起算,双方可在验收合格后填写工程保修单。
由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
七、装修合同之价款
为了避免风险,应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。
1、明确约定款项的支付方式,如以现金、汇票或是支票,分期支付制。
2、明确约定款项支付时间,开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款;完成50%的工程量后,支付相当于总价款30%的工程款;竣工验收后,支付总价款50%的工程款。
由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表)。
因此,订立合同时,建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险和保证合同顺利履行,并尽可能保障自身的合法、合理利益。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。
小结:买了房需要面临的问题就是装修,所以装修合同对于大家来说是非常重要的,因此小编提醒大家在签订装修合同时要小心谨慎,看清与了解合同中的每一条款,不要让装修成为自己的麻烦之事。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,因承包人原因造成工程质量存在问题的。
装饰合同书 篇9
甲方,
乙方,
依照中华人民共和国民法典,北京绿水源房地产开发有限公司(以下称甲方)就其开发建设的房地产项目-北京绿水源中式别墅区的设计调整、技术服务与咨询、产品创意包装等有关事宜,与四川成都倍特新时代装饰工程有限公司(以下称乙方)本着互利合作、友好协商的原则,达成并签订如下合同,
第一条项目基本情况
1.1项目名称北京绿水源房地产开发有限公司
1.2项目地点北京顺义区后沙峪镇榆阳路4号
1.3项目描述
1.3.1北京绿水源房地产开发有限公司优山美地区中式别墅项目是由鲁能集团公司投资建设开发的高档、低密度、生态别墅区,地处北京顺义区,南依温榆河畔、东临北京国际学校,离首都机场仅10分钟路程,其周边地区开发条件成熟、配套完善、项目内规划布局合理、品质优良、产品多样丰富,被业内人士誉为北京中央别墅区的“代表作”。
1.3.2项目占地面积约为300亩、设计建筑面积约为13万平方米。
第二条设计顾问、技术服务内容及工作阶段细分
2.1建筑设计的整体调整及方案修改(第一阶段)
2.1.1建筑调整方案、整体思路及意见;主要街景透视图(不少于三组),应反映出调整后独栋街景、双拼街景、联排街景、透视图可手工绘制;
2.2建筑外立面调整(第二阶段)
2.2.1每栋4个立面及1-2个剖面(共12栋)
2.2.2每栋每层平面布置图
2.2.3每栋屋面布置图
2.2.4每栋围墙门楼图
2.2.5每栋外门窗图(外装饰施工前完成)
2.2.6立面做法节点详图(外装饰施工前完成)
2.2.7组合平面、组合立面图(包括各入口处之街景组合立面和典型双拼、联排街景组合立面)
2.2.8外立面装饰选材及样品
2.2.9以上所称“栋”为项目设计之独
2.2.10提交成果,彩色图纸四套、3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方
2.3环境及园林景观设计(第三阶段)
2.3.1景观方案总平面图
2.3.2景观方案局部效果图
2.3.3景观分析图(景区分布、功能设置、空间及场所分析)
2.3.4重要区域景观方案设计图及每种户型的两种庭院布置设计图(平面、立面等)
2.3.5主要景点透视图
2.3.6园林小品示意图
2.3.7立意构思、重要植被选材和成长性说明
2.3.8水系分布图
2.3.9园林景观照明设计图
2.3.10园林景观施工放线图、种植图、铺装图材料及饰面施工图
2.3.11提交成果,彩色图纸四套、3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方
2.4样板区及样板间的室内外设计、家居陈设(第四阶段)
2.4.1六个户型样板间的设计)各空间平面设计图及立面图)家居布置)厨卫有关设备、家具的选型)地面装饰装修图)吊顶设计图)灯泡照明设计及电位图)材料说明及样块)色彩选择及设计)家具及配饰的选型)各户型出入口内外装饰设计)主要空间的色彩效果图)协助甲方对设计方案进行装修造价估算)室内各立面图及详图、装修节点大厦样图
2.4.2样板区设计)样板区放大平面图)样板区街区园林景观、绿植、建筑小品、设施布放、照明设计图)样板区整体效果图)样板区中式文化包装展示方案
2.5施工技术服务(第五阶段)
2.5.1为使乙方的设计成果得到更好的实现,乙方有义务对其设计成果在实施过程中全面监控,并及时与甲方交流沟通,妥善解决相关问题;
2.5.2施工过程中的设计监控和现场创作,乙方应根据施工过程中所遇到的相关问题,及时协调自己的设计成果与其他专业设计冲突问题,并能根据现场实际情况完善自己的创作成果;
2.5.3施工过程中材料、色彩和质感的选择,乙方应积极配合甲方、工程承包方或其他甲方指定的分包方对建筑材料(主要装饰材料或其他有可能影响到整个工程观感效果的材料)的选择,并以一个有经验的设计师的身份提出合理意见和建议;
2.5.4施工各工种的协调配合,乙方应委派有经验的项目负责人进驻施工现场,妥善协调甲方及各施工企业在施工中各工种的协调作业和配合问题;
2.5.5提供施工中的技术服务,鉴于乙方所提出的设计成果拥有较多的仿古建筑元素,在实际施工过程中,乙方应委派有经验的技术人员进驻施工现场提供相关的技术服务;
2.5.6成本控制,乙方应在工程的施工过程中对一些主要装饰材料的消耗量进行控制,并就所选材料的产品说明和价格信息及时与甲方交流沟通,以便甲方控制成本;
2.5.7质量控制,乙方应委派相关人员对工程质量全过程控制,以便设计成果更好地得到实现;第三条合同价款及支付
3.1费用及支付方式
3.1.1本合同价款为:小写(人民币)2,800,000元大写(人民币)贰佰捌拾万元
3.1.2本合同为固定总价合同,固定总价理解为乙方完成承包范围内的全部工作内容所发生的全部费用,包含设计费、咨询费、企业管理费、利润、差旅、住宿、交通及政府规定的各种税费等。
固定总价为包干总价,不再进行调整;
3.1.3支付方式甲方根据乙方的工作进度分阶段支付给乙方相应的顾问费用,甲方按下表各阶段支付乙方相应费用的前提是乙方提交的设计成果经甲方初审修改调整后,并达到甲方满意后。
第四条甲方应向乙方提供的以下相关资料和文件
4.1全套施工图的电子文件
4.2项目建筑效果图
4.3甲方项目施工组织进度说明第五条服务与承诺
5.1乙方承诺由何亚雄本人亲自担任项目设计顾问与技术服务的总负责人,全程负责本项目的设计顾问与技术服务工作,亲自担任主要设计工作;乙方同时组建优秀的、有经验的设计师成立设计小组,专职负责本合同约定的有关项目的全部工作内容;
5.2乙方应保证总设计师每月配合甲方在现场工作不少于7天,并全过程负责样板区和样板间的设计和施工服务工作;
5.3乙方应派3-4名技术人员驻施工现场指导工作,甲方提供相应的办公便利条件;
5.4乙方设计成果的知识产权归甲方所有,甲方有权使用乙方所提供的设计成果和相关资料、图片为产品推广、营销服务。
乙方保证所提交的设计成果和相关资料、图片不侵犯第三方权利,如因上述原因造成第三方索赔,乙方将承担全部责任;
本合同正本贰份,具有同等效力,双方各执壹份;
本合同副本肆份,具有同等效力,甲方叁份,乙方壹份。
甲方,
盖章,
法人代表,
签字,
乙方,
盖章,
法人代表,
签字,
日期,
2024装饰合同书(收藏11篇)
泡泡演讲稿小编为您准备的“装饰合同书”能够给您带来丰富的经验。随着人们对法律的认识增加,合同已成为市场交易中不可或缺的组成部分。签署合同有助于减少劳动纠纷的发生。希望您能在本网页中找到您所需的所有信息和启示!
装饰合同书(篇1)
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(20XX)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益。
甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
发包方(以下简称甲方):______(业主)联络方式:______
身份证:______地址:______
身份证:______联络方式:______
家庭住址:______家庭固定电话:______
第一条工程概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
2、装饰施工地点:__________________。
3、施工范围:卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台,套内面积___平方米。
4、装饰施工内容:甲方住房的水、电、弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装。
施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承便墙,加大楼(地)面荷裁,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后,方能施工。
5、承包方式为乙方包工包部分材料。
6、总价款:______¥元,大写(人民币):______
其中:
材料费:人民币______元整。人工费:人民币______元整。
管理费:无。设计费:无。
垃圾清运费:无。税金:无。
材料搬运费:无。
其他费用:无。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7、工期:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工,工期___天。
第二条关于双方职责的约定
1.甲方责任:
(1)甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任:
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全。未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换,必须在确保施工质量的前提下;
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_______元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付________元的违约金。
第三条关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:甲方负责采购供应的材料、设备,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工。
甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向____市家庭装饰行业协会申请调解。
3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收。
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款______%支付违约金,并办理终止合同手续。
4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。
甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。
工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙_______把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时。
乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量。
本合同式______份,甲、乙双方各执____份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同,本合同一式____份,甲乙双方及市场有关管理部门各执____份。
第四条关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市合同格式条款监督条例》、《北京市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况。
2.本工程由甲方提供设计施工方案,乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。
甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后。
3.关于施工工艺,双方另做如下约定:
1)卫生间和厨房要作好防水,并经12小时积水渗漏试验。
2)卫生洁具固定牢固,管道接口严密。
3)线路穿管后必须可以抽动。
4)杉木地板与龙骨成45度角铺,使用木螺钉固定。
5)墙面乳胶漆,一底两面。
6)门套和踢角线,一底三面。
7)门,一底三面。
4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失,由乙方负责修复及赔偿。
乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用。
6.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装,甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
质量评定验收标准。
8.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认,乙方不得进行下一阶段工程施工。(参照北京市地方标准db31/t30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件四《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。
工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务。
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市家庭装饰行业协会申请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
第五条关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求应同乙方协商,施工场地应符合防火、防事故的要求,乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。
甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________月_________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。
甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸)。
第六条关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式:工程款及材料款付款时间表
付款时间______工程款付款比______金额______材料款______总计金额______
合同签订后、开工前三天内支付30%工程款;
水电验收合格后,水电验收合格两天内、工期过半、油漆工进场前支付30%
竣工验收、验收合格当天支付30%
工程质保尾、验收合格之日起六个月支付剩余10%工程款
2.双方款项往来均应出具收据。
3.工程结算:(见附件五《工程结算单》)。
第七条违约责任
1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。
7.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任。
为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》(见附件七:家庭装饰装修工程变更单),同时调整相关工程费用及工期。
8.如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任。
甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工。
第八条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
第九条协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。
第十条附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙_1_把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁_1_套,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后,工程不得转包。
3.本协议一式_2_份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。
第十一条协议附件
附件一:物业管理部门的装修指南(略)
附件二:承包材料报价单
附件三:甲方自购材料清单
附件四:工程质量验收单
附件五:工程结算单
附件六:施工工艺清单
甲方(签字):乙方(签字):
住址:住址:
电话:电话:
邮编:邮编:
签订日期:________年____月____日
签订地点:北京
装饰合同书(篇2)
提示
一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。
合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。
二、签订合同前承包人(乙方)须提交其营业执照副本供发包人(甲方)核验,同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。
当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时,丙方应及时履行职责,以不影响工期为准。
三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆改共用管线和设施。
4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理。
2.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;
本合同签定后日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约账户,并由甲方和丙方共同监管和发放。
四、所有双方签字确认的书面资料,不限于合同、变更协议、材料验收资料等,双方至少各持一份原件。
五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后,须双方共同验收签字认可,房子方能交付使用。如某项工程不合格,乙方应及时整改。
不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,以减轻可能给对方造成的损失。
室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;
若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约账户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约账户;但若精简工程。
六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票。
七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化,都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。
八、建议甲方按工程进度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。深圳市家庭装饰装修工程施工合同
为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案。
合同编号:__________
发包人(以下简称甲方):__________________________
住所:___________________ 身份证号:_____________
联系电话:________________________________________
承包人(以下简称乙方):__________________________
营业执照号:______________________________________
住所:____________________________________________
法定代表人:_____________ 联系电话:_____________
施工队负责人:___________ 联系电话:_____________
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由方承担。
第一条 工程概况
1.工程地点:_______________________________________
2.户型结构:_______________________________________
套内面积_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________种方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
(3)__________________________________________。
4.工程造价
本合同工程造价暂定为人民币_____________,大写:__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
5.开工日期:_________年_____________月____________日;
竣工日期:_____________年_____________月____________日。
第二条 工程图纸和工程变更
工程图纸由_____________方负责提供,施工前_____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条 甲乙双方的义务
(一)甲方义务
1.开工_____________日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
6凡涉及5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请。
2.负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3.提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
5.竣工验收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方义务
1.全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方。
2.拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4.施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条 材料设备的提供
1.材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2.建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3.若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式
1.室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20__)的标准。
积极配合甲方和丙方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收。
2.本工程质量应当符合以下标准:
(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20__)
(2)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20__)
(3)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》
(4)_______________________________________
(5)_______________________________________
3.工程验收方式由双方约定:________________________________________________________________;
4.本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:____________________________________________________。
第六条 工程款支付
1.工程款支付方式如下:
(1)_________________________________________________________________;
(2)_________________________________________________________________;
(3)_________________________________________________________________。
2.乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。
第七条 违约责任
1.一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2.甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。
3.乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方_____________元违约金。
4.工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。
5.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。
6.由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条 争议解决方式
本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决:
(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁。
(2)向________人民法院提起诉讼。
第九条 附则
1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
第十条 其它约定
1.____________________________________________________;
2.____________________________________________________;
3.____________________________________________________。
甲方(签章):_____________ 乙方(签章):___________
委托代理人:_______________ 委托代理人:_____________
电话:_____________________ 电话:___________________
签订日期:_____________年_____________月____________日
签订地点:____________________________________________
装饰合同书(篇3)
发包人,
设计人,
发包人委托设计人承担 ,经双方协商一致,签订本合同。
本约订于 年 月 日,签约人双方分别是,甲方为 乙方为 无有设计工作室(私人) 。甲方有意装修位于 (所在位置),拟委任乙方进行该所在地室内装饰的设计工程(以下简称工程)。鉴于此,甲方与乙方同意下列条款,
一、设计项目任务范围
1.1乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样,以利本工程之进行。设计期间包含二个阶段,即方案设计、深化施工图设计。乙方应根据业界之标准计划此工程。甲方同意给乙方此工程设计阶段所付出之努力给予报酬。
项目名称,
室内装饰设计工程项目地址,
面积, 平方米
1.2设计服务范围
1.2.1 室内装饰设计
1.2.2 室内固定家具设计
1.2.3 室内活动家具选型(提供相关图片)
1.2.4 室内灯具选型(提供相关图片)
二、设计服务内容设计阶段
2.1 方案设计 在此阶段乙方应与甲方建立本工程之方针或需求。甲方应清楚说明本方案之目的与目标、预算、及整个专案之时间架构与应完成之日期。概要制定后,乙方应准备初期计划,包括空间安排之平面图及相关之装饰立面图,草图、材料与色彩等,以说明此设计。
2.2 施工图阶段甲方认可设计发展阶段之成果后,乙方应准备报价单及施工所需之图样,如平面图、尺寸图、主要节点大样详细说明,符合现行施工图深度要求和现场施工要求、家具与设计图、天花布置图、软装饰材料表等图样,并需根据业界之标准施工。
2.3 办公楼设计中由于建筑相关之内容,例如内部分隔之微调,原则是不作变更,如必须变更与建筑师及时沟通。
2.4 办公楼设计中应特别注意载重荷载,应在结构许可范围之内所用建材应与结施,建施协调,保障安全可行。
2.5在本工程之设计阶段,甲方可作合理的修改,如果在设计成果认可之后甲方又做了相当的修改导致主要的变更,则乙方有权要求合理的额外费用並延长时间。但乙方有义务告知甲方之相关费用及时间之影响,并征得甲方同意。如果由于乙方设计原因,导致施工需要更改,则乙方负相关责任。
三、 合约金额
3.1 合约金额,设计服务费,总设计费为 人民币元整(¥ )。 此报价包括,
1. 在条款1.2项所列之室内设计从方案设计到施工图设计。
2. 主材实物样板一套。
3. 正式施工蓝图 套,电子文档1套。
4.施工过程中配合及现场指导(共计 次)。
此报价不包括,
1. 消防设计。
2. 弱电设计。
3. 给排水设计(施工方负责)。
4. 竣工图制作(施工方负责)。
5. 除1.2项以外的服务范围。
四、付款条件
4.1 付款时程,定金于签约时支付 20%方案设计完成时支付 30%施工图设计完成时支付 40%施工完成 10%总计 100%
4.2甲方无正当理由不按期支付设计款达七日,乙方有权以书面通知业主在七天之内停止工程进行;且甲方不得因设计者依本条所述之停工理由,向乙方要求支付罚金或进度落后款,乙方即使在甲方延期的情况下,仍继续工程的进行,则工程完成日可依迟延付款日数展延。
五、设计任务时间表
5.1 设计任务应由签约后起算,乙方应提供项目进度表供业主审核后执行。进度表须附于本合同后作为附件。(附件一)
5.2在设计开始之后经甲方要求增加工程,或由于乙方因不可抗力控制的情况下,则甲方应给与乙方合理之延期。乙方应以书面提出申请,由甲方核定展延之设计完成期限。
六、乙方的责任
6.1乙方应负责本约规定一切设计执行、建造事宜,以及一切相关的直辖市事宜。由乙方执行的一切工程均应根据中国国家有关规范及业界基本标准,工程合约及工程文件为准,且应具备良好的技术,若需修正工程,则应取得双方书面的认可。
七、甲方的责任
7.1 甲方协助设计者取得与设计有关的图纸资料。
7.2 若甲方在每个设计阶段完成并签证认可后,要求乙方变更设计,应合理补偿乙方变更部分的设计费用。其金额由双方商议。
八、 逾期付费的利息费用8.1甲方支付乙方的设计费应如第四条的规定按时付款,所有的款项应开列[到期日]当天的即期支票或电汇至乙方指定的银行账户。若甲方无正当理由延误支付乙方任何款项三十天以上者,应按月计算1.5%的利息,一直到付清款项为止。
九、 约束的法律
9.1 本约以中华人民共和国的法律为准据法。
十、 中止合同
10.1甲方因无可归责于乙方之原因中止本合同,应于14日前以书面形式通知乙方,并应支付所有已完工设计及合约总价余额10%违约金,但不得超过合约总价。在发出仪式通知后十五日内应将款额付清。
10.2若甲方违约迟付乙方设计费达21日以上,乙方有权提出中止合同,并应在14日前以书面通知甲方。甲方应付乙方至合同中止时已完成的工作及相关费用,并支付乙方依约所积累的利息。
十一、 甲方代表
11.1当授权对乙方作出批核及指令的人士须由甲方以书面委派,该人士须被视为甲方的授权代表人,代表甲方的全部所知、权利、同意及允许。甲方须对该人士所有行为负责,并须保障乙方不会在执行任务及/或依据此契约书,及/或该授权人以书面或任何方式发出的批核及/或指令进行工程时而遭受到不公平的对待、损失、诉讼、金钱损失、赔偿、要求及偿还;但乙方的疏忽或蓄意错误则除外。
十二、 本合同一式 两 份,甲乙双方各持一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方, 乙 方,
(盖章) (盖章)
法定代表人, 法定代表人,
委托代理人, 委托代理人,
联 系 人, 联 系 人,
住 所, 住 所,
邮政编码, 邮政编码,
电 话, 电 话,
传 真, 传 真,
装饰合同书(篇4)
合同编号,
甲方,
住所地,
通信地址,
邮政编码,
法定代表人,
签约代表人,
合同联系人,
证件号码,
联系电话,
传真,
电子信箱,
乙方,
住所地,
通信地址,
邮政编码,
法定代表人,
签约代表人,
合同联系人,
联系电话,
传真,
电子信箱,
甲乙双方本着平等自由、共同受益的原则,经过友好协商,根据中华人民共和国民法典的有关规定,就家居装饰设计事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 工程项目
1.甲方委托乙方承担家居装饰设计任务。
2.工程地址, 。
第二条 设计收费及支付方法
1.本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
2.经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费 元,金额大写 元。
3.付款方式
(1)量房前付预付款 元(其中 元上门测量费和 元方案费);
(2)方案通过后,出全套施工图前付 元,图纸设计好后乙方付清余款并可带走全套图纸。
(3)出电脑效果图,价格, 元/张(A4),费用由交付电脑效果图时交付。
第三条 设计内容及完成日期的约定
1.乙方提供的设计图,
(1)平立面图,包括,原房型图;墙体改造图;平面家具布置图;地面图;天花图;现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出);门立面图(根据实际情况出或者不出);厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外);电视背景墙立面图;其它现场需施工墙面的立面图。
(2)剖面图应标明材质,用料,颜色等,包括,门窗套剖面图;玄关剖面图;天花剖面图;电视背景墙剖面图;其它需施工处剖面图。
(3)水电施工图。
2.乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
3.从合同生效之日起,乙方在 天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后,乙方在 天内完成全套施工图。
第四条 双方责任
1.甲方责任
(1)如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图,结构平面图),并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
(2)按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
(3)本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
(4)在甲乙双方确定方案后,进行施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等,不包括个别房间布置和摆设的局部修改),甲方须一次性付给乙方%设计返工费,再进行第二次方案设计。
2.乙方责任,如期向甲方交付合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
第五条 违约责任
1.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失 元违约金/天。
2.乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费。
3.甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有。
4.甲方通过方案,但不认可施工图,则不退还甲方所有预付款,同时不得带走施工图纸。
5.甲方应于本合同签订后 日内将乙方需求的材料交付乙方,因甲方迟延履行义务的,乙方履行义务顺延,不由乙方承担责任。
6.甲方应及时足额交付相关的价款,因甲方迟延支付价款的,乙方有权按日万分之五加收违约金,超过三个月的乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。
7.甲乙双方按第四条第四款约定施工的双方应重新达成价格协议。就价款问题不能达成一致的乙方有权解除合同。
第六条 知识产权
1.甲方向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图,结构平面图)著作权属于相应的著作权人,甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方,乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经著作权人书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
2.乙方为实施工程所编制的文件的著作权属于乙方,甲方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意,甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程设计时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由乙方承担;因甲方提供的基础资料导致侵权的,由甲方承担责任。
4.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下,在自己宣传用的印刷品或其他出版物上,或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
5.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
第七条 保密责任
1.双方互相承诺对其本人以及公司、雇员、代理人或顾问等因为签订本合同而收到或获取的所有资料、信息(以下简称“保密信息”),包括与本合同条款相关、与谈判有关的、与设计有关的、与另一方的商业事件有关的等一切资料和信息,严格加以保密;除了本条第3款的规定外,将不得在相关信息公开前利用或披露或泄露给任何人任何上述保密信息。
2.乙方应妥善保管甲方交予的与设计相关的全部资料、文件,并于完成本合同约定工作或解除本合同后返还甲方或者按照甲方指定的方式销毁。保密信息一旦泄露,泄露方应及时通知。
3.若其中一方因法律、法规、主管部门或相关监管机构的要求或规定而需要披露任何保密资料,该一方将在法律许可的情况下,尽快把这种要求或规定通知对方,以使对方可寻求适当补救方法防止披露或豁免该一方遵守本协议的条款。若未能取得适当的补救或本协议项下的豁免,而必须披露保密资料,该一方可以将保密资料中必须披露的部分予以披露。
4.一方违反本合同约定的保密义务给另一方造成损失的,应赔偿给另一方造成的全部经济损失。
第八条 补充与变更
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,修改或者补充应采取书面形式。
第九条 不可抗力
1.不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、战争等情形。
不可抗力发生后,甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时,按第十一条的约定处理。
2.不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后天内提交最终报告及有关资料。
3.不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。
第十条 合同解除
1.甲方与乙方协商一致,可以解除合同。
2.有下列情形之一的,合同当事人一方或双方可以解除合同,
(1)乙方的设计文件存在重大质量问题,经甲方催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行规定要求或不能达到合同约定的设计质量要求的,甲方可以解除合同;
(2)甲方未按合同约定支付设计费用,经乙方催告后,在 天内仍未支付的,乙方可以解除合同;
(3)暂停设计期限已连续超过 天;
(4)因不可抗力致使合同无法履行;
(5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要;
(6)其他, 。
3.任何一方因故需解除合同时,应提前 天书面通知对方,对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
4.合同解除后,甲方除应在约定期限内向乙方支付已完工作的设计费外,应当向乙方支付由于非乙方原因合同解除导致乙方增加的设计费用,违约一方应当承担相应的违约责任。
第十一条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则选择下列第 种方式解决,
(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院提起诉讼。
第十二条 合同的解释
1.本合同文本由□甲方□乙方提供,其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;甲乙双方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。
2.本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释
第十三条 合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十四条 附加条款
1.乙方负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限 次)。
2.乙方免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务 次)。
3.乙方免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)( 次)。
4.乙方设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单。
5.乙方提供陪同挑选家具和软装饰的服务( 次)。
第十五条 生效条件
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同及其补充合同内空白区域内手写文字与打印文字效力相同。
3.本合同—式 份,具有相同法律效力。各方当事人各执 份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章), 乙方(盖章),
授权代表(签字), 授权代表(签字),
年 月 日 年 月 日
签订地点, 签订地点,
装饰合同书(篇5)
14.1 本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后(包括机电设备的调试已按规定进行),乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告.竣工资料一式 份,其中原件 份,复印件份,按本工程所在地,区域所管辖的质监站有关规定进行编制,并需符合当地,区域档案管理部门的要求.竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担.
14.2 甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业
主,监理等核验各方进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,工期不顺延.
14.3 竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容,并经甲方,业主,监理等核验各方验收通过签字的日期.需整改后才能达到要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方,业主,监理等核验各方签字验收通过的日期.承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格,均视为工期延误.
14.4 乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料包括工程竣工结算书,经审定后,正式办理工程竣工结算手续.
14.5 甲方应在收到乙方竣工结算报告后90天内,给予批准或提出审核意见.竣工结算以最终盖章为准.
14.6 竣工验收通过后,乙方在现场的人员,物资,设备,设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场,如甲方有特定要求的,按甲方要求执行.
14.7 乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任,保修费用由乙方承担.
14.8 保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为: .保修起始日为: .
14.9 在保修期间,如乙方保修不及时有损甲方声誉,甲方可代为修理,由此造成的费用由乙方承担,不足部分由乙方交付.
第十五条 工程索赔,签证
在施工过程中发生索赔,签证事件时,乙方应在事件将要发生和事件发生约定有效期限(根据甲方与业主约定的有效期限)内提出报告,及时向甲方报送发生索赔,签证的详细清单和计算依据,经甲方审核后报送业主确认.对业主不认可的索赔,签证,甲方对乙方也不予认可,且乙方放弃对甲方的追索权.若乙方逾时没有报送, 无论索赔,签证事件发生与否,均不予考虑.
装饰合同书(篇6)
投标人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
______年____月____日
目录
(1)法定代表人身份证明书
(2)授权委托书
(3)投标函及投标函附录
(4)工程量清单报价表
一、法定代表人身份证明书
单位名称:合肥建工装饰工程有限责任公司
单位性质:地址:成立时间:______年____月____日
经营期限:
姓名:性别:
年龄:职务:
系合肥建工装饰工程有限责任公司的法定代表人。
特此证明。
投标人:(盖公章)
日期:______年____月____日
二、授权委托书
本授权委托书声明:我(姓名)系的法定代表人,现授权委托的为我公司的合法代理人,就的投标、施工、竣工和保修,以本公司的名义签署投标书,进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:性别:年龄:_______
身份证号码:职务:_______
投标人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
授权委托日期:______年____月____日
三、投标函及投标函附录
(一)投标函
1饰工程施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)叁拾捌万伍仟柒佰捌拾捌元伍角叁分元(¥38578853)的投标总报价,工期60日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到国家工程施工质量验收合格标准。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(4)我方承诺已明确本次装饰装修范围,本次投标报价是完成本项目所有内容在内的报价。
4、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5、(其他补充说明)。
投标人:
法定代表人或其委托代理人:(签字)
日期:
装饰合同书(篇7)
发包人(甲方):(全称)
承包人(乙方):(全称)
依照《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。
4.工程竣工经丙方验收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题,乙方不再承担质量责任;
8 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾的清运工作。
1工程概况
1.1工程名称:。
1.2工程地点:。
1.3工程内容:。
1.4承包范围:。
1.5承包方式:乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料(见附件)乙方只包工
1.6工程结构:。
1.7装饰装修施工面积:。
2工程质量
2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2国家、北京或专业标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-)
2.3约定标准:。
3工期
3.1总工期:日(为日历工期,并包括法定节假日)。
3.2开工日期:________年____月____日。
3.3竣工日期:________年____月____日。
乙方不能按期开工的,应提前____日以书面形式通知甲方,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担。
9 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。
2.2.乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.6工期顺延
3.6.1发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:
(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(2)工程量增加、设计变更的。
(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。
(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。
(5)____日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。
(6)甲方未按时支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。
条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》。
3.7工期提前
3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议。
⒋ 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准(如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作),乙方自检,并于48小时前通知甲方参加,验收合格;甲方或甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工;工程质量符合规范要求,甲方或甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方已经批准,乙方可进行隐蔽和继续施工;甲方或甲方代表不参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,可视为甲方已经批准。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验;若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成的停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不顺延。
3.7.2提前竣工协议应包含以下内容:
(1)提前的时间。
(2)乙方采取的技术措施。
(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。
(4)实行新技术措施增加的费用。
4设计
4.1设计图纸及技术文件的提供方式
由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于日内审批完毕并交还乙方。
4.2设计变更
4.2.1甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工____日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失。
4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担。
4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。
按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
5 施工中甲方直接发包的工程完工时,必须由甲、乙方及包方直接发包的施工方三方及时对工程质量进行验收。若质量不合格。
4.2.5涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。
5工程价款
5.1本工程价款:
非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。
5.2本工程价款总计:人民币元,¥元。
5.3本工程价款可在出现下列情况时调整:
(1)甲方确认的工程量增减。
(2)甲方确认的设计变更或工程洽商。
(3)符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。
(4)双方约定的其他增减或调整。
5.4工程价款支付
5.4.1预付款为工程总价的%,支付时间为。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后____日内仍不能支付,乙方可延期开工。
6 甲方直接发包的工程遇交叉作业时,甲方和乙方直接发包的施工方应对各自的工程质量负责。
5.4.2工程进度款
5.4.2.1乙方应在每月日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在____日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;
7 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
5.4.2.2工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。
5.4.2.3乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
5.4.2.4经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期____日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)。
5. 甲方按双方约定的《甲方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备,若甲方提供的材料与《甲方提供材料设备一览表》不符时,由甲方承担相应责任。
5.4.3工程进度款付至工程总价90%时停止支付,10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。
甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲、乙双方各一份,设计费为人民币(大写) 元。
甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价款的%保管费。
6材料设备供应
6.1本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。
⒌ 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用。
6.2本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。
⒌ 乙方采购材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,由乙方承担责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求,致使室内甲醇等有害物质浓度含量超标。
6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。
乙方按变更通知进行变更,提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告后3天内予以签认,或提出异议。如甲方无正当理由不签认。
6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。
乙方根据现场实际情况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换,必须经甲方或甲方代表批准,并签字确认。未经甲方批准签字,乙方擅自变更设计或对原定材料更换,甲方有权不认可。
6.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
7双方派驻本工程项目的代表
7.1甲方派驻本工程项目的代表为职务:,职称:。
7.2本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。监理工程师:职务:职称:注册证书号:。
7.3乙方派驻本工程的项目经理为,是乙方在本工程项目中的代表。
7.4双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。
7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。
8双方权利
8.1甲方权利
8.1.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前____日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。
对于甲方提出的不可行的设计变更,乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果,否则造成的损失由乙方承担。
8.1.2有权监督乙方履行各项合同义务。
8.1.3有权审批乙方编制的施工进度计划。
8.1.4有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
8.2乙方权利
8.2.1有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前____日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变。
甲方不得随意取消合同承包内容的施工项目,若取消的施工项目造价超过合同预算总价的25%时,需征得乙方同意。
8.2.2有权监督甲方履行各项合同义务。
8.2.3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行。
⑶ 实际价格:竣工结算时,合同内项目按照已签订合同的预算单价计算;变更及增加项目的单价,按6 .6条款的约定办理,工程量按实结算。
9双方义务
9.1甲方义务
9.1.1按约定向乙方支付工程款。
9.1.2办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。
9.1.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。
9.1.4提供施工场地,并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。
9.1.5提供房屋主体结构,水、电、暖风机电设备的技术资料。
9.1.6提供施工所需水、电、冬季供暖设备,保证施工期间的需要。
9.1.7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行。
9.1.8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
9.1.9在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)增加楼、地面荷载。
(4)破坏地面,层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。
凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明。
9.2乙方义务
9.2.1制定并组织落实施工进度计划。
9.2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
9.2.3安全施工
9.2.3.1应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。
乙方提供的材料、设备,应提前 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程报价单要求的,应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。在规定的时间内甲方不按时验收,应视作验收。
工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议。
应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。
甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失,乙方可依照合同有关条款进行索赔。
9.2.3.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。
因甲方未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的。
⑶ 被索赔方在接到索赔资料后7天内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。
9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前,应负责工程成品保护工作。
9.2.5负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。
10工程验收
10.1隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收,验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。
10.2竣工验收
乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后____日内组织验收,并在验收后____日内书面通知乙方同意或提出修改意见,双方根据修改工程量的多少约定修改期限。
⒐ 由于甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。由乙方负责设计的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
10.2.2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的,视为工程合格同意验收,应办理竣工结算手续。
10.2.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后达到竣工验收标准的,竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。
1隐蔽工程在隐蔽前,乙方应提前2天通知甲方进行验收,阶段验收合格后甲乙双方应签字确认。甲方2天内不验收。
1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金。
10.2.4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。
2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付工程款。
10.2.5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的,双方可签订甩项竣工协议处理。
10.2.6竣工结算:竣工报告经甲方同意后,乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。按合同约定向乙方支付工程尾款,同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的。
3. 甲乙方履行完本合同全部义务,工程已办理交付手续,工程竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。
11违约责任
11.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
11.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款‰的违约金。
因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。
11.3由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的‰支付违约金。
11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的。
11.5违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好:
承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参加验收,验收合格后,填写工程竣工单。
(1)合同已无法履行。
(2)甲、乙方协议停止施工。
(3)调解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
12其他:
有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件。
13不可抗力:
因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。
乙方在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中。
造成合同无法继续履行时,非违约一方可终止合同,并由违约方赔偿对方相应的经济损失。造成损失的一方,无正当理由不办理合同终止手续,造成损失扩大。
2 工程安装前,承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议。
14争议解决方式:
(1)依法向人民法院提请诉讼。
(2)提交仲裁委员会仲裁。
15合同的生效:
本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
16本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;副本份,甲方份,乙方份。
17补充约定:。
甲方(签章):乙方(签章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
签订时间:签订时间:
签订地点:签订地点:
装饰合同书(篇8)
4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.
4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生.
4.3 乙方要严格执行各级政府的法律,法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用.对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用.
4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.
4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收.
4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底.
4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助.
4.8 甲方为保持自身的声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.
4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期,经济损失全由乙方全额承担.且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担.
装饰合同书(篇9)
14、乙方人员必须事立严格的安全观念,由我做起要听指挥不违章作业,不违章使用机具,用完机具要盖好并切断电源,乙方必须时刻教育管理好自己的工人,注意文明安全施工、如有发生工伤事故,甲方扣罚乙方事故发生的同等费用的金额以作警惕乙方,并在工程款中扣回。
15、乙方负责管理好自身宿舍的防火,防盗等安全责任,如有发生失窃或火灾事故后果由乙方负全责。
16、乙方使用的机具由乙方负责保管使用,如使用不当损坏的由乙方负责赔偿或有遗失的由乙方原价赔偿。
17、乙方使用扎线不能浪费乱丢,否则甲方每执回一斤扣罚乙方50元。
18、乙方在焊接时必须注意安全,如引起火灾的,乙方负责一切经济责任并且损失由乙方赔偿。
19、工程途中甲乙双方不能提出减增合同价款,否则视作违约,违约方赔偿对方一切损失。
五、工程价款:
以建筑面积34122m2加地下室面积6700m2计算贰拾肆元/米2,以图纸为准不作实量,若有(工程5000元以内)小部分修改或增减亦不另作计算工程量。
六、工程进度要求:
1、标准层以下按甲方的施工进度计划安排,随时听从甲方要求随时增加调配人力紧张施工。
2、乙方必须保证每晚有80%以上人员加班赶工(进度赶不上时)。
3、扎柱筋每条分缝每层半天完成,扎楼面包上钢筋,每条分缝每层1.5天完成,否则每超一天扣罚500元。
七、工程款付款方式:
1、按乙方的工程进度每月支付一次,按实际完成的60%。
2、当全部完成所有钢筋绑扎无手尾工时支至85%。
3、余下工程款在竣工验收后二个月内付清。
4、所有违规罚款在当期进度款中扣回,且由甲方二个或以上管理人员签名即可确定违规罚款。
5、所有工程进度款必须附带有单项工程甲方施工员验收签单及甲方施工员计算后工程量签名单才能生效→甲方付款。
6、乙方每次收取进度款后二天必须提交一份工人收款签名单给甲方。
7、甲方与开发商签订的施工合同所附带的质量罚款项目中,如因乙方原因造成的罚款由乙方负责与甲方无关,并在工程款中扣除,乙方不得有异议。
以上协商内容经双方详细审阅,双方自愿同意,本着平等自愿互利友好的原则双方签订本合同,自签字日起即发生法律效力,如有违约的,违约方赔偿对方一切损失(包括连带损失)本合同一式二份各执一份具同等效力,工程结算后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。
1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2. 根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求:
1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在 天内完成交付验收使用。
总工程费用为:付款方式:合同签定时交付定金; 主材料进场后付 ; 工程完工后 天内付清余款。
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰合同书(篇10)
合同编号:____________
委托方:____________
设计方:____________
根据《中华人民共和国民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
1.工程地点:
2.建筑面积:
3.使用性质:
4.房屋结构:
二、设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取,设计费总计________元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%,即____________元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在________天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后,乙方在________天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图,立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____%,即____________元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费。现甲方要求绘制部位效果图____张,总计____________元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:
三、双方责任:
;甲方责任:
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
;乙方责任:
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙
方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请________________人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称:
甲方代表:
法定人:
电话:
乙方名称:
代表人:
现地址:
邮编:
签订日期:
装饰合同书(篇11)
委托处理人(姓名):____单位:___住所地址:__联系电话:___BP机号:____
承包方(以下简称乙方):_________
单位名称:__营业执照号:___注册地址:___法定代表人:___委托代表人:__本工程设计人:__施工队负责人:_____
本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向_________人民法院起诉。
第一条工程概况
1.1工程地点:_________
1.2工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)
7 凡必须涉及.6款的施工项目,房屋产权人应当向房屋管理部门提出申请。
1.3工程承包方式,双方商定采取下列第____种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:
无房管部门审批手续和加固图纸、不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
1.4工程期限___天;开工日期___天____月____日;竣工日期___天____月____日;
1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)____元金额大写:____(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)
在施工期间对合同约定的施工内容如需变更,由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期并由甲方签字认同。工程变更单。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
应由乙方提供的材料、设备、乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供:
1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
和经行政部门批准具备有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费____元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后。
第四条甲方工作
4.1开工前___天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。
第五条乙方工作
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。
本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。
第七条材料供应
7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
工程款支付次数变更(注此条款仅用于合同金额大于壹拾万元合同)。由原三次结算工程款变更为四次;开工三日前付合同总价款60%;水、电,木作基础工程完工付合同总价款35%,水、木工、电工、瓦工全部完工付增减项部份价款;
7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。
1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时。
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。
第九条质量标准
双方约定本工程质量按下列第____项标准执行:
(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》
(2)其它规定:____施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_____部门对工程质量予以认证,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准。
延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:1、____2、_____3、___乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单)
甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。
10.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单);
7.提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。
5.预付款为工程总价的 %,支付时间为。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按下列第____种方式支付工程款:
1、此合同签订地为:本市___家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即__元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,由市场的有关管理部门负责代收。
5.4.乙方应在每月 日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;甲方逾期未作计量及质量验收的,从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。
2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;
3、其它支付方式:_________;
11.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字。
5.4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)。
11.34工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条违约责任;
12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;
本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件。
12.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购。
12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_____元;
12.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
12.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元;
第十三条合同争议的解决方式;
双方发生争议协商解决不成时,按下列第______种方式解决;
1、向_________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定;
14.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的___地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__元(此费用不在工程价款内);
甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。
14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙____把,交给乙方施工队负责人__负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁___把,由乙方当场负责安装交付使用。
8.有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7日书面通知乙方。
14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:上午___点___分至___点____分;下午__点____分至____点___分。
第十五条附则;
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签订后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
8.乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
9.3.应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。
合同附件:
附件一:装饰装修工程施工项目确认表。
附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。
附件三:家庭居室装饰装修工程报价表。
附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。
附件五:乙方提供装饰装修材料明细表。
附件六:家庭居室装饰装修工程设计图纸。
附件七:装饰装修工程变更单。
附件八:工程验收单。
附件九:工程结算单。
附件十:工程保修单。
第十六条其它约定条款_________.
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):_____
委托代理人(签字):____委托代理人(签字):______
签订地点:_________签订地点:______
________年____月____日________年____月____日
委托代理人(签字):________联系电话:_______
________年____月____日
工商行政管理机关签证意见:_______
经办人:_________
________年____月____日
2025装饰合同书汇总
伴随着社会整体发展水平的日趋良好,越来越多重要场合需要用到合同这个东西。签订合同时,我们要注意判断其是否有法律效益,相关的合同协议该如何书写呢?这些资料仅供参考具体情况请以实际情况为准。
装饰合同书【篇1】
委托方:(简称甲方)
地址:
施工方:(简称乙方):
地址:
兹有____________工程,经双方确定设计、预算,决定由乙方施工,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过甲乙双方协商签定合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程造价:预算价(人民币)
四、工程承建范围:
所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。
承包形式:⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷业主自购
五、付款方式:
1. 合同签定当天,甲方应支付乙方工程款人民币___________;
2.乙方水电验收后,甲方应付乙方工程款人民币___________;
电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成,甲方应付乙方工程款人民币________;
4.竣工验收后____天内,如无工程质量遗留问题,甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。
5.工程款全部结清后,乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。
六、工程期限:
1. 双方商定总工程为_____天(不含节假日)。开工日期为_____年____月___日,竣工日期为_____年_____月_____日。
2. 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期顺延;
⑴工程质量变化或设计变更;
⑵不可抗力;
⑶甲方同意工期顺延的其他情况。
七、甲乙双方职责:
甲方职责:
1. 对乙方进行监督管理;
2. 对 乙方的施工进度进行审核;
3. 协助乙方安排施工场地;
4. 负责办理乙方进场前的报批,报建及工人进场的一切手续;
5. 按时支付乙方工程款,确保工程进度。
电源。
7. 甲方在坚定合同时认可的设计方案,乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元,材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。
乙方职责:
1. 乙方提供免费设计,设计方案以及图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)
2. 必须严格按照执行安全施工图施工,确保工程质量,按合同或补充协议所规定的时间,如期完工,并保证正常使用。
防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
4. 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
设备的采购、保管工作。
下水管道畅通和卫生间的清洁。
7. 参加工程验收工作,准备验收报告单。
8. 严格按照双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行提供。
9. 提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准,和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。
八、增减项目:
1. 甲方要求减项的,应在材料进场前提出。否则应按实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用,并纳入结算。
2. 甲方要求增加的项目,应在进行 此道工序一周前提出,并与乙方签定项目追加单,工期相应顺延。
3. 增加项目造价累计超过1000元的,应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期,则应在签字项目追加单三日内支付,否则乙方可不做此增项。
4. 如须更改设计图纸的,提出一方应在进行此项施工五天前提出,并出具相应变更图纸。
九、违约责任:
1. 甲方未按时支付工程款,如经乙方通知三日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失,人工按80元/工日计。工期顺延。
2. 乙方未按本合同或其附件规定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币,并纳入结算。
3. 结算款的尾款必须严格按照付款方式支付,否则乙方将根据相关法律要求甲方履行。
4. 施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失,均由乙方承担,与甲方无关。
十、验收及保修;
1. 验收日期以乙方向甲方提交书面申请6日期为准。
2. .在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;
⑴材料验收;
⑵隐蔽工程验收;
⑶竣工验收;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电改造图。
4. 双方进竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全与清洁。
5. 双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方承担。
6. 保修范围为:乙方施工过程由于手工,用材不合规范,造成甲方使用不便及损坏的,属保修范围。
7. 保修期为两年:
十一、其他说明:
1. 所有图纸必须经甲乙双方签字确认后可用作施工,甲乙双方不得随意更改。
不能克服的客观情况,包括自然界的原因引起的不可抗力(如风暴、地震等)和社会原因造成的不可抗力(如动乱、战争等)。
乙双方签字(盖章)后生效。如有未尽事宜,甲乙双方可进行协商另定补充协议作为合同之附件。
4. 本合同履行完毕后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
装饰合同书【篇2】
甲方:___(以下简称甲方)
乙方:___(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:___
一、工程概况及承包方式
1 、工程名称:___
2 、工程地点:___
3 、工程承包方式:___包工包料
4 、工程概况:___建筑面积12272.00平方米。
二、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:___¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期:______年___月___日
工程竣工日期:______年___月___日
五、质量要求
按国家建设部行业标准
六、付款方式
1 、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的
2 、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的
3 、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的
4 、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任
1 、甲方:___负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2 、乙方:___向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:___
1 、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2 、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3 、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4 、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5 、其它未尽事宜由双方协商解决。
6 、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:___乙方单位名称
(盖公章)(盖公章)
法人代表:___法人代表:___
委托代理人:___委托代理人:___
___年___月___日
装饰合同书【篇3】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
鉴于办公楼装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:中卫市益泰矿山开采有限公司指挥部装修工程
2、工程地点:中房富力城B座20层
3、承包范围:施工图及预算书所涉及全部施工内容
4、承包方式:包工包料
5、工期: 90 天,本工程自 2012 年 2月 8 日开工,于 2012 年 5 月 18 日竣工。遇其他不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:优良
7、合同价款(人民币大写):暂定肆佰万元整,实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按施工图要求统一采购安装。
2、凡属于乙方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由乙方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由乙方承担一切费用。
3、凡乙方供应材料、设施、用具等。乙方须按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由乙方承担。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
2、甲方要求变更增加项目费用经双方商榷另行计算。
六、付款方式及终结算
1、本合同生效当日,甲方须支付材料订货款。
2、甲方需按合同约定拨付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同签订完毕甲方需按合同约定及时拨付进度款,如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。
4、乙方自主垫资150万,完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。
5、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建设厅颁发的.《宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准》为准。
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过十五日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在十五日前结清余款。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期1年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所有装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行二次装修所导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《银川市装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,甲方须承担装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、自然灾害,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、违约责任
装饰合同书【篇4】
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程地点:工程面积:房屋户型:
2、工程内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准)。
3、工程承包方式:双方商定采用下列种方式(1)包工包料(2)包工不包料
(3)包工部分包料(预算范围内一次性包死)二、工程期限及保修期:
1、工期60天,自年月日起至年月日止。
2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工发包人验收合格之日起,由承包人开具工程保修单。
三、工程造价及付款方式:
1、工程总造价:(大写)(小写)元
2、合同签订时按以下方式付款:
4、双方款项往来,均应出具收据。
四、施工过程中的义务
1、发包人
(1)发包人应在开工前,告知物业管理单位及相关权利人,并办理好相关手续。
(2)开工前,发包人自行设计的相关要求应向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
(3)向承包人提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项,做好相关记录,并承担相应费用。
(4)施工中使用公用部位操作,由发包人负责协调邻里关系,保证承包人正常施工。
(5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线(不得损害建筑物安全、损害公共安全、影响公共环境),经乙方要求,负责到有关部门办理相应的审批手续。
(6)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
(7发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得承包人同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。
(8)发包人对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。
2、承包人
(1)发包人委托承包人设计施工图纸,承包人应向发包人提供施工图纸一份。
(2)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交发包人审定并签字认可。
(3)工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(4)承包人委派驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由承包人负责的各项事宜。
(5)在开工前检查水、电、燃气、房屋等事项,发现问题及时通知发包人,由发包人负责解决和协调
(6)承包人应按工程进度提前通知发包人供应材料,并合理施工按期完成工程。
(7)负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道阻塞、渗漏、停电、等事故的发生,如有发生应尽快修复并赔偿损失(含有关部门的罚款)。
(8)降低噪声(节假日及每日12时至14时19时至次日7时乙方不得使用噪声震动工具进行施工),保护环境,装饰垃圾由承包人负责运送到指定地点。
(9)由承包人施工不当损害相邻权利人利益的,承包人应当赔偿损失。由发包人先行赔偿的,有权向承包人追偿。
六、施工安全
1、承包人提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-20xx和有关防火设计规范。
2、承包人必须制定施工安全制度,施工人员必须严格遵守,如施工期间发生人身伤亡事故,由承包人自行解决由此引起的任何问题,承担由此产生的全部责任和费用。
七、工程变更
1、工程施工过程中发包人提出设计修改意见及增减工程项目时,须双方协商一致,签订变更单(附表四)和变更图纸,作为竣工结算和工期调整的依据,后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程结束时,一并结算。
2、凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由发包人承担责任,给承包人造成损失的,发包人应赔偿。
八、工程验收
1、工程质量按GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》、GB50327-20xx《住宅装饰装修工程规范》GB50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行
2、施工图纸、工艺质量说明,工程变更单的内容作为验收的依据。
3、承包人应提前2天通知甲方对隐蔽工程、分项工程进行验收,如发包人在规定期限内不组织验收又不提出整改意见的视为验收合格。双方约定分下列阶段对工程质量和隐蔽工程进行验收:(1)电气管线、给排水安装工程(2)瓦木工程(含防水、抹灰、吊顶、墙地砖、门窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墙纸等)(4)工程竣工验收
4、承包人应通知发包人竣工验收。发包人自接到验收通知3日内组织验收,验收合格办理移交手续。如发包人在规定时间内不能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。
5、验收时,双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量进行验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由承包人承担,工程质量符合约定及质量标准的,验证费用由发包人承担。
6、装修后的室内环境必须达到GB-50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料,可以在工程完成后由相关部门进行环境检测并出具检测报告(监测室内环境时应在工程完工至少7天后,监测时,家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场),如检测不合格,应分析原因,如果是承包人造成的,承包人应承担治理费用。
7、验收合格后,双方应填写工程验收单(附表六)及保修单(附表八),承包人应提交工程结算单(附表七)及有关资料给发包人,发包人自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并内结清尾款。
九、工程监理
若本工程实行工程监理,发包人应与监理公司另行签订工程监理合同,并将工程监理单位及监理工程师的姓名告知承包人,承包人应配合监理公司的工作。
十、违约责任
1、发包人责任
(1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由发包人引起的其它原因影响了工程施工,除工程日期得以顺延外,还应偿付承包人因此造成停工、误工的实际损失。
(2)由于发包人提供的材料、设备质量问题或规格差异及其它原因影响了施工质量,承包人向发包人提出,发包人仍表示使用的造成工程质量问题,其返工费用由发包人承担,工期顺延。
(3)工程未经验收,提前使用,发现质量问题,发包人承担责任。
(4)发包人未按合同的约定付款,承包人有权解除合同。
(5)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,或改变房间使用功能造成损失或事故的,发包人承担赔偿责任。
(6)违反本合同约定的其他条款给承包人方造成损失的,甲方应赔偿损失。
2、承包人责任
(1)承包人原因造成工程质量不符合合同规定,发包人有权要求限期无偿修理或返工,所造成损失由承包人负责赔偿。
(2)由承包人原因逾期竣工,承包人应将发包人支付的全部款项如数退还发包人。
(3)承包人应妥善保护发包人提供的设备、材料及现场陈设和其他物品,如有损坏,应予以赔偿。
(4)未经发包人同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失(包括罚款)由承包人负责。
(5)承包人提供的材料、设备是假冒伪劣产品或不符合国家质量标准以及不符合双方约定的,应无条件更换为符合要求的材料和设备,由此产生的费用由承包人承担,给发包人造成损失的承包人应赔偿损失。
(6)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,承包人有权拒绝,如承包人不拒绝,造成损失或事故的承包人承担连带责任。
(7)由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。
(8)违反本合同约定的其他条款给发包人造成损失的,承包人应赔偿损失。
3、本合同生效后双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自解除合同,开工前一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价%的违约金,开工后一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价%的违约金。
4、如一方要变更合同内容须双方协商一致并签订补充协议
十一、争议或纠纷的处理
1、合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请建设主管部门及有关部门进行调解。
2、双方协商或调解不成时,按下列第种方式解决
(1)双方同意由南京市仲裁委员会仲裁
(2)依法向南京市人民法院起诉。
十二、附则
1、本合同正本一式二份,双方各执一份。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
3、双方另有约定可签订补充协议。
十三、其它约定
发包人:承包人:
年月日
装饰合同书【篇5】
****暖通空调设计公司年终福利
合作协议
甲方设计公司下面简称甲方)
乙方****下面简称乙方)
为了促进合作双方企业的品牌推广传播,提升品牌附加值,甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,经友好协商,在“****暖通空调设计公司年终福利”之合作意向上达成一致。为充分保障双方权益,特签订以下合作协议:
一、 合作目的
通过品牌联盟活动,双方可以优势互补,共享各自领域的资源。
2、活动主题
“采暖+空调”舒适墅装集成系统
3、合作细则
1、威能采暖系统:
乙方应为本次活动签约的采暖系统客户提供以下内容:
附注:1)乙方为甲方本次活动签约客户提供“免费馈赠3选1”;
2)馈赠项目仅为标注的产品或系统部分,不包含其他系统组件及工费;
2、日立**空调:
乙方为本次活动向日立**空调(多联机)客户提供以下服务:
附注:1)乙方为甲方本次活动签约客户提供“免费馈赠3选1”;
2)馈赠项目仅为标注的产品或系统部分,不包含其他系统组件及工费;
3) 乙方向甲方提供活动费10000元整。
三。乙方提供给甲方的礼品或项目,不得用于冲抵配件、工程款等费用,不得折合为现金;
4、乙方提供的馈赠产品,仅限本次活动甲方签约客户凭“****设计公司施工合同”至乙方门店兑换;
5、乙方提供的馈赠项目,仅限本次活动的甲方客户在“****设计公司施工合同”中的楼盘地址安装使用;
6本次活动的优惠内容不得与公司其他优惠活动同时使用。
三、权利与义务
1、甲方的权利与义务:
1) 甲方负责承担活动礼品德国威能进口壁挂炉的成本费用 1000 元/每台;
2) 甲方在本次活动中,不签约其他同类产品经销商参与;
3) 甲方保障客户信息推送的排他性,向乙方独家提供已签约客户信息;
4) 甲方设计或营销主动向签约客户询问,是否有乙方活动推广产品配置需求,了解客户对于乙方馈赠产品或项目是否需要;
5) 对于明确“采暖·空调集成系统”需求的客户,甲方建立客户微信群时将乙方负责人加入;
6) 在甲方公司客户谈判区域、客户答谢活动现场布置产品展示、放置宣传资料。
2、乙方的权利与义务:
1)在乙方门店放置本次活动内容的宣传展架;
2) 乙方应根据协议内容,免费向甲方提供产品或项目作为对合同客户的赠品;
3) 乙方应根据合同内容为甲方签约客户提供规范、周到的服务;
4) 乙方承诺在同一时间内不接受同类型的公司和活动。
第四条:声明
1甲乙双方为战略合作伙伴,共同监督并严格遵守合同条款;
2.甲,乙双方应在活动的宣传和推广上相互鼓励和密切合作;
4甲、乙双方就各自的业务和服务内容承担相应的责任和享受利益;
5、本合同《合作细则》中“德国曼瑞德新风机”,只针对甲方年终答谢已办理签约手续的客户有效。
第5条:保密条约
1、甲乙双方对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密,未经对方事先同意,不得向其他人披露;
2、除本合同规定之工作所需外,未经对方事先同意不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、其他资料;
三。未经对方事先同意,甲乙双方不得将对方提供的客户信息提供给第三方。
第六条:合同执行期限
本合同的执行期限为年月日至年月日。
第七条:协议的终止
本合同因下列原因之一终止:
1、本合同期限届满;
2双方同意通过协商终止本协议。任何一方如欲终止本合同,应事先通知另一方。
第八条:争议的解决
如甲乙双方在本合同的条款范围内发生纠纷,应尽量协商解决,协商不能达成一致意见时,提请双方认可的第三方调解或仲裁解决。
第九条:协议的生效
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后立即生效。
甲方盖章乙方盖章:
代表签字代表签字:
日期:年月日日期:年月日
装饰合同书【篇6】
现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的所有钢筋绑扎工程承包给乙方完成,乙方已充分理解图纸容易,经双方共同协商达成如下协议:
一、工程内容:
1、电梯井、集水井、承台、地梁,地下室地板,四周挡土剪力墙等。
2、各层的柱,剪力墙柱,楼面梁板,斜屋面及水池及空中花园等。
3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。
4、桩心插筋,装饰架、广告架等。
5、钢材的调直切割弯钩,弯箍、焊接除锈,保护层垫块的制作,各柱拉结筋,过梁预留筋,所有钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。
6、由基础开始整栋楼的防雷接地引上点及每层的防雷网全套防雷工程及高层门窗防雷焊接。
7、建筑物边线外50米的搬运,上铁、总之凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。
二、工程要求:
1、乙方人员90%以上必须是熟手人工,乙方及乙方管理必须每天到工地。
2、每次捣水泥时乙方必须派人跟班,随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止,否则每次扣罚乙方200元/工。
3、如乙方人员捣砼时跟不好的,发现有露筋的罚款50元/条,柱筋偏离要弯罚款50元/条。
4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元/条。
5、梁柱箍要做135%弯钩,柱筋绑扎后立即清干净柱头位置交木工装模。
6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。
7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上,如有发现甲方即派人加班清理罚乙方200元/工
1、乙方严格按施工图纸施工,领会施工说明及技术交底,会审记录,设计变更通知和国家现行的《建筑工程施工及验收规范》等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。
2、乙方必须熟悉图纸,自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必须符合设计要求,如有翻工的工料费由乙方负责。
3、用剩的短筋乙方负责焊接用完。
4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行,超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。
5、乙方焊接的防雷引上线及防雷网必须按防雷图纸施工,如测试时不合格,返工补救的工料费由乙方负责。
1、甲方提供水电齐全的宿舍给乙方,公众照明用电费及规定内水电费由甲方负责,超出部分由乙方负责。
2、乙方工人进场时必须主动找甲方安管员进行三级安全教育,并签定教育书、领取上岗后,并把有效证件及相片交甲方后才可在本工地作业,如乙方人员有违法违规行为其责任由乙方负全责(包括刑事责任)。
3、甲方只提供宿舍内光管每天16小时的用电费用(如实际情况另行确定)超出部分由乙方负责,同时甲方只提供一次性的水电设施,如有损坏由乙方自行更换。
4、乙方宿舍内使用的夹板(以签认为准)在完工后完整交还甲方才能结算。
5、乙方施工人员必须戴安全帽、不得赤膊、穿拖鞋等,如有违反每项每人罚款100元。
6、任何人不得在工地内大便,违者罚款300元/次,酒后不能作业,违者罚款600元/次。
7、乙方非施工人员及未满十六岁的人员不得入住工地宿舍,如有违者收取乙方50元/人,每日的住宿费,甲方提供的是上下床式宿舍,按此方式计算给乙方床位数,如乙方人员不住上床的超出部分由乙方自行租房安排,工程完成后甲方正常按合同支付工程款给乙方,当甲方新班组进场需入住时,乙方人员必须搬走,否则每占用一床位扣罚乙方50元/个,每日的住宿费。
8、乙方人员在宿舍内不得乱拉乱接用电,不得使用电热丝煮水,违者没收且扣罚乙方500元/件用电器,乙方不得有异议,如乙方人员确实有需要使用电饭煲,电磁炉、电水壶等时,按每件每天计50元,或每件每月计1500元收取电费,且由乙方签字登记数量后才能使用,如未经登记私自使用或超出登记数量的每件额外加收元/月电费。
9、若乙方中途中止合同的,乙方必须即日无条件搬走乙方所有人,否则一切后果由乙方负责,并且必须在甲方找到别的铁工班进场后二个月才能结算,且按乙方完成绑扎的钢筋180元/吨结算。
10、非本工地人员不得住宿舍过夜,不得在宿舍或周边进行违法活动,违者送公安机关或有关部门处理。
11、乙方人员不得在本工地范围进行打架、斗抠、聚众闹事,否则乙方对事件负全责,同时甲方扣罚乙方5000元/次,并在当期工程款扣回。
12、乙方人员不得在本工地范围内进行盗偷活动,否则乙方负一切经济及刑事责任,同时甲方扣罚乙方同等金额的罚金。
13、乙方所有人员必须遵守《工地守则》和《工地用工规定》若上级部门要办理的所有证照的由乙 方自行办理,如暂住证、计生证等。
装饰合同书【篇7】
发包方(甲方):
发包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成如下协议:
一、合同主要内容
1、甲方将的室内装饰工程交给乙方承做。
2、工期 天,自 年 月 日起至 年 月
3、工程款总价为:¥
大写:4、工程付款方式:
首期付款:¥
中期付款:¥
完工付款:¥ 元
5、本合同签订生效后,甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的 10 %的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
二、合同细节说明
1、甲方工作
(1)开工前向乙方进行现场交底(即装饰装修要求、标准)。并向乙方提供施工所需的水电气等,并说明其使用注意事项。
(2)负责协调各方面关系,保证乙方施工时间。
2、乙方工作
(1)组织施工交底,拟定施工方案和进度计划。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程,做好各质量检查记录,做好间断和竣工验收。
(3)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及设备管线。
(4)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期
(1)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
(2)因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。
(3)如停水停电,工期甲乙双方自行协商。
4、工程质量验收
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更的内容为质量检查及验收的依据。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,在签订变更单后方能进行该工程项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
6、结算
工程竣工验收后,乙方提出工程结算,2天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在2天内,结清尾款。
7、材料供应
本工程中所有装饰材料设备由乙方提供。
8、违约责任
(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方100元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按每天100元支付滞纳金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。
(3)在工程验收中,若发现乙方违反使用甲方指定以外的材料和设备,从而形成质量、规格和价格差异,对工程造成的所有损失由乙方承担。
(4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责
(5)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
(6)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,终止合同协议,并由责任方赔偿对方造成的经济损失。
9、争议或纠纷处理
(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
(2)当事人不愿通过协商,或者协商、调解不成时,可到工程所在地建设行政主管部门进行仲裁。
10、附则
(1)本合同一式两份,由甲、乙方各执一份。
(2)本合同履行完成后自动终止。签字生效。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
签订合同时间: 年 月 日
装饰合同书【篇8】
员工正式聘用合同
双方根据“平等自愿、协商一致”的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
(以下简称“甲方”)同意聘请先生/小姐、女士/(以下简称“乙方”)为化妆品店正式合同工,职位号:
一、合同有效期
为年,从日至月劳动合同期满,在双方同意的条件下,可续签合同。
二、职责要求
1、乙方必须接受甲方的监督和指挥,接其职位要求及化妆品店的制度,努力做好工作。
2、根据工作需要,甲方可以调换乙方的工作岗位。
3、乙方必须按照化妆品店的规章制度的全部内容和条款,严守化妆品店的规章制度。
4、甲方按照相关规定每月从乙方工资中扣除200元作为押金,合同期满1年以后,一次性退还给乙方,乙方未满1年,甲方无须退还乙方的押金,如乙方因经常违规化妆品店的店规,行为恶劣,甲方也可以扣除乙方押金不予返还。
三、劳动报酬
1、底薪1000元/月,满六个月后加200元。
2、提成按相关规定给予相应提成。
3、乙方如签定合同,每月将额外得到100元合同补贴金。合同期满,甲乙双方协商再次续签,乙方将在100元合同补贴金 1
上额外再得到200元合同补贴金。
四、乙方享有相关的假期。
五、续订、变更
1、合同期满即告终止,如经双方协商,可以续订合同。
2、如甲方因经营情况变化,调整经营任务,甲方可以解除劳动合同。
3、有下列情形之一的,甲方可解除劳动合同,并不作任何补偿。
(1)乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度。
(2)乙方严重失职,营私舞弊,泄露商业秘密,对甲方利益造成损害的。
(3)乙方的行为按照国家法律法规规定被追究刑事责任的。
(4)不按化妆品店规定的销售方式及违反化妆品店的核定价格进行销售活动。
(5)借故不参与化妆品店的大型对外活动,不服从化妆品店的工作安排,工作不合作,损人利已。
(6)对外的销售活动中故意损害化妆品店的形象,私自向客户提出化妆品店合约外的任何个人要求。
(7)兼任化妆品店外的任何职务及销售化妆品店外的任何产品。
六、下列情形之一的,乙方可随时通知甲方解除合同
1、甲方不按劳动合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
七、保密和不竞争
1、所有因履行本合同而由甲方向乙方提供或披露或由乙方从甲方获得的技术和商业秘密,包括甲方的供应商,客户关系,营销方法和销售组织等,均属保密范畴,乙方承担保密义务并保
证不会将它们用于本合同以外的用途。
2、在本化妆品店期内或续约期内,乙方不得直接或间接地参与与甲方业务有竞争关系的业务或组织,作为甲方支付约满酬金的代价,乙方在本合同期满后一年内不得直接或间接与甲方业务竞争。
八、乙方辞职经甲方批准后或甲方解雇者,应将化妆品店的一切物品、证件、文件及有关资料及其复印件交回化妆品店,方可办理离职手续。乙方应以甲方的信誉及利益为重,不得对外泄漏业务上的机密,以及从事有害甲方声誉及业务进展的事项,如乙方给予甲方造成经济损失或工作遭受破坏,乙方应承担赔偿的责任及应负法律的责任。
九、甲方制定的《规章制度》为本合同的附属文件,与本合同有同等约束力。
十、本合同自签订之日起生效,签约双方各执一份。
十一、因本合同履行而引起的或与本合同有关的任何争议,双方首先应友好协商解决。如协商不成,则应将争议提交劳动仲裁委员会仲裁。
甲方:乙方(签署):
盖章:员工姓名(正楷):
日期:日期:
装饰合同书【篇9】
海诚环保员工正式聘用合同书
乙方经试用期各项工作及表现突出,甲方鉴定合格,特聘用乙方为本公司正式员工,双方经过平等协商,订立如下条款以资共同遵守。
第一条乙方的考勤与管理按照甲方有关人事管理制度办理。
第二条乙方的岗位或职务暂定为:______ __________
第三条乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排,忠实履行工作职责,自觉服从甲方及其授权人员的管理与指挥。
第四条乙方的工作职责、事项由甲方依乙方的职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行合理安排。
第五条乙方的正常工作时间须遵照甲方的统一规定,其工作、休息、休假等,依照本公司员工守则管理制度执行。
第六条若有加班需要,除不可抗拒的事由外,乙方应予以配合。
第七条甲方按国家规定实行社会保险制度,并为乙方投保,投保保费按保险条例规定甲乙双方各承担50%(须在岗满一年)。
第八条乙方的薪酬设计:
1、甲方应按月支付乙方的固定报酬(底薪),乙方的工资待遇定为每月基本工资__元;岗位津贴__元。若乙方岗位变更后以新岗位薪酬标准为准。
2、甲方可参考下列事项调整乙方的薪酬:
(1)乙方每月的工作考核记录;
(2)乙方工作职务(或工种)变换情况。
3、乙方除底薪外按提成计酬:
工装:若乙方自己独立完成且没有公关费用的,合同金额30万以内(含30万)的,按合同金额的3%提取报酬;合同金额30万--100万以内(含100万)的,按合同金额的2%提取报酬;合同金额100万以上的,按合同金额的1.5%提取报酬;若在项目接洽过程中产生费用的,按合同价减去公关费用后以以上提成标准提取报酬,工装以最高提成方案核计。家装:按合同价的3%提取报酬,公关费用由乙方自行承担。
4、特殊人才按与公司商定方案计薪。
第九条乙方必须认同公司的管理理念、服从公司各项管理、绝对执行公司的安排;因乙方的原因对公司造成经济损失的乙方按所造成损失的2-3倍赔偿公司。
第十条乙方每月工资由甲方于次月10日发放。若工资发放日适逢周日或假日,甲方提前或推后一日或数日发放。
第十一条因业务萎缩、乙方不能胜任工作、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的、甲方有权终止本合同,并提前一个月通知乙方。
第十二条乙方提前主动提出解除本合同时,一般员工须提前一个月通知甲方,管理、技术人员需提前二个月通知甲方;部门主管以上人员须提前三个月通知甲方。辞职时,乙方须按员工手册办理相关手续。
第十三条乙方声明:乙方在签署本合同时,业已获悉员工手册,愿意遵守各项规定。第十四条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签章后于________年____月_____日起生效。
第十五条本合同为长期合同,甲、乙双方若不特别声明,本合同保持持续有效。
甲方(公章): 云南海诚环保科技有限公司黔西南分公司,代表(签字):
乙方(签字手印):
身 份 证 号 码:
装饰合同书(集锦14篇)
在这个法律普及面越来越广的时代,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施,你知道什么样的合同才是规范的吗?根据您的要求,泡泡演讲稿小编为您搜索整理了“装饰合同书”,只供参考的文章内容!
装饰合同书(篇1)
4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.
4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生.
4.3 乙方要严格执行各级政府的法律,法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用.对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用.
4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.
4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收.
4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底.
4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助.
4.8 甲方为保持自身的声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.
4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期,经济损失全由乙方全额承担.且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担.
装饰合同书(篇2)
曾都区人民政府办公楼装饰装修工程
地区:湖北
详细内容:第一章 招标(资格预审)公告 曾都区人民政府办公楼装饰装修工程建设项目 招标(资格预审)公告
1.招标条件
曾都区人民政府办公楼装饰装修工程建设项目施工招标已由上级主管部门批准建设,项目业主
曾都区政府机关事务管理局,建设资金为政府投资,项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。2.项目概况与招标范围
建设地点:曾都区人民政府院内
建设规模:砖混,6层,3900平方米,投资额约350万元 计划工期:150日历天。
招标范围:图纸及答疑内容 3.申请人资格要求
本次资格预审要求申请人具备建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,具有类似工程承包业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,近二年无拖欠民工工资记录,无市场行为、工程质量、安全生产等方面的不良记录。 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
各申请人可就上述标段提出资格预审申请,但不得同时对曾都区人大、政协办公楼装饰装修工程提出资格预审申请。4.资格预审方法
本次资格预审采用_合格制。详条 5 .资格预审文件的获取
请申请人于2011年5月 4日至2011年5月10日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 8 时至 11 时30分,下午2时至5时(北京时间,下同),在 随州市招标投标中心综合服务厅(307室,0722-)持下列原件:企业营业执照副本,企业资质证书副本,安全生产许可证副本,一级、二级注册建造师证(装饰类)资质证书其中之一,法定代表人证书或者授权委托书购买资格预审文件。
资格预审文件每套售价 500 元,售后不退。
邮购资格预审文件的,需另加手续费(含邮费)50元。招标人或者招标代理人在收到项所列5项厡件和邮购款(含手续费)后1日内寄送。6.资格预审申请文件的递交
递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为2011年5月13日15时,地点为随州市招标投标中心综合服务厅(随州市青年路西端210号)。同时携带所需资质原件,进行资格审查。
逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。8.联系方式
招标人:曾都区政府机关事务管理局 地 址:曾都区人民政府院内 邮 编: 联系人:
电 话: 0722- 招标代理机构: 随州市精致建设工程造价师事务有限公司 地 址:汉东路6号东二楼 联系人:聂工 电 话:0722-
装饰合同书(篇3)
家居装饰工程合同书
发包人(甲方):________________________
住所:______________________
电话:____________
传真:____________
委托代理人:________________________
电话:____________
传真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________
电话:____________
传真:____________
法定代表人:________________________
电话:____________
本工程设计人:________________________
电话:____________
施工队负责人:________________________
电话:____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:__________________________________。
2、工程地点:__________________________________ 。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条施工图纸双方施工图采取下列第____________种方式提供:(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作
1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
装饰合同书(篇4)
装饰合同书是一种明确双方权益、规范工作流程和保障双方合作的法律文件。在进行任何装修工程之前,签订一份装饰合同书是非常重要的,它不仅能够保障双方的权益,还能有效地避免纠纷的发生。本文将详细阐述装饰合同书的内容和重要性,并探讨几个值得注意的细节问题。
一、装饰合同书的内容和重要性
1. 合同基本信息:装饰合同书首先需要包括合同的基本信息,如合同名称、双方当事人的姓名和联系方式、签订日期等。
2. 工程范围和工期:装饰合同书应明确工程的具体范围和工期。工程范围包括需要装修的房间数量、装修的具体项目(如墙壁涂料、地板铺设、卫生间装修等)以及使用的材料和规格等。工期是指装修工程开始日期、预计完成日期和竣工验收日期,确保工程进度的合理安排。
3. 费用和支付方式:装饰合同书应明确总体费用和支付方式。费用包括工程款、材料款和设计费等,还需要明确分期付款的具体金额和时间节点。
4. 建设标准和质量要求:合同书需要详细描述建设标准和质量要求,包括装修工程的规范、验收标准和保修期等,确保装修质量能够符合双方的期望。
5. 违约责任和解决纠纷方式:装饰合同书应包括双方违约责任和解决纠纷的方式。违约责任明确了一方违约的后果,解决纠纷方式可以选择诉讼、仲裁或协商等方式。
装饰合同书的重要性不容忽视。它可以确保双方遵循约定,无违约行为发生,维护双方的合法权益。在装修工程中,往往会出现一些变动或者误差,装饰合同书的明确规定可避免此类问题导致纠纷。装饰合同书可以规范工作流程,明晰双方权益,提高工程质量和效率。
二、注意事项
1. 明确合同细节:装饰合同书要详细描述工程范围、质量要求、支付方式等,确保双方对各项细节有清晰的认识。
2. 材料和品牌选择:装饰合同书应明确规定使用的材料和品牌,防止出现材料质量不符合预期的情况。
3. 验收和保修期:装饰合同书要明确规定验收标准和保修期,确保在工程竣工后有一定的时间进行验收,并规定保修期。
:
装饰合同书是装修工程中至关重要的一环。它能够明确装修工程的各项细节和双方的权益,规范工作流程,保障工程质量和工期。签订一个完善的装饰合同书不仅可以避免纠纷的发生,还能为双方提供一份有力的法律保障。因此,在进行装修工程之前,制定一份详细具体、生动的装饰合同书是非常必要的。
(注:本文为人工智能模型所生成,仅供参考,具体内容需要根据具体情况做出调整。)
装饰合同书(篇5)
10.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.
10.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.
10.3 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.
10.4乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料,设备及设计师未明确节点,工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表.
10.5 乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作.
10.6 提供和维修施工用照明,围栏设施,并负责施工现场安全保卫工作.
10.7 向甲方提供办公和生活房屋及设施,费用由乙方承担.
10.8 遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的
法律,法规.乙方在施工过程中严格控制好施工噪声,扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任, 实现施工范围内的质量,环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求.并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用.
10.9 已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复.产品保护费由乙方承担.
10.10 施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木的保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担.
10.11 乙方应严格控制好施工队伍的人数,杜绝私招乱用社会闲
散人员,禁止无证人员混入本队伍中进场施工.
10.12 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管
人员递交本施工队伍资质"三证"复印件及安排进场人员的花名册,身份证,就业证,暂住证,上岗资格证,特殊工种(电工,机操工,电焊工,架子工,起重工,吊车司机,吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续.
10.13 在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到
甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件.
10.14 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定,乙方的现场操
作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任.
10.15 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内
应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议.
10.16 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬.乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议.
10.17 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备,工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套,电焊工服装,电焊工眼镜,电工绝缘鞋等).
10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费.如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除.
10.19 根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用.乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材,商品砼)和发包的,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证.乙方承诺但不限于如下内容:
根据政府部门有关规定,由甲方代付的与该合同发生的相关的一切费用(如交易费,印花税等)均由乙方承担;
交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除.不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商.
③每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付.因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担.
④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有
的权利和义务,甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任.
⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽.
⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律,法规,导致甲方受到处罚以及甲方的声誉,品牌,形象受到损害的,所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;
⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算,甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算,或故意拖延结算时间的,甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算,乙方承诺承认该决算的结果.
10.20 乙方应负责办妥各专业分包的各类报批文件,如营业执照,资质证书,经营手册,操作人员的上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工.专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方的进场人员资质,设备,材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批.对进场人员进行技术,质量,安全交底.
10.21 对乙方自行发 生的各类专业,劳务,材料采购等合同,乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案,该类合同的实际付款情况(付款情况需附上有效凭据复印件),结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报,不得瞒报.
10.22 乙方自行发生的各类分包商的义务和责任同时也是乙方的义务和责任,在任何时候乙方都不能免除该义务和责任.分包单位的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽.
10.23 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同,会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责.
10.24 乙方未经过甲方同意擅自与业主达成的书面及口头合同,协议,承诺等,一切责任由乙方承担,甲方不承担此等的任何法律和经济责任.
10.25 乙方对施工现场两瓶仓库,材料间,经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装,维修和保养,费用由乙方承担.
10.26 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生.
装饰合同书(篇6)
发包方(甲方):
发包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成如下协议:
一、合同主要内容
1、甲方将的室内装饰工程交给乙方承做。
2、工期 天,自 年 月 日起至 年 月
3、工程款总价为:¥
大写:4、工程付款方式:
首期付款:¥
中期付款:¥
完工付款:¥ 元
5、本合同签订生效后,甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的 10 %的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
二、合同细节说明
1、甲方工作
(1)开工前向乙方进行现场交底(即装饰装修要求、标准)。并向乙方提供施工所需的水电气等,并说明其使用注意事项。
(2)负责协调各方面关系,保证乙方施工时间。
2、乙方工作
(1)组织施工交底,拟定施工方案和进度计划。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程,做好各质量检查记录,做好间断和竣工验收。
(3)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及设备管线。
(4)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期
(1)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
(2)因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。
(3)如停水停电,工期甲乙双方自行协商。
4、工程质量验收
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更的内容为质量检查及验收的依据。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,在签订变更单后方能进行该工程项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
6、结算
工程竣工验收后,乙方提出工程结算,2天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在2天内,结清尾款。
7、材料供应
本工程中所有装饰材料设备由乙方提供。
8、违约责任
(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方100元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按每天100元支付滞纳金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。
(3)在工程验收中,若发现乙方违反使用甲方指定以外的材料和设备,从而形成质量、规格和价格差异,对工程造成的所有损失由乙方承担。
(4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责
(5)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
(6)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,终止合同协议,并由责任方赔偿对方造成的经济损失。
9、争议或纠纷处理
(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
(2)当事人不愿通过协商,或者协商、调解不成时,可到工程所在地建设行政主管部门进行仲裁。
10、附则
(1)本合同一式两份,由甲、乙方各执一份。
(2)本合同履行完成后自动终止。签字生效。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
签订合同时间: 年 月 日
装饰合同书(篇7)
现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的所有钢筋绑扎工程承包给乙方完成,乙方已充分理解图纸容易,经双方共同协商达成如下协议:
一、工程内容:
1、电梯井、集水井、承台、地梁,地下室地板,四周挡土剪力墙等。
2、各层的柱,剪力墙柱,楼面梁板,斜屋面及水池及空中花园等。
3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。
4、桩心插筋,装饰架、广告架等。
5、钢材的调直切割弯钩,弯箍、焊接除锈,保护层垫块的制作,各柱拉结筋,过梁预留筋,所有钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。
6、由基础开始整栋楼的防雷接地引上点及每层的防雷网全套防雷工程及高层门窗防雷焊接。
7、建筑物边线外50米的搬运,上铁、总之凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。
二、工程要求:
1、乙方人员90%以上必须是熟手人工,乙方及乙方管理必须每天到工地。
2、每次捣水泥时乙方必须派人跟班,随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止,否则每次扣罚乙方200元/工。
3、如乙方人员捣砼时跟不好的,发现有露筋的罚款50元/条,柱筋偏离要弯罚款50元/条。
4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元/条。
5、梁柱箍要做135%弯钩,柱筋绑扎后立即清干净柱头位置交木工装模。
6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。
7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上,如有发现甲方即派人加班清理罚乙方200元/工
1、乙方严格按施工图纸施工,领会施工说明及技术交底,会审记录,设计变更通知和国家现行的《建筑工程施工及验收规范》等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。
2、乙方必须熟悉图纸,自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必须符合设计要求,如有翻工的工料费由乙方负责。
3、用剩的短筋乙方负责焊接用完。
4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行,超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。
5、乙方焊接的防雷引上线及防雷网必须按防雷图纸施工,如测试时不合格,返工补救的工料费由乙方负责。
1、甲方提供水电齐全的宿舍给乙方,公众照明用电费及规定内水电费由甲方负责,超出部分由乙方负责。
2、乙方工人进场时必须主动找甲方安管员进行三级安全教育,并签定教育书、领取上岗后,并把有效证件及相片交甲方后才可在本工地作业,如乙方人员有违法违规行为其责任由乙方负全责(包括刑事责任)。
3、甲方只提供宿舍内光管每天16小时的用电费用(如实际情况另行确定)超出部分由乙方负责,同时甲方只提供一次性的水电设施,如有损坏由乙方自行更换。
4、乙方宿舍内使用的夹板(以签认为准)在完工后完整交还甲方才能结算。
5、乙方施工人员必须戴安全帽、不得赤膊、穿拖鞋等,如有违反每项每人罚款100元。
6、任何人不得在工地内大便,违者罚款300元/次,酒后不能作业,违者罚款600元/次。
7、乙方非施工人员及未满十六岁的人员不得入住工地宿舍,如有违者收取乙方50元/人,每日的住宿费,甲方提供的是上下床式宿舍,按此方式计算给乙方床位数,如乙方人员不住上床的超出部分由乙方自行租房安排,工程完成后甲方正常按合同支付工程款给乙方,当甲方新班组进场需入住时,乙方人员必须搬走,否则每占用一床位扣罚乙方50元/个,每日的住宿费。
8、乙方人员在宿舍内不得乱拉乱接用电,不得使用电热丝煮水,违者没收且扣罚乙方500元/件用电器,乙方不得有异议,如乙方人员确实有需要使用电饭煲,电磁炉、电水壶等时,按每件每天计50元,或每件每月计1500元收取电费,且由乙方签字登记数量后才能使用,如未经登记私自使用或超出登记数量的每件额外加收元/月电费。
9、若乙方中途中止合同的,乙方必须即日无条件搬走乙方所有人,否则一切后果由乙方负责,并且必须在甲方找到别的铁工班进场后二个月才能结算,且按乙方完成绑扎的钢筋180元/吨结算。
10、非本工地人员不得住宿舍过夜,不得在宿舍或周边进行违法活动,违者送公安机关或有关部门处理。
11、乙方人员不得在本工地范围进行打架、斗抠、聚众闹事,否则乙方对事件负全责,同时甲方扣罚乙方5000元/次,并在当期工程款扣回。
12、乙方人员不得在本工地范围内进行盗偷活动,否则乙方负一切经济及刑事责任,同时甲方扣罚乙方同等金额的罚金。
13、乙方所有人员必须遵守《工地守则》和《工地用工规定》若上级部门要办理的所有证照的由乙 方自行办理,如暂住证、计生证等。
装饰合同书(篇8)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
鉴于办公楼装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:中卫市益泰矿山开采有限公司指挥部装修工程
2、工程地点:中房富力城B座20层
3、承包范围:施工图及预算书所涉及全部施工内容
4、承包方式:包工包料
5、工期: 90 天,本工程自 2012 年 2月 8 日开工,于 2012 年 5 月 18 日竣工。遇其他不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:优良
7、合同价款(人民币大写):暂定肆佰万元整,实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按施工图要求统一采购安装。
2、凡属于乙方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由乙方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由乙方承担一切费用。
3、凡乙方供应材料、设施、用具等。乙方须按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由乙方承担。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
2、甲方要求变更增加项目费用经双方商榷另行计算。
六、付款方式及终结算
1、本合同生效当日,甲方须支付材料订货款。
2、甲方需按合同约定拨付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同签订完毕甲方需按合同约定及时拨付进度款,如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。
4、乙方自主垫资150万,完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。
5、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建设厅颁发的.《宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准》为准。
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过十五日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在十五日前结清余款。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期1年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所有装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行二次装修所导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《银川市装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,甲方须承担装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、自然灾害,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、违约责任
装饰合同书(篇9)
甲方将委托给乙方施工。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商签订本合同,以共同遵守执行。
3、工程内容:乙方负责空调及空调材料的采购、制作安装及调试。(详见合同附件)
1)、承包方式采用甲方提供的设计图纸按总价包干合同方式,即本工程乙方按合同附件内容包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试进行。合同总价含合同附件的工作项目,工程未经甲方同意不得分包。
2)、承包方式采用固定综合单价合同方式,合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
设计变更、技术洽商必须经双方代表签字认可,工程变更同样采用合同价款计算(应甲方要求更改、调整、增加的工程项目,a.合同中已有适用的综合单价,按合同已有的综合单价确定变更合同价款;b.合同中有类似的综合单价,可以参照类似综合单价确定变更合同价款;c.合同中没有适用或类似的综合单价,由甲乙双方根据市场价格协商确定),工程变更部分工程款同样参照主合同的付款方式不变。
2、本合同约定的价格为含税价格,在合同履行期间,合同总额不因国家税率的调整而调整。
1)、预付款:合同签订之后三个工作日内,甲方向乙方预付合同款 %,即人民币(大写): (¥ 元);乙方收到预付款后5个工作日进场;
2)、设备进场甲方签收后三个工作日内甲方向乙方付合同款 %,即人民币(大写): (¥ 元);
3)、空调安装完毕,调试合格后三个工作日内甲方向乙方付合同款 %,即人民币(大写): (¥ 元)。
4)、剩余合同款 %做为质量保证金,在质保期履行满 年后的三个工作日内一次性无息付清。
4、在合同规定工程期内,乙方提供完设备,因甲方原因不能提供设备安装条件,工期
顺延。乙方工程安装完毕后,如因甲方原因导致不能及时调试验收,从安装完毕后
一个月内,甲方应按合同付完全部余款。
5、以上付款阶段,如甲方不能按时付款,甲方必须按本合同的第十一条承担违约责任,乙方有权停止施工,至收到款项为止,工期相应顺延。甲方未结清合同总价款前,合同所列的工程设备及材料所有权仍归乙方所有,乙方有权对该批设备另行处理。
6、工程款以乙方指定的帐户转账方式支付给乙方,乙方帐户信息:
户 名:
自收到甲方以书面通知开工令起至安装调试完毕并通过验收: 天。开工时间以签订合同后收到甲方以书面通知开工令且具备安装条件为准。合同签订后,如乙方在超过合同规定的工期仍未收到甲方书面通知开工令,随着市场经济价格的不稳定性,如合同内存在设备材料价格浮动,所产生的差价由甲方自行承担。
甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表签发复工令后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
①、甲方未能及时确认设计图纸及提供开工条件;
②、甲方超过付款日期3日仍未能支付工程预付款、进度款;
③、甲方代表未及时提供开工指令、协调配合、确认工程联系单等,致使施工不能正常进行;
④、工程量变化和设计变更;
⑤、施工过程中如出现停水、停电导致无法施工的每累计达到8小时工期顺延一天;
⑥、不可抗力,指因战争、**、空中飞行物坠落或其它非甲、乙方双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及七级以上台风,五级以上地震等对工程造成损害的自然灾害;
⑦、合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后3天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内给予确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认;乙方逾期提出报告,甲方即可视为没有发生。
1、工程施工质量:按甲方提供的设计要求和国家规定的合格标准。按照《通风与空调工程施工及验收规范》执行,工程验收标准为合格。
2、乙方提供所有设备、主材、配件均必须提供产品合格证明并经甲方派驻工地人员签证认可后方可用于施工。
3、乙方提供的设备、主材、配件等安装工程所需的施工设备及材料必须符合合同约定的规格和质量,如提供设备材料与合同约定要求不符时,乙方应承担由此引起的一切责任。
4、双方在工程施工过程中的交接、联系、更改通知、签证、工序验收及需要协调的问题,均应以《工作联系单》的形式进行,且须经甲方施工现场代表签字后发生效力。
1、乙方应严格按照经双方会审通过的设计图纸、会审纪要和相关的技术资料、参数进行施工,施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
2、乙方在施工中根据现场实际情况需要,提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方施工现场代表同意。未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。
3、由于甲方因使用功能变更而需要改变原计划,在不影响空调总体使用前提下由甲方以书面形式通知乙方进行功能修改,如需增加费用则由甲方负责。
1、负责提供施工现场的施工用水源、电源,满足施工用水、用电。做好现场场地的平整、调整,拆迁影响施工的障碍物。
2、及时提供乙方存放工具及材料的临时场地,但是甲方不负责保管,如有丢失由乙方自行负责。
3、组织双方进行施工图纸会审工作,做好会审纪要。
4、负责空调安装施工过程中需要土建施工队制作的有关土建基础的捣制。
5、负责空调安装施工过程中需要由装修公司施工队预留的送风口、回风口、维修口、排风口,以及空调施工安装完毕后孔、洞、外墙新开孔洞的修补。
6、负责引电源线、插座等拉至设备安装位置并配有配电箱或开关;
7、负责监督其他施工队伍在施工过程中不要破坏、损坏乙方已安装完毕的.空调设备、配件、结构及相关的管、线、保温层等。
8、工程完工后,乙方完成自检,甲方在收到乙方验收通知后5个工作日内,组织各相关人员进行验收工作,并在验收后5个工作日内给出验收意见。甲方未能按期进行验收应及时通知乙方,最迟不超过15个工作日,15个工作日内甲方未能组织进行验收的应视为验收合格。
9、甲方指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行及施工单位与其它工种的协调。指派 对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
1、设备及材料供应、安装、调试,管道制作安装,并对工程质量负责。设备在吊顶上的风口及检修口开口由装修队伍来完成。本合同价款包含合同附件的工作项目。
2、负责施工区域的临时设施、水、电、管线的铺设和管理,使用和自行维护;
3、负责施工过程中和施工完毕后的成品和半成品保护工作;
4、乙方提供经过会审后审定的施工图须经甲方签字。
5、协助甲方搞好空调工程验收工作;
6、施工中乙方应该严格按照施工操作规程进行施工,保持现场清洁,对建筑以及其它造成损坏时由乙方负责赔偿,但乙方不承担由非乙方人员造成的或不可抗力造成的损坏的责任。
7、乙方指派 为乙方驻工地全权代表,负责合同履行,解决施工过程中遇到的相关问题;按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务;代表乙方与甲方沟通、协调、协商施工项目有关事宜。
1、乙方所属人员必须严格执行建筑安装技术操作规程,严禁违章作业,由于乙方责任造成的人身伤亡事故和经济损失由乙方承担;
2、乙方在工地人员必须遵守、加强工程的安全管理。
3、服从甲方现场管理,遵守甲方的现场管理制度,做好安全文明施工。
1、具备竣工验收条件,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收申请报告。甲方代表收到竣工验收申请报告后,5天内组织验收,如15天内甲方未能组织竣工验收的,亦视为工程验收合格。甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及保管费用,并支付工程余款。
2、竣工验收报告批准次日乙方将竣工工程交付甲方。
3、甲方如需使用空调系统须经过双方竣工验收合格,若甲方未经验收而使用本工程空调系统,则视为本工程已竣工验收合格,竣工验收日期从甲方使用之日起计算,质保期从使用空调开始算起。
1、在工程自验收合格之日起,乙方按国家有关规定实行保修,空调设备保修期为2年、工程安装材料保修期为1年。
2、工程施工过程中由甲方自行提供的设备配件、材料乙方一律不实行保修。
3、乙方负责提供空调安装、调试和技术支持服务。在保修期内,产品出现非人为因素故障,乙方负责提供免费保修服务;在接收到修理通知后,应在工作时间24小时或非工作时间48小时内派人修理。如乙方在收到甲方维修通知后72小时内不能到场进行维修,甲方有权委托有资质的的第三方施工单位进行维修,因第三方进行维修所产生的费用,由乙方负责。若因设备本身质差事故,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负担;若因甲方操作失误事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。
4、在保修期外,乙方为甲方提供有偿服务,乙方均保证在24小时内响应。
1、甲方没有按合同约定按时付款,甲方必须按同期银行贷款利率支付利息并同时每延误一天应按合同总价款的千分之五赔偿乙方经济损失,乙方有权利停工,工期相应顺延;因乙方原因没有按合同约定按期完成工程任务,每延误一天处以工程合同总价款的千分之五罚金。
2、甲方代表不能及时发出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它致使合同无法履行的行为,应该承担违约责任(包括支付其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等),工期相应顺延。
3、一方根据法定或合同约定条件解除合同,应提前10天书面通知对方。合同解除后,相关经济赔偿事宜按法律规定处理,如因单方原因提出解除合同,应按合同规定支付已完工程价款和双方认可签证的价款给受损方。
4、如因甲方原因或工地现场没具备相关的安装条件,即从签发开工令算起,超过1个月,甲方也应按第二条第2点付款方式支付给乙方,否则乙方有权拒绝剩余的空调安装,工期相应顺延,待付完款后,乙方继续进行安装直到完成至调试合格;
1、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同规定支付已完工程价款和双方认可签证的价款。
甲乙双方因合同发生争议,双方应进行友好协商,若协商不能解决时,可依法向南宁市青秀区人民法院起诉。
1、合同生效:本合同由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效(含骑缝章),合同生效日期以双方中最后一方签暑并加盖公章或合同专用章的日期为准。
2、本合同自甲乙双方代表签字及单位盖章之日起生效,在竣工结算、甲方支付款项完毕,乙方将工程交付甲方后,附有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
装饰合同书(篇10)
发包人:_______________承包人:___________________
住所:_________________住所:_____________________
委托代理人:___________营业执照号:_______________
电话:_________________法定代表人:_______________电话:_______________
bp机号:_______________委托代理人:_______________ 电话:_______________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
1. 1工程地点:__________________________________________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第__________种承包方式。
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
1. 4工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表态:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
4.1开工前__________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有产施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程是变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
双方约定本工程施工质量标准:_______________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由____________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
11.1双方约定按以下第__________ 种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程进度过半指:_____________________________。
(2)其他支付方式:___________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后__________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金__________元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决:
(一)提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)__________元(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙__________ 把,交给承包人保管。
工程竣工验收后,发包人负责提供新锁__________把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点分至______点______分;下午______ 点 ______分至点 ______分。
第十五条其他约定事项:________________________________
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式__________ 份,双方各执份,_________
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
7.
6.
7.
35.
36.
37.
38.
39.
发包人代表(签字):___________承包人代表(签字):_________________
发包人代表(签字):______________承包人代表(签字):____________
发包人代表(签字):_____________承包人代表(签字):_____________
发包人代表(签字):____________承包人代表(签字):__________
发包人代表(签字):_______________承包人代表(签字):____________
发包人代表(签字):_____________承包人代表(签字):___________
发包人代表(签字):____________ 承包人代表(签字):__________
全部验收合格后双方签字盖章:
发包人代表(签字):__________ 承包人代表(签字):___________
发包人代表(签字盖章):__________承包人代表(签字盖章):__________
______年____月____日至______年____月____日
发包人代表(签字盖章):______________ 承包人代表(签字盖章):____________
备注:
①从竣工验收之日计算,保修期为一年。
②保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修。
③保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。
④本保修单在发包人签字、承包人签章后生效。
装饰合同书(篇11)
甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商,订立本补充协议。
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
1、 本工地在施工期间,施工人员的人身安全由乙方负责。
2、 乙方应负责施工现场的安全管理,防火、防盗,严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种,严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。
当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时。
3、 乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。
4、 乙方如违反2、3的规定,造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。
合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出。
5、 本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。
施工过程中任何方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续。
6、 本工程保修期为两年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,损坏后经过修理部分,保修期顺延,但最多不超过____年,保修期内费用由乙方全部承担。
甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的。
7、 乙方应在接到甲方报修电话的____小时内做出响应,在____小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修,在甲方报修以后____小时内仍未能解决问题,甲方可以先行修缮,并就因修缮支出的费用。
验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。
8、 为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前____天书面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清单,并注明该所需材料的数量。实际施工中,该材料数量的损耗不得超过____%。
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
9、 合同签订时未确定具体施工方案、工程量、图纸的项目应在该项目施工前____天由乙方确定和提交,经甲方签字确认后开工。
报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。
10、 本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供,相关费用已包含在合同总价内。
11、 甲方提供材料运到楼下交货,由乙方负责搬运至楼上施工,搬运等相关费用已包含在合同总价内。
12、 增加、减少的工程项目,在施工验收完成后一次结清。
13、 双方争议协商解决不成时,任何一方均可根据中国法律的有关规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、 本协议自甲乙双方或其授权代表签字盖章之日起生效。
15、 本协议一式两份,甲、乙各持一份,具有同等效力。
本补充协议于____年____月____日订立。
甲 方: 乙 方:
法人代表或授权代表: 法人代表或授权代表:
装饰合同书(篇12)
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程地点:工程面积:房屋户型:
2、工程内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准)。
3、工程承包方式:双方商定采用下列种方式(1)包工包料(2)包工不包料
(3)包工部分包料(预算范围内一次性包死)二、工程期限及保修期:
1、工期60天,自年月日起至年月日止。
2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工发包人验收合格之日起,由承包人开具工程保修单。
三、工程造价及付款方式:
1、工程总造价:(大写)(小写)元
2、合同签订时按以下方式付款:
4、双方款项往来,均应出具收据。
四、施工过程中的义务
1、发包人
(1)发包人应在开工前,告知物业管理单位及相关权利人,并办理好相关手续。
(2)开工前,发包人自行设计的相关要求应向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
(3)向承包人提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项,做好相关记录,并承担相应费用。
(4)施工中使用公用部位操作,由发包人负责协调邻里关系,保证承包人正常施工。
(5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线(不得损害建筑物安全、损害公共安全、影响公共环境),经乙方要求,负责到有关部门办理相应的审批手续。
(6)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
(7发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得承包人同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。
(8)发包人对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。
2、承包人
(1)发包人委托承包人设计施工图纸,承包人应向发包人提供施工图纸一份。
(2)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交发包人审定并签字认可。
(3)工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(4)承包人委派驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由承包人负责的各项事宜。
(5)在开工前检查水、电、燃气、房屋等事项,发现问题及时通知发包人,由发包人负责解决和协调
(6)承包人应按工程进度提前通知发包人供应材料,并合理施工按期完成工程。
(7)负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道阻塞、渗漏、停电、等事故的发生,如有发生应尽快修复并赔偿损失(含有关部门的罚款)。
(8)降低噪声(节假日及每日12时至14时19时至次日7时乙方不得使用噪声震动工具进行施工),保护环境,装饰垃圾由承包人负责运送到指定地点。
(9)由承包人施工不当损害相邻权利人利益的,承包人应当赔偿损失。由发包人先行赔偿的,有权向承包人追偿。
六、施工安全
1、承包人提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-20xx和有关防火设计规范。
2、承包人必须制定施工安全制度,施工人员必须严格遵守,如施工期间发生人身伤亡事故,由承包人自行解决由此引起的任何问题,承担由此产生的全部责任和费用。
七、工程变更
1、工程施工过程中发包人提出设计修改意见及增减工程项目时,须双方协商一致,签订变更单(附表四)和变更图纸,作为竣工结算和工期调整的依据,后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程结束时,一并结算。
2、凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由发包人承担责任,给承包人造成损失的,发包人应赔偿。
八、工程验收
1、工程质量按GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》、GB50327-20xx《住宅装饰装修工程规范》GB50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行
2、施工图纸、工艺质量说明,工程变更单的内容作为验收的依据。
3、承包人应提前2天通知甲方对隐蔽工程、分项工程进行验收,如发包人在规定期限内不组织验收又不提出整改意见的视为验收合格。双方约定分下列阶段对工程质量和隐蔽工程进行验收:(1)电气管线、给排水安装工程(2)瓦木工程(含防水、抹灰、吊顶、墙地砖、门窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墙纸等)(4)工程竣工验收
4、承包人应通知发包人竣工验收。发包人自接到验收通知3日内组织验收,验收合格办理移交手续。如发包人在规定时间内不能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。
5、验收时,双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量进行验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由承包人承担,工程质量符合约定及质量标准的,验证费用由发包人承担。
6、装修后的室内环境必须达到GB-50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料,可以在工程完成后由相关部门进行环境检测并出具检测报告(监测室内环境时应在工程完工至少7天后,监测时,家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场),如检测不合格,应分析原因,如果是承包人造成的,承包人应承担治理费用。
7、验收合格后,双方应填写工程验收单(附表六)及保修单(附表八),承包人应提交工程结算单(附表七)及有关资料给发包人,发包人自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并内结清尾款。
九、工程监理
若本工程实行工程监理,发包人应与监理公司另行签订工程监理合同,并将工程监理单位及监理工程师的姓名告知承包人,承包人应配合监理公司的工作。
十、违约责任
1、发包人责任
(1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由发包人引起的其它原因影响了工程施工,除工程日期得以顺延外,还应偿付承包人因此造成停工、误工的实际损失。
(2)由于发包人提供的材料、设备质量问题或规格差异及其它原因影响了施工质量,承包人向发包人提出,发包人仍表示使用的造成工程质量问题,其返工费用由发包人承担,工期顺延。
(3)工程未经验收,提前使用,发现质量问题,发包人承担责任。
(4)发包人未按合同的约定付款,承包人有权解除合同。
(5)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,或改变房间使用功能造成损失或事故的,发包人承担赔偿责任。
(6)违反本合同约定的其他条款给承包人方造成损失的,甲方应赔偿损失。
2、承包人责任
(1)承包人原因造成工程质量不符合合同规定,发包人有权要求限期无偿修理或返工,所造成损失由承包人负责赔偿。
(2)由承包人原因逾期竣工,承包人应将发包人支付的全部款项如数退还发包人。
(3)承包人应妥善保护发包人提供的设备、材料及现场陈设和其他物品,如有损坏,应予以赔偿。
(4)未经发包人同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失(包括罚款)由承包人负责。
(5)承包人提供的材料、设备是假冒伪劣产品或不符合国家质量标准以及不符合双方约定的,应无条件更换为符合要求的材料和设备,由此产生的费用由承包人承担,给发包人造成损失的承包人应赔偿损失。
(6)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,承包人有权拒绝,如承包人不拒绝,造成损失或事故的承包人承担连带责任。
(7)由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。
(8)违反本合同约定的其他条款给发包人造成损失的,承包人应赔偿损失。
3、本合同生效后双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自解除合同,开工前一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价%的违约金,开工后一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价%的违约金。
4、如一方要变更合同内容须双方协商一致并签订补充协议
十一、争议或纠纷的处理
1、合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请建设主管部门及有关部门进行调解。
2、双方协商或调解不成时,按下列第种方式解决
(1)双方同意由南京市仲裁委员会仲裁
(2)依法向南京市人民法院起诉。
十二、附则
1、本合同正本一式二份,双方各执一份。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
3、双方另有约定可签订补充协议。
十三、其它约定
发包人:承包人:
年月日
装饰合同书(篇13)
装饰设计合同范本1
委托方: (以下简称甲方)
受托方: (以下简称乙方)
甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
一、设计工程概况
1.设计工程名称:
2.设计工程地点:
3.设计工程面积约:
㎡4.设计工程范围:
二、设计时间
1.设计期限:
设计期限为天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
2.设计交图步骤及时间:
(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币 元。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。
(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费人民币 (按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)。乙方收到设计费后天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。
(3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币,乙方收到设计费案后 天内,向甲方提交详细装修施工图及效果图。
(4)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
(5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。
三、提交成果
序号图纸名称份数内容要求提交时间
1 装修设计方案图 1套平面、天花、主要立面 年 月 日前
2装修施工图 1套平面、天花、立面、剖面、大样、年 月 日前备注
1、《装修施工图》为PDF文件且应达到施工队依图施工之深度;
四、双方责任
1.甲方应按合同规定及时支付设计费。
2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)。
甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。
5.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。
7.若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方履行了本合同所规定的义务后,甲方向乙方支付剩余设计费人民币
元。9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。
五、设计费金额、支付时间与方式
1.设计费总额:人民币¥
元,( ),即 元/㎡。2.支付时间:
(1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥ 元。(-);
(2)甲方支付第一期的设计费即人民币¥ 元。(-);
(3)甲方支付第二期的设计费即人民币¥ 元。(-);
(4)甲方支付第三期的设计费即人民币¥ 元。(-);
(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。
3.支付方式
甲,乙双方共同协商支付方式。
六.违约责任和争议的解决
1.甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。
按每日100元予以处罚。2.合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。
3.甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。
协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。七、合同效力
本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止 。
甲方(签字盖章):电话:
乙方(签字盖章): 电话: 合同签订时间: 年月 日
装饰设计合同范本2发包人:
营业地址:_____________
委托代理人:_________营业执照号:___________
电话:_______________法定代表人:___________电话:_________
承包人:
委托代理人:___________电话:_________
本工程设计人:_________电话:_________
施工队负责人:_________电话:_________
依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1
工程地点:___________________________________________1.2
工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。1.3
工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4
工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条 发包人义务
3.1
开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;3.2
提供施工期间的水源、电源;3.3
负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4
不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5
施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第四条 承包人义务
4.1
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;4.2
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;4.3
保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;4.4
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条 材料的提供
6.1
由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;6.2
由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第七条 工期延误
7.1
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7.3
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。7.4
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第八条 工程款支付方式
8.1
双方约定按以下第 种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付时间 支付金额
第一次
第二次
第三次
或开工前三日 支付 元
工程进度过半 支付 元
双方验收合格 支付 元
工程进度过半指:________________________________________
(2)其他支付方式:_______________
8.3
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4
本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起 月第九条 违约责任
9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。9.3
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4
发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____________元。9.5
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。9.6
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____________元。第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。11.2
本合同签订后工程不得转包。11.3
本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。11.4
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
装饰设计合同范本3委托方 (甲方):
设计单位(乙方):
现甲方委托乙方进行室内装饰项目的设计工作,为保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国合同法》和国务院颁发的《建设工程勘察设计合同》、《中华人民共和国消费者权益保护法》,以及其它有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,经协商签订本合同,甲乙双方共同遵守。
一 甲方委托乙方设计内容及费用:
工程项目:
建筑室内面积: M2 收费标准:/ M2 室外花园面积: M2 收费标准:/ M2 预计设计费: 元 ( 以上设计费用不包含消防审批出图)注:
二 甲方应在 年 月 日前向乙方提交以下设计基础资料。
1) 原建筑平面蓝图及现场尺寸。
2) 其它补充材料。
三 1 在本合同生效之日起,乙方在 天内完成本项目的所有施工图设计工作。
2 在年月日之前,乙方完成设计图扩初部分出图工作。
3 在施工图扩初方案经甲方审批通过并在乙方接到书面批复意见后天内完成确定的全部施工图(扩初加节点大样)。
4由于甲方原因造成设计方案返工,每重做一轮方案,应另行支付乙方本工程设计费的50%。甲方要求中途停止设计,应及时通知乙方,并付清相应阶段的设计费。
5 乙方应根据甲方书面要求对设计进行调整,但甲方应提前七天通知乙方,并给乙方合理的设计周期,若工作量变化较大,则双方应协商后适当延长设计周期。
6 设计制作总工期天作为乙方的总控制进度,若由于甲方原因造成周期延长,则乙方总控制进度相应延长。
7乙方的每一程序设计制作均以书面确认书形式报与甲方批复并签字认可,方可进行下一程序。若甲方在收到乙方确认书起七日内未作批复,则表示默认该方案。
四 乙方按上级规定标准收取设计费,具体如下:
1.签定合同即支付50%设计定金。
2.平面方案及效果图方案确定即支付30%设计费。
3.整套施工图完成交底即支付10%设计费。
4.施工进度现场跟单结束即支付剩余10%设计费
5 甲方提取全部的施工图时需付清余款,乙方拒绝甲方以任何理由先取图后付款;
6 由于甲方原因停止设计,按已完成的设计进度收费。甲方如需乙方编制预算或出效果图则另行收取:预 算: 效果图(制作费): ( 元五 双方职责:
(一) 甲方:
1 按时向乙方提供本工程设计所需基础资料;
2 按时答复乙方设计内容的认可意见并签字,按时支付合同规定的各阶段设计费; 3 维护乙方的成果,不得擅自修改、转让他方重复使用;
4 设计阶段完成后,负责设计文件的审批及有关工作。
(二) 乙方:
1 按时交付符合合同和规范要求的设计施工图纸:施工图纸(A3)共计甲方另需增加份数,乙方核收增加份数的成本费(每份 元);
2 对施工图进行一次性技术交底(具体时间双方商定),(如需现场施工跟单,跟单次数及相关费用另计),参加竣工验收;
3 在施工过程中,设计人员应及时做好施工配合工作。
六 甲方违约责任:
1 甲方未按时提供设计基础资料,造成设计工作停工或窝工,应按照乙方的实耗工日增付费用,同时乙方设计进度向后顺延;
2 由于计划变更或其他原因不履行合同时,无权请求返还定金,并就支付乙方已完成部分工作相应的费用后,合同相应失效;
3设计过程中甲方变更设计原则和基础资料或因提供的基础资料有误造成设计停工、返工或需重作设计时,甲方应增补设计返工费或结清原合同规定的已完成设计工作的设计费,另行签订。
七 乙方违约责任:
1 乙方未按合同规定按期向甲方提交设计图纸,应偿付逾期违约金。
2 乙方由于设计严重错误,造成重大质量事故,应部分或全部扣罚与该部分相当的设计费, 并应负责完成补救设计;
3 单方面解除合同,应双倍返还定金给甲方。
八 本合同经双方代表签字后即生效,完成合同所规定各项内容后即自动失效。
九 本合同一式 份,甲乙双方各执 份。
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:(签章)
负责人: 地 址: 电 话: 传 真:
签订日期: 年 月 日
装饰合同书(篇14)
发包人(简称甲方)___________________________________
承包人(简称乙方)___________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况和造价
1、甲方室内装饰装修的室内空间系合法拥有甲方承诺有权对该建筑室内空间进行装饰装修,由此而造成的一切后果由甲方承担责任。
乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业,企业施工资质等级_____。
2、装饰装修施工地址____________区(县)________路_______弄(村)_______号_______楼_______室;小区或楼盘名称:_________。
3、住宅建筑结构_______房型_____房_____厅_____厨_____卫_______阳台,套内施工面积_______平方米。
4、公共建筑结构:______________________________。
5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。
6、总价款:¥_______元;
总价款是甲、乙双方对当前的设计方案、工程预算价己互相确认后的金额,在一般情况下,竣工结舞的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的_____%。
施工期间如甲方变更施工内容和材料的,工程款按实结算。
7、工期:
本工程自_______年____月____日开工,至_______年____月____日竣工,总工期为_____天。
第二条材料供应
1、甲方提供的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时送达现场。甲、乙双方对材料应办妥交接手续,如甲方委托乙方负贵保管的,其保管费、保管要求等可由双方书面约定。
2、甲方提供的材料、设备,均应用于本合同规定的室内装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的主材料、设备,应提前_____天通知甲方验收。
4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,如甲方仍坚持使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。
5、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。
第三条工程质量及验收
1、本工程执行地方、国家现行的《上海市住宅装饰装修验收标准》(31/30-20__)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(50210-20__)标准。
2、本工程由_____方提供施工图纸,一式_____份。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期相应顺延。
4、由于乙方原因造成工程质量事故的,其一切返工费用由乙方承担,原定工期不变,如需变化的,由甲、乙双方协商确定。
5、合同生效后,甲方如提出修改设计、增减工程项目或变更主材料、设备,须提前与乙方协商,在签订《工程项目变更单》后正式生效,方能进行施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。
6、甲、乙双方均有责任及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并共同开展现场验收。
甲方不能按预约日期参加验收的,可先由乙方组织人员进行验收,对验收结果甲方应予以承认。
甲方要求复验时,乙方应予以配合办理复验。
若复验通过,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延;若复验不通过,其返工费用由乙方承担,工期不变。
7、工程竣工后,乙方应通知甲方在_____日内组织验收。
验收通过的,由甲方按照约定付清全部价款,并办理工程项目移交手续(见附件三《工程质量验收单》),如果甲方在规定时间内不能组织验收的,须及时通知乙方,另定验收日期。
8、工程竣工验收通过,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修单》。保修期按甲、乙双方确定。清包工的工程,仅对施工质量实行保修。局部室内装饰翻新工程,甲、乙双方应根据施工项目的实际情况对相关部分实行保修。
9、室内空气质量检测费用的支付,由甲、乙双方在本合同第八条中约定。
第四条安全生产和消防
1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格,乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻的安全,防止相邻住宅或公共空间的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方贵任的,乙方负贵修复或赔偿。
2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定,施工中不得改变或损坏房屋承重结构与拆改公共管线、设施。
3、由于甲方提供的图纸或施工说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第五条工程价款及结算
1、双方约定按下列第_____种方式支付工程款:
甲方(签章):________
乙方(签章):________
法定代表人(签字):________
法定代表人(签字):________
委托代理人(签字):________
委托代理人(签字):________
地址:________
地址:________
电话:________
电话:________
邮编:________
邮编:________
签订日期:_______年_____月_____日
签订地点:_______________________
施工合同书(精华7篇)
当你被要求交一篇发言稿的时候,我们最好是收集一些发言材料,发言材料在我们生活中十分常见,好的发言材料是怎么样的?小编推荐你不妨读一下施工合同书(精华7篇),建议你收藏并分享给其他需要的朋友!
施工合同书 篇1
甲方:___________
乙方:___________
甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了关于甲方开发的水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下补充协议:
第一条承包范围
水城住宅项目高层标段之施工图中所含的全部内容:包括但不限于基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等,以及招标文件及投标报价补充说明中约定的其他工程内容,并包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。
第二条总承包管理
整个工程(包括乙方负责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程)及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工,由乙方承担总承包管理。
第三条合同的组成
组成本工程合同的文件及其解释顺序为:
(1)本补充协议及其附件;
(专用条款;
(3)招标文件(--215;);
(4)关于投标报价的补充说明;
(5)中标通知书;
(6)《建设工程施工合同》通用条款;
(规范及有关技术文件;
(8)图纸;
(变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。
第四条工地考察
周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。乙方理解工地上会有其他施工单位作业,不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期,不予增加费用。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方。
或其它资料之提供,只作为承包人之参考,具体由承包人自行负责。
3、乙方任何因忽视或误解上述情况,不得因此提出索赔或工期延长。
第五条工期
1、总工期为215;个日历日,开工日:年215;月日;竣工日:年215;月日。
各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第六条工期的顺延
1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过____日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过____日的,自第____日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量,相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。
2、对以下情况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度:
①4、5级以上的地震;
②连续4小时以上的持续8级以上的大风;
③连续4小时以上的特大的暴雨;
④连续4小时以上温度低于零下15的低温;
⑤连续7天38℃以上的高温等。
(政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误 。
前述
(
(2)项原因造成的损失各自承担。
(3)甲方同意给予顺延的其它情况。
3、乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的,视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。
4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。
第七条工程进度
由甲方和监理单位组成进度监督管理小组,对工程进度每天进行监督管理,协调解决影响工程进度的问题。
第八条分包和转包
技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单,并附相应的证书,应与投标文件一致。如发生变动,乙方应当提前____日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。乙方进入施工现场的所有人员要统一着装,并挂胸牌上岗。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违法分包。 其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。本款所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员,乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件。
2、甲方保留指定分包的权利。
质量等,甲方可书面要求乙方将该分包商撤换,乙方应当立即撤换。
转包的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担施工合同总金额百分之二十的赔偿金。
第九条图纸审查
乙方应当进行图纸审查,尽到足够的注意。对于图纸的明显错误,例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致,各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项,乙方应当在收到图纸后____日内向甲方及监理方书面报告,并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方及监理方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失,由乙方承担。 为避免可能出现的上下水、强弱电、暖通等项目管网布置时相互矛盾,乙方应当在施工前作好上述各专业工程的联合技术交底,并现场放样,经甲方书面认可后方可施工。否则造成的工期延误或工程量增加、损失,由乙方承担。前述甲方的书面认可并不视为对此承担责任。
第十条工程例会与会议纪要
乙方应当按时参加甲方组织的工程例会。对于每次会议形成的会议纪要,乙方应当在会议后第____日或在下次会议前签字。 乙方如不按时参加工程例会或拒不在会议纪要上签字的,视为乙方认可会议纪要内容,同时乙方应当向甲方承担每次人民币1000元的违约金。由于乙方未参加工程例会导致其他施工单位或甲方的工期和费用损失,由乙方承担赔偿责任。 乙方参加工程例会的人员应当为乙方项目经理,其他人员到会的视为乙方授权认可。
第十一条工程款支付方式及时间
1、本工程无工程预付款。
2、本工程付款方式。
(1)工程总造价的92%以现金方式支付,其中工程总造价的5%作为质量保证金;
(2)工程总造价的8%以开发商提供的其它资产方式抵顶(以签订施工合同时开发商所列的资产清单明细为准)。
3、工程款支付进度:
(监理验收合格后____日内,付地下室已完成工程量的60%(抵顶资产的50%,差额部分以现金方式支付)。
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付),
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。
(监理验收合格后____日内,付至已完成工程量的80%。
(8)工结算完成后三个月内付至总造价的95%,总造价的5%作为质量保证金,保修期满后无息支付。
相应工程进度款报告的核算确认及相关款项的支付,并不视为甲方对最终的工程量、质量及工程造价的认定,甲方仍有权提出异议。
罚款或其他费用后支付工程进度款,乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票。但甲方的任何未扣除,并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。 甲方在每次支付工程进度款时扣除相关费用,如乙方提出异议,甲方可将有异议的部分扣除后,余款支付给乙方。异议部分另行解决。
第十二条材料、设备采购
入网许可证、备案证、环保认证书等品质合格证明、生产厂家的质保承诺及安装使用维护的技术资料、样品,并应当按国家、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检,包括防火阻燃性能、环保等。在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告(甲方有权指定检测机构或实验室)。否则,相关的材料、设备不得使用,甲方或监理方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料、设备是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。若试验结果被认定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由乙方负责。 前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料、设备质量的保证责任,材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。 相关的材料、设备在使用中,甲方有权进行复检,如发现存在质量问题或与合同约定不符的,甲方有权要求乙方更换或有权要求乙方承担相应材料设备价款20%的违约金。
2、乙方采购的材料设备,不得侵犯他人的权利(包括知识产权),乙方并应当自费取得权利人的使用许可,否则一切责任由乙方承担。甲方如为继续使用而承担的费用,均由乙方承担。
3、乙方为保证能够按期保质的完成合同义务,乙方同意任何进入施工现场材料设备(施工机械除外)的所有权,均自进入施工现场之日转归甲方所有并由乙方负责保管保护,保证材料设备供应商无所有权保留。
设备,未报经甲方同意,不得外运,否则由此造成的一切损失乙方自负。
品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等,甲方在____日内提出限价单,明确其规格、质量要求和限价要求,乙方必须按甲方限价单执行,单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。
6、材料的其他要求:
(批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存,作为验收标准之一。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
(2)对于主要材料的供应(无论国产或进口),甲方保留直接采购的权利。
(3)材料规格:
本工程所用材料必须符合规范和图纸及____市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时,乙方必须更换其他由甲方认可的合格材料,并不得延长工期期限。
(4)材料的地域适应性:
乙方需考虑材料对上海气候的适应性,尤应注意预防气候变化造成的发霉、变形。
(5)材料的包装保护:
所有运抵工地现场的材料,必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下,材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。
第十三条乙方有关人员
1、乙方项目经理及主要技术负责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等,甲方有权要求乙方承担违约金。甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权。
乙双方于215;年215;月215;日签订了关于甲方开发的215;水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下建设工程施工合同补充协议:
收人:。 乙方工程款领款人:领款人的,应当以书面形式通知甲方,自通知到达甲方时生效。
第十四条施工及工程保护
1、出入工地及限制:
(维修进出自己工地及工地内之道路(包括施工现场内乙方施工所需特殊的和临时的道路),且负责提供必要的标志。
(2)工地的大门及围墙由乙方负责完成,因配合工程施工程序和进度而需作出的所有改动,由乙方无偿完成。
防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。 甲方直接发包的工程施工完毕并交于乙方施工的部位,以及乙方承包范围内的在建工程,以及已竣工工程,在未交付甲方之前,均由乙方承担成品保护责任。
妥善存放和处置乙方设备或多余的材料,并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。 乙方在撤场前,应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施,达到能够交付购房者直至甲方满意为止,使现场和工程处于清洁和安全的状况。
临时设施移交等一切方便条件,甲方予以协助。因乙方原因或其他施工单位原因造成的乙方或其他施工单位损失及工期的延误等,由乙方或其他施工单位向直接责任人索赔,甲方不承担非甲方直接行为的责任。
标高点要严加保护。如坐标点、标高点发生误差,应立即与甲方等有关单位联系并恢复到正确位置上。其有关费用由乙方负责,除非证明是甲方或设计单位所造成的误差。
电源接驳位置,但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置,所需费用由乙方承担。生活用水、电费由乙方承担。
厕所、材料堆放场地(库房)、食堂等,乙方应当按经甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图自行搭设。相关的的39;清洁卫生等由乙方负责。乙方使用的范围内一旦发生火灾等事故所造成的一切损失均由乙方负责和承担。
交纳相关费用。如有疏忽,一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。
监理方检查验收,并按甲方签发的有关管理制度进行,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。
乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,必须经甲方及监理的批准后方能执行,但甲方、监理的批准,不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行,并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工,保证工程质量、安全和进度。 1
1、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期,否则视为乙方擅自停工。乙方须按本协议所约定的违反进度的责任承担相应的违约责任。
第十五条工程的变更
施工中甲方如需对原工程设计变更,甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。甲方书面通知时,乙方应当及时调整进度计划,对于乙方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料、设备,乙方应当及时处理;已运入施工现场的,双方协商处理;未运入施工现场的非专用材料、设备,由乙方自行处理,甲方不承担赔偿或补偿。
第十六条已完工程量的确认
当期技术资料、下月进度计划等文件,甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件,并派员参加。
2、甲方代表和总监理工程师对乙方未按设计图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认,不予顺延工期,不给予经济补偿。
第十七条竣工验收
其中包括符合工程档案管理、竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料,工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明,然后,甲方组织进行验收。
文件、资料的义务。
乙方清理好场地可办理场地移交的,甲方应当签发竣工验收合格证,乙方应当在甲方签发之日起____日内移交全部工程,乙方按期移交全部工程的,甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日,否则,自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。
第十八条工程质量等级
1、工程质量等级:优良。
2、如本工程质量未达到约定质量标准,乙方应当负责返工以达到约定质量标准。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程,乙方应当按合同总价款的60%结算。
第十九条结算
双方确认,除本合同约定的款项外,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。 工程竣工验收报告经甲方认可且全部工程移交甲方后28天内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方进行工程结算。 在已取得工程档案初验合格证明的条件下,甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。但甲方未加盖公章确认或未提出修改意见的,不视为甲方已认可乙方的结算报告,即使甲方已接受或使用已竣工工程。双方确认不适用《通用条款》第3
6、2条的约定。
第二十条工程档案
1、工程档案应当做到与工程同步。
2、工程档案由乙方负责按____市有关城建档案报送要求进行编制,必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为四份,必须满足____市城建档案馆的要求,按甲方要求时间提交。
结算。
4、双方确认取得城建档案初检合格证明,为双方进行结算的前提条件之一,该条件不因甲方验收工程或使用工程等而废止或变更。
5、乙方未按期提交技术资料的,乙方应当按每日5000元向甲方承担违约金。如因乙方逾期提交技术资料或所提交的技术资料不全,以至甲方无法按期办理竣工验收备案证或城建档案手续的,或致使该项目购房者无法按期办理产权登记手续的,甲方因此应当向本项目购房者承担的违约金等经济损失,均由乙方赔偿甲方。同时,甲方有权拒绝结算,即使甲方予以结算,甲方也有权按乙方最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付,甲方不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息。
第二十一条违约责任
1、甲方责任
甲、乙双方于215;年215;月215;日签订了关于甲方开发的215;水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下建设工程施工合同补充协议:
甲方逾期付款的,每逾期____日,应当按应付款金额的同期银行贷款基准利率承担利息。
2、乙方责任
除本合同已约定的违约责任外,乙方如有下述违约,并应当承担下列违约责任:
(1)乙方违反各项制度的,相应制度已规定了违约责任的,乙方应当按相应制度规定承担违约责任。
(2)乙方未及时履行任何一项义务的,每逾期____日,应当承担贰万元的违约金。逾期超过____日,甲方有权解除合同,乙方应无条件撤出现场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。
(3)乙方未经甲方许可停工达____日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于____日内退场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。
(拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达____日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。
(交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件,否则,甲方有权追究乙方刑事责任外,同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。
3、其他:
(1)因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。
(2)因乙方原因导致解除合同,乙方应无条件在甲方通知后____日内撤出施工现场,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用等甲方因本合同解除而遭受的全部损失,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。
(房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金,甚至购房者退房的一切损失,均由乙方承担,甲方在支付其余工程款时予以扣除。为此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即全力解决。
(4)工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
第二十二条保修
自工程竣工验收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期,保修期内由乙方负责保修,并承担费用。 双方另行签订《建设工程质量保修制度》,作为本协议的附件。
第二十三条保险
由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全,乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及
第三者责任险,并承担其费用。
第二十四条竣工日前使用
下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:
(1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;
(2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;
(3)无论何方原因造成的延期,在《建设工程施工合同》或本补充协议确定的竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。
第二十五条其他事项
1、《通用条款》中所称的工程师,双方确认是指甲方代表,而非监理工程师。
甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。 如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理、监理公司,共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。签证估算造价超过人民币万元时,还需预算员及预算部经理会签方为有效。
3、工程施工签证单必须按甲方《签证管理制度及流程》执行,否则无效。
4、甲方的现场管理制度及工作流程,作为本合同的附件,双方共同遵守。
第二十六条效力
《建设工程施工合同》与本《补充协议》相抵触的部分,以本《补充协议》为准。本《补充协议》未约定的内容,以《建设工程施工合同》为准。
第二十七条争议的解决
双方因《建设工程施工合同》、本补充协议发生争议时,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
第二十八条本协议一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力。
第二十九条本《补充协议》自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
施工合同书 篇2
合同编号:_______
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:_______
签约地点:_______
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
1、工程名称:____________
2、建筑面积(工程形式):____________
3、施工地点:________________
4、工期:
(1)开工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期总共历时____天。
5、承包形式:________
6、工程质量标准:________
7、工程价款:共计人民币____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
3. 合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式。
9、质保期:____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
4 承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师克认调整金额后作为追加合同价款。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付。
依据规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
5. 承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别。
5. 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。
根据规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”
6. 在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。
发包方:_________承包方:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
___年__月__日___年__月__日
施工合同书 篇3
为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称:****新建工程
二、 工程内容及工程量:*******。
三、工程总造价:大写(¥******元)
四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:20xx年*月*日20xx年*月*日 六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)
七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年):此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地点: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期 30天
4、工程造价
工程造价为: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、质量标准
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容):
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
7.1 本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案民法典及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济民法典》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二条 工程造价为人民币
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 30天。
开工日期: 20xx 年 05 月 20 日,竣工日期: 20xx 年 06 月 20 日
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出设计变更通知单
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书 篇4
围墙施工合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行
施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程名称、地点及内容:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程的施工依据:
1、工程质量和使用材料符合国家及地方有关管理法规、政策、施工和验收规范及技术要求。
2、依照甲方提供的图纸或者实样(透视围墙主要以湖北汉鑫建材有限公司透视围墙实样为主)。
3、甲乙双方签订的《围墙施工合同》。
4、围墙的尺寸、材质要求:以 做为基准点,墙体为水泥雕花透视墙。墙身自路面高度米;墙体厚度为: ;墙柱高度为 米,每 米为一跨墙,围墙及柱全采用 水泥+瓷砖 材质。
三、工程质量:
1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料应满足建筑行业内国家标准。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
4、乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工,保证围墙质量。施工过程中,乙方确保施工现场(包括周边可能因施工受影响的区域)无安全事故发生,因施工行为引起施工现场(包括周边可能因施工受影响的区域)发生伤亡及其他安全事故的,或者因为工程质量导致甲方或第三人人身财产损害的,所涉事故责任和经济损失均由乙方自行承担,与甲方无关。
5、乙方保证工程质量达到国家和湖北省以及设计文件规定的验收标准要求。乙方确保施工质量良好,使用建材合格且无毒无害。因施工及建材质量问题造成甲方或第三人经济损失均由乙方承担。
4、甲方管理人员有权对本项目施工质量进行监督检验,乙方予以配合。甲方管理人员有权对施工中所涉不符合施工规范及法律、法规要求的事项提出整改意见,乙方及相关单位人员必须无条件进行整改,以确保全部工程达到本合同约定的合格标准。
八、乙方责任、权利、义务:
1、乙方必须是具有一定经济实力和施工经验的个人或单位;
2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象;因不文明施工导致的任何行政处罚与责任由乙方自行承担。
4、乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用;
5、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工;
6、乙方应自觉遵守国家及地方政府有关部门对施工现场管理的相关规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木并做好施工现场安保和垃圾清理等工作,因乙方原因导致周围建筑物、设备管线、古树名木、道路、桥涵、及其他设施的损坏,由乙方承担责任;
7、如因违法造成不良后果由乙方自行承担,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿;
8、乙方负责提供本项目施工所需的设备、材料等事项。因施工发生的水、电及其相关费用由乙方自行承担。
9、乙方应负责处理由于施工给周边居民引致的不便,因施工行为引发的相邻纠纷由乙方自行处理,与甲方无涉。
10、在竣工验收后一年内,工程出现任何质量问题的,乙方应承担无条件保修责任;乙方未及时保修的,甲方可委托第三人保修,费用从乙方尾款中扣除。
十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可向甲方当地人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。
十二、本合同自签字之日起生效,有效期两年。本合同受到法律保护,涂改无效。
甲
方:
乙
方:
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人: 单位地址:
单位地址: 电
话:
电
话:
日
期:
日
期:
施工合同书 篇5
建设工程施工合同书是一份重要的文件,它是由建设工程施工双方在工程开工前共同签订的合同。该合同书详细规定了工程的施工内容、进度、质量要求、费用、风险转移等方面的内容,以确保双方的权益得到保护,工程顺利进行。
合同书的编写应当具备详细性、具体性和生动性。下面,我将详细讲述一篇合同书的内容,以便于清晰地理解。
一、合同的订立
合同的订立应以双方自愿的原则为基础,并约定具体的签订日期和生效日期。同时应明确双方的名称、住所、联系方式等基本信息,以便于双方进行有效的沟通和联系。
二、工程概况
在合同中,应具体描述工程的概况,包括项目名称、项目地址、土地权属情况、工程规模、工程周期等信息。这样可以确保双方对于工程的基本情况有一个共同的认知,为后续施工提供清晰的方向。
三、工程的内容
在合同中,需要详细列举工程的具体内容,包括建筑面积、结构类型、装修材料、设备配置、建筑设计等方面。这样可以明确工程的具体要求,为双方提供清晰的指导,避免后期的争议和纠纷。
四、工程进度与支付方式
在合同中,需要约定工程的进度安排和付款方式。具体来说,可以将工程分成若干个阶段,每个阶段约定完成的时间和对应的款项支付方式。这样可以确保施工进度的合理安排,并为双方提供支付参考。
五、工程质量要求
在合同中,需要具体规定工程的质量标准和验收标准。包括各类材料的要求、加工工艺的要求、施工范围的要求等。这样可以确保工程的质量达到合同要求,并为后续的维修保养提供依据。
六、风险转移
合同中需要约定风险的转移方式,包括工程工期延误、工程质量问题、施工安全责任等方面的风险。双方应明确谁来承担这些风险,并约定相应的赔偿和违约责任。
七、合同的终止和解除
在合同中,应约定合同的终止和解除情况,包括双方一方违约、不可抗力等因素。对于合同终止和解除的处置方式,双方应协商一致,以保证各方的合法权益。
以上是一份建设工程施工合同书的详细内容,通过细致的规定与约定,双方可以达成一致,明确双方的权益和义务,为工程的顺利进行提供保障。合同的详细、具体和生动的规定,可以避免潜在的风险和纠纷,实现合同的顺利履行。同时,合同书的编写也需要遵守相关法律法规的规定,以确保合同的有效性和合法性。
在签订合同之前,双方应加强沟通与交流,明确各自的需求和期望,并对合同的内容进行充分的讨论和协商。只有通过充分的沟通和协商,才能达成互利共赢的合同,实现工程的良好推进和双方的共同发展。
施工合同书 篇6
1.双方商定总工期为 天。
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件,
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)
3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款 元,反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条:工程质量要求:
第八条:材料设备:
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方:
(1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;
(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作。
2.乙方:
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
施工合同书 篇7
为了全面贯彻“安全第一,预防为主”强化全员安全意识,加强安全生产管理,杜绝违章作业、指挥,确保**高速铁路工程的施工安全,避免事故的发生或发生事故后分清责任。甲乙双方本着平等、自愿的原则。
主体封顶后,甲方支付完成工程量的%,待工程主体验收合格后支付至工程款总量的 %,其余 %作为质量保证金,待二次装修交接后 个月内付清。
一、协议双方
甲方:
乙方:
二、安全生产责任目标
双方在施工期间内,安全生产必须做到有法可依、有章可循,安全工作不留空白、不留死角,坚决杜绝重大恶性事故的发生,其安全生产责任目标:
乙方所承包的施工范围内的工程进度、质量、安全生产不到甲方要求的,甲方有权清退乙方出场,乙方在退场时已完成工程量按合同价款的50%进行结算,乙方不得以任何理由在施工现场阻扰甲方的施工队伍调整和正常生产。
1、无重伤及以上人身伤亡事故;
2、无火灾与爆炸事故;
3、无重、特大刑事案件发生;
4、无重大机械设备、交通安全事故。
三、双方责任
(一)甲方责任
1、认真贯彻国家安全生产、劳动保护方针政策,并及时传达乙方,检查监督乙方落实执行。
2、根据本工程施工特点,负责编制安全保证措施。对重点工程、关键部位制定专项的安全技术措施,检查、督促乙方落实执行。
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。
3、认真做好对乙方的岗前施工、安全等方面的教育。组织乙方工人学习安全技术操作规程。
4、负责对乙方进行施工安全技术交底,组织与指导乙方严格按技术标准、安全操作规程进行施工作业。
5、定期或不定期对乙方施工管段进行安全生产大检查,对检查中所发现的违章作业等施工安全问题,甲方有权制止和提出整改措施,并督促乙方及时解决。
根据招标文件工程量清单项目及乙方投标书的报价以单价的形式承包,工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同清单报价为人民币:元。
6、对乙方不执行甲方的安全生产指示或不服从甲方安全人员的指挥,甲方有权对其停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
工程质量以上级质量鉴定为标准,必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级,必须无条件进行返工或缺陷的修复,直到工程合格为止。
7、对乙方在施工期间所发生的安全事故,甲方有义务协助乙方组织抢救,并保护现场,但甲方不承担事故的责任与损失。一切损失与责任均由乙方自己承担。
开工预付款:乙方在合同约定的开工日期内,施工人员及设备到场,经监理人员现场核实确认符合投标书所承诺的要求后,出具支付开工预付款的证明。
(二)乙方责任
1、乙方必须认真执行国家与甲方制定的安全生产、劳动保护等方面的规则、规程、制度和措施。
2、乙方必须严格按照甲方制定的安全技术措施、操作规程与安全技术交底施工。
3、乙方应根据自己施工管段内的工程特点,制定出切实可行的安全技术措施,以指导安全施工的进行,并将安全措施上报甲方。
竣工结算:乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格(或以上等级)后,甲方付清实际计算总工程款的95%给乙方,留下的5%作为保留金。
4、乙方应有安全生产指挥系统和安全生产保证体系,并应配备安全检查员负责自己施工范围的安全工作,并检查施工中的安全隐患,督促其整改。
在工程实施过程中,甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的。
5、乙方必须严格执行岗位负责制,对特殊工种作业人员必须做到100%持证上岗,严禁将机械设备交给无证者操作。
甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,
6、乙方须加强施工现场的安全文明标准化工地的建设,工地须设安全警戒标志,危险处应有警告标志。
7、乙方应加强对施工人员的安全教育,提高他们的安全意识,并制定出每个人的安全岗位职责。
8、在施工期间,乙方应配合甲方对工地进行安全生产大检查,对甲方所提出施工安全隐患,乙方必须及时整改、落实。
乙方应按有关规定做好安全生产和人身保险工作,甲方协助乙方做好安全生产和保障工作,正常性地到施工现场检查督促,发现隐患及时提出。
9、对危险性较大的设施、地点要进行重点防护,对于用电设备必须有漏电安全装置,对于机械设备要加强检查、维修、保养,坚决杜绝带病运转。
根据《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况。
10、进入施工现场必须佩戴劳动保护用品,进行高空作业必须佩戴安全帽,系安全带。
11、乙方在施工期间必须服从甲方安全人员的指挥,不得违章作业,盲目蛮干。对不服从甲方人员的指挥,甲方有权对乙方停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度。
12、乙方在施工过程中因违章作业等不安全行为所造成的各种安全事故,一切责任与损失均由乙方自己承担,甲方不承担任何责任与费用。
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的。
四、安全管理机构和制度
1、工程开工前,乙方必须建立健全安全管理机构,并根据所承包的工程项目,制定安全技术措施和相应的安全管理办法,要做到安全机构和制度上墙,安全措施具体,安全责任落实到人。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,行政法规,遵守自愿,公平和诚实信用原则。
2、乙方必须配备专职或兼职安全员,协助工地负责人抓好施工现场的安全生产,督促和落实各项安全措施。
3、乙方应严格执行每旬一次的安全检查制度,对检查中发现的安全隐患,乙方应定措施,派专人限期整改,确保安全生产,万无一失。
乙方必须严格按照甲乙方提供图纸及建筑规范施工,接受质检、监理和甲方的现场工作人员的指导和监督,经质检部门,监理单位及建设单位验评,验评达到标准后。
4、乙方应认真坚持安全生产教育制,对进场的施工人员应进行安全生产教育培训,介绍有关的安全生产管理制度、规定和要求,提高施工人员的安全意识。
分包方式和单价、单包、包工一楼外墙贴砖按散面积,每平方米40元,洗墙。一楼走道地砖每平方米25元。楼梯间踏步每步30元,每个转角平台算三步。三角砖和踢三线每米15元。
五、工程机械、车辆安全管理
1、所有车辆和工程机械驾驶员均须持证上岗,严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶人员必须严格遵守交通法规,不得酒后驾驶,不得穿拖鞋和赤脚驾驶,不得客货混装,不得开英雄车,严禁病车上路。
乙方进场施工10天后,甲方预付适当生活费。乙方再施工10天后,在预付适当生活费,月底按实际工作量款的80%结算给乙方。
3、工程机械驾驶员应严格遵守安全操作规程,切实保证工程机械安全和操作人员自身的安全。
4、工程车在高陡坡地段运输砼或其它材料时,应有专人指挥,防止车辆滑入坡下。
5、工程机械作业时,严禁闲杂人员靠近。
六、施工现场安全管理
1、进入施工现场作业人员必须戴安全帽,从事高空作业的施工人员必须按规定系好安全带。
2、施工现场的深坑、沟、井、高陡边坡等危险场所须设置明显警戒标志和有效的防护措施。
3、夜间作业,施工现场应有足够的照明设备,以确保工地光线明亮。
4、工地上所有机械设备应严格按照安全操作规程作业,钢筋与木工机械等机具传动部位应有防护罩,应安装漏电保护器和保护接零。
根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。
5、有脚手架作业的工程,应严格按规定搭设,并设置扫地杆与剪刀撑,施工中还须经常检查脚手架的牢固和安全状况,以防作业人员坠落;按规定应挂安的必须按规范要求布置。
按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里。
6、吊装作业必须设专人指挥,严禁违章指挥。
七、防火、防盗及用电安全管理
1、施工现场和宿舍的电器、电路均须有专职电工安装,任何人不得私拉乱接,严禁超负荷用电,施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一锁”原则。电闸箱要有门、有锁、有防雨设施,严禁在电闸箱内堆放杂物。
甲方在拨付工程款时,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%。
2、施工用电要求“三级配电、两级保护”(三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱;两级保护是指总配电箱要有第一级漏电保护、开关箱要有末级漏电保护)。
施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。
3、在使用电器设备前,应有专职电工仔细检查线路和电器设备是否漏电、短路以及线路老化等现象,如有故障应及时维修,严禁电器设备带病作业。
4、施工现场的易燃易爆点,应设置醒目的危险标志,并配备消防灭火器材。
5、工地与宿舍的用火均由专人负责并做到人走火灭,严禁工人私自放火烧山;工地食堂用火应用液化气,严禁用煤球烧火。
发包单位:湖南XX公司 (以下简称乙方)通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价,同意将 ____市东方财富广场防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则。
6、工地的机、车、设备、材、燃料须安排专人看管,谨防盗窃。
八、安全生产考评办法
本责任书中的安全生产考评是项目部开展劳动竞赛考核评比的一部分内容,项目部每月对各项目队劳动竞赛考核评比的同时,对其中的安全生产也进行考评打分,并与其他内容考评分相加,排出名次,奖优罚劣。
不再读取其它任何费率。
九、本安全责任书是甲乙双方签定的施工合同文件的组成部分,责任书共一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:(公章)乙方:(公章)
责任人:责任人:
年月日年月日
